联网路工程采购合同公告（庐江县盛桥镇人民政府2024）
庐江县盛桥镇2024年联网路工程-2标段
合同编号：
2024ANNGZ00217-2-001
合同名称：
庐江县盛桥镇2024年联网路工程-2标段
项目编号：
2024ANNGZ00217-2
项目名称：
庐江县盛桥镇2024年联网路工程-2标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
合同甲方编号：
11340124003272212D
中标人(乙方)：
合肥市靓城市政工程有限公司
合同乙方编号：
9134012409287349XF
所属地域：
安徽省
合同金额：
463.342492万元
主要人员：
姓名： 孙功平 证书名称： 公路工程二级建造师 证书编号： 皖 234060803871
合同预定完成时间：
2024年11月15日
合同签订日期：
2024年07月18日
合同公告日期：
2024年07月18日
代理机构：
至诚工程咨询有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天5小时14分45秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-07-18
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-07-18
办理用时：
0天0小时34分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-07-18
办理用时：
0天1小时15分
附件:
中标通知书-庐江县盛桥镇2024年联网路工程2标段.pdf
扫描件_庐江县盛桥镇2024年联网路工程二标段(3)(5)(2).pdf
扫描件_履约保函盛桥2标段.pdf
庐江县盛桥镇2024年联网路工程-1标段
合同编号：
2024ANNGZ00217-1-001
合同名称：
庐江县盛桥镇2024年联网路工程-1标段
项目编号：
2024ANNGZ00217-1
项目名称：
庐江县盛桥镇2024年联网路工程-1标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
合同甲方编号：
11340124003272212D
中标人(乙方)：
安徽勤硕建设工程有限公司
合同乙方编号：
91340124MA2N1JET52
所属地域：
安徽省
合同金额：
521.069782万元
主要人员：
姓名： 马晓艳 证书名称： 公路工程二级建造师 证书编号： 皖234171800921
合同预定完成时间：
2024年11月15日
合同签订日期：
2024年07月18日
合同公告日期：
2024年07月18日
代理机构：
至诚工程咨询有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天5小时28分23秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-07-18
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-07-18
办理用时：
0天0小时35分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-07-18
办理用时：
0天1小时23分
附件:
中标通知书-盛桥镇2024年工程1标段.pdf
勤硕-庐江县盛桥镇2024年联网路工程（施工合同）.pdf
盛桥2024年01标段（履约保函）.pdf
中标通知书编号：HFZTB-GC-2024-026225合肥市靓城市政工程有限公司：你公司于庐江县盛桥镇2024年联网路工程-2标段招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：庐江县盛桥镇2024年联网路工程-2标段招标项目编号：2024ANNGZ00217-2中标金额：（大写）肆佰陆拾叁万叁仟肆佰贰拾肆元玖角贰分（小写）4633424.92元质量标准：合格中标工期：120日历天项目负责人：孙功平特此通知。招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）2024年06月26日2024年06月26日2024年06月26日2024年06月26日重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。安徽水石工程履约担保有限公司AnhuiShuishiEngineeringPerformanceGuaranteeCo.,Ltd保函编号：SSDB202407110193履约保函致：庐江县盛桥镇人民政府（发包人名称）：鉴于庐江县盛桥镇人民政府（发包人名称，以下简称\"发包人）与合肥市靓城市政工程有限公司（承包人名称，以下简称\"承包人）就2024ANNGZ00217-2（标段编号）的庐江县盛桥镇2024年联网路工程-2标段（项目名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工方合同》。我方愿意就承包人履行与发包人签订的合同，向发包人提供担保：1.本保函担保金额为人民币（大写）玖万贰仟陆佰陆拾捌元伍角整（￥：92668.50元）。2.本保函有效期至发包人签发或应签发工程接收证书之日或2024年12月12日止，有效期截止时间以前述日期先到达者为准。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给发包人造成经济损失时，我方在收到发包人提交的以下全部索赔单据纸质原件后，在7个工作日内见索即付地无条件支付。索赔单据分别为：发包人出具的书面索赔通知书、本保函正本、法院出具的确认承包人在合同项下违约且需承担赔偿责任的生效终审判决书、法院出具的因承包人无可供执行财产而终结执行的生效裁定书。4.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民法院提起诉讼。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。开立人：安徽水石程威约担保有限公司（盖单位章）法定代表人成其授权委托代理人（签字或盖刺：单位地址：安微省合肥市瑶海区长江东大街227号闽商国贸中心A座1702室日期：2024年7月11日、方式一：保函查询网址：http://shuishi.cic9.cn，输入查询编号（保函号）、验证码即可。方式二：手机扫描二维码，输入查询编号（保函号）、验证码即可。境内保函专用中标通知书编号：HFZTB-GC-2024-026224安徽勤硕建设工程有限公司：你公司于庐江县盛桥镇2024年联网路工程-1标段招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：庐江县盛桥镇2024年联网路工程-1标段招标项目编号：2024ANNGZ00217-1中标金额：（大写）伍佰贰拾壹万零陆佰玖拾柒元捌角贰分（小写）5210697.82元质量标准：合格中标工期：120日历天项目负责人：马晓艳特此通知。招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）2024年06月26日2024年06月26日2024年06月26日2024年06月26日重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。IC7安徽宽投工程担保有限公司宽投担保AnhuiKTEngineeringGuaranteeCoLtd履约保函保函编号：KTDB202407165812致：庐江县盛桥镇人民政府（受益人）鉴于庐江县盛桥镇人民政府（以下简称“发包人”）与安徽勤硕建设工程有限公司（以下简称“承包人”）就庐江县盛桥镇2024年联网路工程-1标段（项目名称）（以下简称“本项目”）及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（下称“合同”）。我方愿意就承包人履行与发包人签订的合同，向发包人提供担保。1.担保金额不超过人民币（大写）壹拾万零肆仟贰佰壹拾叁元玖角陆分（￥104213.96元）。2.本保函保证期间自保函开立之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止，但本保函保证期间最迟不超过2025年02月15日。3在本保函保证期间内，当承包人违反合同约定的义务给发包人造成经济损失时，我方承担一般保证责任。我方在收到本保函原件、受益人的书面索赔通知之前不承担保证责任，索赔通知必须同时附有证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。4.本保函的担保金额将随承包人逐步履行合同约定或法定的义务及我方已支付索赔的金额而自动相应递减。·15.因本保函发生纠纷，可由双方协消解决协商不成的，任何一方均可向保证人所在地有管辖权的人民法院起诉。6.本保函自我方负责人（或其授权代理人）签章并加盖我方印章之日起生效。1担保人名称：安徽宽投工程担保有限公司（盖单位章）川（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：地址：安徽省合肥市庐阳区临泉路与肥西路交叉口广大·克拉广场902室邮政编码：230011电话：0551-65231646日期：2024年07月16日（本保函失效后，请将原件退回我方注销）扫码查询真伪
投标 / 标书制作要点（原创）
本联网路工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
