山东田径场、足球场维修采购合同公告（山东水利职业学院2024）
山东水利职业学院山东水利职业学院田径场、足球场维修项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP370000000202402005174A_001
二、合同名称：山东水利职业学院田径场、足球场维修项目
三、采购项目名称：山东水利职业学院田径场、足球场维修项目
四、采购项目编码：SDGP370000000202402005174
五、合同主体:
采购人：山东水利职业学院
地 址：日照市学苑路677号
联系方式：0633-7983960
供应商（乙方）：山东灿诚建设工程有限公司
地 址：山东省日照市东港区秦楼街道枣庄路与学苑路交汇处北369米路西沿街
联系方式：13562355088
六、合同主要信息:
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
其他建筑物、构筑物修缮
无
1.0
253.98
253.98
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024-07-20
八、合同公告日期：2024-07-19
九、其他补充事宜：
附件：
山东水利职业学院田径场足球场维修项目合同（山东灿诚建设工程有限公司）.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:山东水利职业学院田径场、足球场维修项目合同编号:SDGP370000000202402005174A_001计划编号:37000000025001120240117采购人:山东水利职业学院供应商：山东灿诚建设工程有限公司采购代理机构:山东博川项目管理有限公司签订时间：二〇二四年七月二十日一、合同协议书采购人（全称）：山东水利职业学院供应商（全称）：山东灿诚建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东水利职业学院田径场、足球场维修项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：山东水利职业学院田径场、足球场维修项目。2.工程地点：山东水利职业学院。3.工程内容：详见附件一、附件二。二、合同工期工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家质量标准及本合同约定的标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰伍拾叁万玖仟捌佰元(¥2,539,800.00元)；2.合同价格形式：固定总价合同。五、项目经理供应商项目经理：郑元华。六、资金来源预算内资金2,539,800.00元；财政专户资金：0元；自筹资金：0元。七、付款方式政府采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内，预付合同金额的30%作为预付，1款。本项目以最终工程审定值为结算依据，工程造价审计（承包人同意由发包人单方委托的第三方进行审计）结束后，付至审定值的100%，同时成交供应商向采购人支付审定值的3%作为质保金，缺陷责任期满后无质量问题无息退还。八、合同融资事项按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。九、质保期质保期3年，防水工程质保期5年，国家主管部门对其本身有更高要求的，从其规定执行。十、承诺1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、签订地点本合同在山东水利职业学院签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章之日起生效。十四、合同份数本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执叁份，供应商执壹份，代理机构一份。，2该合同执行2017年条款，发包人为山东水利职业学院，承包人为山东灿诚建设工程有限公司。采购人：山东水利职业学院(公章)供应商：山东灿诚建设工程有限公司(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：山东省日照市东港区秦楼街道枣庄路与学住所：日照市学苑路677号，苑路交汇处北369米路西沿街电话：0633-7983960，电话：13562355088开户银行：中国建设银行股份有限公司日开户银行：日照银行股份有限公司照济南路支行账号：37001716141050000869，账号：810100101421075375邮政编码：，邮政编码：，3二、通用合同条款本文全文应用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局联合印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。三、专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：双方关于工程的补充协议、洽商、工程变更、工程签证等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：\；资质类别和等级：\；联系电话：\；电子信箱：\；通信地址：\。1.1.2.5设计人：名称：\；资质类别和等级：\；联系电话：\；电子信箱：\；通信地址：\。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为修建临时施工道路租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。1.3.9永久占地包括：执行通用。1.1.3.10临时占地包括：执行通用。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工，4程质量管理条例》等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省、市现行的建设工程施工、建筑电气工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准、建筑电气工程施工质量验收规范以及有关电气工程、建筑质量、安全文明施工、建筑材料备案制度、开工许可、噪音防治等有关文件、规定。：1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）竞争性磋商文件；（4）投标函及附录；（5）合同专用条款；（6）合同通用条款；（7）技术标准及要求；（8）图纸、工程量清单及工程量清单报价说明；（9）已标价工程量清单；（10）双方有关补充协议书、工程变更、洽商、工程签证等。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十四日内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：另行约定；发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工全部内容图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：报价文件等(报价文件及承诺、施工方案、进度计划等）；承包人提供的文件的期限为：签订合同前；承包人提供的文件的数量为：三份；承包人提供的文件的形式为：书面形式纸质版3份和电子版；发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后十四日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络，51.7.1发包人和承包人应当在15天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：本工程项目所在地；发包人指定的接收人为：发包人代表；承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；承包人指定的接收人为：项目经理；监理人接收文件的地点：\；监理人指定的接收人为：\。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人根据施工需要及机械设备、施工材料运输的实际需要，负责办理运输及出入现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费和建设费用，上述费用已包含在投标报价中，采购人给予手续上的必要配合。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按项目区域，以外墙划分。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，使用费已包含在签约合同价中。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整；根据招标文件，对完成本工程所，6需的而未列明的工程内容，均由供应商完成，并应视为已包含在相关项目或工程量之中，执行合同过程中不再予以考虑。允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：，；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本项目的全过程现场建设管理工作，如涉及工程量变更，必须经发包人书面盖章确认，发包人代表无权直接确认工程量变更或签认价格。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工通知书载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由发包人指明可用的端口位置，承包人自行接入施工现场。(2)进入施工现场的交通条件：已具备，承包人进入现场需按发包人管理规定办理登记手续。(3)工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经发包人确认后承包人负责迁移并承担费用，费用已包含在投标报价中。(4)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人负责办理并承担相应费用，费用已包含在投标报价中，发包人给予必要配合。(5)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责妥善处理，费用已包含在投标报价中。(6)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商。，72.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：A承包人向发包人提报完整的工程竣工资料、竣工图纸四套及相应的电子磁盘资料，属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人。B报档案馆的竣工档案由承包人负责主送，发包人档案管理员协同报送。承包人需要提交的竣工资料套数：根据建设行政主管部门和发包人档案管理的规定。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，包含在合同价格中。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起3日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式提交，纸质版3套和电子版。（10）承包人应履行的其他义务：A、按规定办理环保、安全、消防（动火证）等手续。B、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。如因拖欠农民工工资导致发包人被行政主管部门约谈或给发包人造成不良影响的，发包人有权按照行政主管部门、法院、仲裁委员会的书面通知先行代付农民工工资，并有权从应支付给承包人的工程款中全额扣除代付的款项，不足部分另行追偿。C、本工程项目管理人员在所辖工程施工期间（包括开工准备及收尾阶段）均应专职在岗，如需对人员安排、机械设备等进行变更，必须提前7日以书面形式说明原因，经发包人同意后方可执行；E、发包人认为无法胜任工作的人员、对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员、专业水平达不到岗位要求、责任心不强的施工人员、不能积极配合采购人工作者、违反采购人或工地现场管理规定者、无证上岗者、与本合同规定名册不符合者、与本工程无关的人员等应在接到发包人通知后24小时内调离本工程，且承包人应立即补充符合合同约定岗位和职责的人员以确保工程按期保质完工。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：，；，8身份证号：，；建造师执业资格等级：，；建造师注册证书号：，；建造师执业印章号：，；安全生产考核合格证书号：，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，；承包人对项目经理的授权范围如下：负责本项目的全过程管理。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻施工现场，离开一天以上需经工程师和发包人代表批准，并保证现场有其他有决策权负责人。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应在签订本合同之日起3日内提交劳动合同和社保保险证明，逾期未提交，发包人有权更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天支付违约金；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担成交价3%的违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权按照10000万/人/次支付违约金，同时发包人有权单方中止施工、要求承包人限期改正且不承担任何费用。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方中止施工并责令供应商限期更换，且不承担任何费用。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方中止施工、责令限期撤换且不承担任何费用，同时要求承包人按1000元/人/次支付违约金。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目经理同意，经发包人代表批准并确保有其他能胜任的员工接替工作。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每撤换一次承担违约金5000元。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：支付违约金500至2000元/，9元。（2）承包人如因工程进度、质量、安全、配合等问题而导致项目经理被发包人撤换的，承包人一次性支付发包人违约金人民币5万元。如无合理理由，承包人投标承诺项目经理（负责人）不能到位，承包人承担违约金人民币5万元。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款及专用条款有关承包人违约责任的约定，工期不顺延并赔偿发包人全部损失。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权单方解除合同，承包人须按照本合同总价款的5%向发包人支付违约金，并由承包人承担因此所造成的一切损失。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:无费用。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）地震烈度8度以上的地震；（2）10级以上持续24小时的暴风；（3）持续7日气温高于38℃的高温天气；（4）50年一遇的暴风雪、洪水、干旱、重大流行性疾病等人类无法控制的大自然因素；（5）战争、动乱、空中飞行物坠落、瘟疫；（6）非发包人、承包人方责任造成的爆炸。上述不可抗力因素出现，承包人应立即采取措施并向发包人通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。因不可抗力灾害发生的费用和责任由双方分别承担：（1）建筑物本身的损害由发包人承担。（2）人员伤亡及各种设施损失由其所属单位承担。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险，21关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人投保，保费已经包含在投标报价中.18.2其他保险关于其他保险的约定：执行本合同通用条款。承包人应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向山东省日照仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。附件一：工程量清单，22序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量全费用综合单价合价其中：暂估价1040203009001混合型13mm塑胶跑道部位：田径场比赛区域混合型13mm塑胶：1、清除原塑胶地面并打扫冲洗干净；2、3#胶水缓冲C料打底封面；3、高环保底料-红色，2-4红颗粒；4、1：1跑道面漆-红色，1-3EPDM颗粒面层；5、白色聚氨酯划线漆。m25789128.52744002.282040203009002混合型10mm塑胶部位：田径场非比赛区域混合型10mm塑胶：1、清除原塑胶地面并打扫冲洗干净；2、3#胶水缓冲C料打底封面；3、高环保底料-红色，2-4红颗粒；4、1：1跑道面漆-红色，1-3EPDM颗粒面层.m26101109.59668608.593040203009003主席台地面硅PU地面1、底部卫生清理干净2、8mm环保硅PU地面面层m2130129.5116836.304040203009004人工草坪足球场人工草皮更换：1、清除原草坪地面并冲刷干净；2、缓冲垫≥10mm,聚乙烯XPE，密度≥30Kg/m3.3、专用胶水铺装田野+嫩绿草坪，草丝高度50mm±5%，密度≥10500针/m2,磅重≥10000Dtex。m2742583.68621324.005040203009005石英砂及EPDM颗粒填充部位：足球场草坪1、20-40目圆润无棱角石英砂填充量≥25Kg/m2。；2、无毒无害环保EPDM颗粒填充量≥4Kg/m2。m2742548.82362488.50604080400200115米LED灯光照明设备安装管沟开挖回填线管电线铺设1、15米LED高杆灯4套*200W，符合相关标准的电气参数要求。2、灯具防护等级满足使用环境需求。3、灯具具有一定的抗震、抗冲击能力。4、管沟开挖回填综合考虑5、电线套管敷设、国标三芯3*4mm2铜芯电线穿管敷设580米。项176423.0976423.097040201022001排水沟、截水沟1、田径场内圈及足球场内排水沟清除垃圾559米，保证排水能畅。项150117.2450117.24本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计2539800.00合计合计合计合计合计合计2539800.00附件二：技术参数1.混合型塑胶跑道产品技术参数（执行标准）：1.1塑胶跑道底料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求的合格检测报告；序号检测项目标准指标13种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）≤1.023种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）≤1.03短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）≤1.54游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤105挥发性有机化合物/（g/L）≤506游离甲醛/（g/kg）≤0.507苯/（g/kg）≤0.058甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）≤1.09可溶性铅/(mg/kg)≤5010可溶性镉/(mg/kg)≤1011可溶性铬/(mg/kg)≤1012可溶性汞/(mg/kg)≤21.2塑胶跑道面漆符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求序号检测项目标准指标13种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）≤1.023种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）≤1.03短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）≤1.54游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤105挥发性有机化合物/（g/L）≤506游离甲醛/（g/kg）≤0.507苯/（g/kg）≤0.058甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）≤1.09可溶性铅/(mg/kg)≤5010可溶性镉/(mg/kg)≤1011可溶性铬/(mg/kg)≤1012可溶性汞/(mg/kg)≤21.3塑胶跑道胶粘剂符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求序号检测项目标准指标13种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）≤1.023种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）≤1.03短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）≤1.54游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤105挥发性有机化合物/（g/L）≤506游离甲醛/（g/kg）≤0.507苯/（g/kg）≤0.058甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）≤1.09可溶性铅/(mg/kg)≤5010可溶性镉/(mg/kg)≤1011可溶性铬/(mg/kg)≤1012可溶性汞/(mg/kg)≤21.4塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求检测项目检测项目检测项目标准指标有害物质含量13种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）≤1.0有害物质含量23种邻苯二甲酸酯类≤1.0有害物质含量2（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）≤1.0有害物质含量318种多环芳烃总和/(mg/kg)≤50有害物质含量418种多环芳烃总和/(mg/kg)(取合成材料面层上表面5mm以内部分测试)≤20有害物质含量5苯并［a］芘/（mg/kg）≤1.0有害物质含量6短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）≤1.5有害物质含量74,4′－二氨基一3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）≤1.0有害物质含量8游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤0.2有害物质含量9游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）≤1.0有害物质含量10可溶性铅/(mg/kg)≤50有害物质含量11可溶性镉/(mg/kg)≤10有害物质含量12可溶性铬/(mg/kg)≤10有害物质含量13可溶性汞/(mg/kg)≤2有害物质含量14气味等级/（级）≤3有害物质释放量15总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h））≤5.0有害物质释放量16甲醛/（mg/（m2•h））≤0.4有害物质释放量17苯/（mg/（m2•h））≤0.1有害物质释放量18甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h））≤1.0有害物质释放量19二硫化碳/（mg/（m2•h））≤7.0无机填料含量20无机填料含量/（%）≤651.5专业人造草足球场技术参数类型单丝草工艺加捻工艺，草丝不带绒毛、不包纱草丝材质高碳PE草高50mm±5%行距5/8英寸密度≥10500蔟/㎡草丝形状横截面呈“加茎”磅重10000DTEX草丝颜色田野绿+嫩绿底布双层组合高束缚力底部背胶丁苯乳胶有效幅度4.0米长度根据客户铺装要求而定标线颜色白色标线宽度依场地实际需要而确定减震垫聚乙烯XPE，厚度≥10mm，密度：30kg/m3环保填充颗粒按5㎏/㎡填充，2-3mm，环保EPDM颗粒石英砂白色无粉尘，要求大小均匀、无尖锐棱角，粒径为20-40目，按不低于25kg/平方米填充。1.6人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求项目项目要求冲击吸收/（%））冲击吸收/（%））45~70垂直变形/（mm）垂直变形/（mm）4~11草丝拉断力/（N）单丝≥10单簇草丝拔出力/（N）单簇草丝拔出力/（N）≥201.7人造草面层成品中有害物质限量要求项目项目要求有害物质含量3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和a/（g/kg）。≤1.0有害物质含量3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和a/（g/kg）。≤1.0有害物质含量18种多环芳烃总和b/（mg/kg）。≤50有害物质含量苯并[a]芘/（mg/kg）≤1.0有害物质含量可溶性铅/（mg/kg）≤50有害物质含量可溶性镉/（mg/kg）≤10有害物质含量可溶性铬/（mg/kg）≤10有害物质含量可溶性汞/（mg/kg）≤2有害物质释放量总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（㎡.h））≤5.0有害物质释放量甲醛/（mg/（㎡.h）≤0.4有害物质释放量苯/（mg/（㎡.h）≤0.1有害物质释放量甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡.h））≤1.02.田径场比赛区域塑胶更换工程执行标准2.1质量：，271）耐磨损，使用寿命长。2）颜色鲜艳且持久。2.2安全：1）防滑性能良好。2）无毒无害，环保健康。2.3技术规格：1）符合相关标准和规范。2）厚度均匀。2.4物理特性：1）弹性适中，能提供良好的减震效果。2）具有一定的拉伸强度。3.田径场非比赛区域塑胶更换工程执行标准3.1质量：1）塑胶材料质地均匀，无明显杂质。2）颜色保持持久。3.2安全：提供良好的缓冲效果，降低受伤风险。3.3技术规格：1）厚度符合设计要求。2）粘结牢固，不易剥离。3.4物理特性：1）具有一定的拉伸强度和断裂伸长率。2）耐低温性能好。4.安装LED灯光照明设备及电路铺设执行标准4.1灯具及配件质量良好，坚固耐用。4.2灯光效果稳定、均匀。4.3安全：1）绝缘性能好，防止漏电等安全隐患。2）灯具散热良好，避免过热。4.4技术规格：1）15米LED高杆灯4*200W，符合相关标准的电气参数要求。，282）灯具防护等级满足使用环境需求。4.5物理特性：1）灯具具有一定的抗震、抗冲击能力。2）电路导体导电性能良好。5.田径场排水系统布置执行标准5.1质量：1）排水管道及配件质量可靠，无渗漏。2）排水系统整体坚固耐用。5.2安全：避免地面湿滑造成安全隐患。5.3技术规格：1）管道坡度符合设计要求。2）排水口数量和位置合理。5.4物理特性：1）管道具有一定的抗压能力。2）排水通畅，能及时排除积水。6.足球场人工草皮更换执行标准6.1质量：1）草丝耐磨、耐踩踏。2）色泽鲜艳，不易褪色。6.2安全：1）表面平整，无尖锐物突出。2）环保无毒，不会对人体造成伤害。6.3技术规格：1）草丝高度、密度符合要求。2）底衬牢固，不易破损。6.4物理特性：1）具有一定的弹性和回弹性。2）耐候性好，能适应不同气候条件。7.足球场石英砂及橡胶粒填充执行标准7.1质量：，291）石英砂和橡胶粒纯净、无杂质。2）填充均匀，无明显结块或凹陷。7.2安全：1）材料无毒无害，不会对球员健康造成影响。7.3技术规格：1）石英砂和橡胶粒的粒径符合要求。2）填充厚度符合标准。7.4物理特性：1）石英砂有一定的硬度和耐磨性。2）橡胶粒具有弹性和缓冲性能。8.主席台地面硅PU地面执行标准8.1质量：1）面层坚韧耐磨，不易破损。2）色泽均匀，美观持久。8.2安全：1）防滑性能良好，防止滑倒。2）环保无毒，对人体无害。8.3技术规格：1）厚度符合设计要求。2）具有一定的耐候性。8.4物理特性：1）具有一定的弹性和减震效果。2）拉伸强度和撕裂强度较高。，30
投标 / 标书制作要点（原创）
本田径场、足球场维修涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。山东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
