佛山市桥梁工程勘察 新建桥梁工程采购合同公告（佛山市顺德区容桂土地发展中心2024）
容桂街道龙华大涌新建桥梁工程勘察
采购项目名称：
容桂街道龙华大涌新建桥梁工程勘察
采购项目编码：
4406067578535312406140592
项目业主：
佛山市顺德区容桂土地发展中心
服务机构：
广东永基建筑基础股份有限公司
合同名称：
容桂街道龙华大涌新建桥梁工程勘察
合同编号：
4406067578535312406140592
合同总金额：
￥11,000.00元
合同签订时间：
2024年06月22日
履约人员：
合同服务期限：
2024年06月22日至2025年06月20日
服务内容：
按设计相关要求，对容桂街道龙华大涌新建桥梁工程项目进行勘察工作，出具相应成果。
合同附件
龙华大涌新建桥梁勘察合同.pdf
佛山市顺德区容桂土地发展中心 2024-07-22
建设工程勘察合同（二）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：容桂街道龙华大涌新建桥梁工程工程地点：佛山市顺德区容桂发包人：佛山市顺德区容桂土地发展中心勘察人：广东永基建筑基础股份有限公司勘察等级及证书编号：甲级B244065546合同编号：签定日期：2024年月222日1发包人：佛山市顺德区容桂土地发展中心勘察人：广东永基建筑基础股份有限公司发包人委托勘察人承担容桂街道龙华大涌新建桥梁工程勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：容桂街道龙华大涌新建桥梁工程1.2工程建设地点：佛山市顺德区容桂1.3工程规模、特征：拟建工程钻孔2个。1.4工程勘察任务委托文号、日期：11.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按现行《岩土工程勘察规范（GB50021-2001）》及《桩基技术规范（JGJ94-2008）》等。1.6承接方式：直接委托。1.7勘察工作量：总钻孔数为2个、陆上钻110米。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置详图。2.5发包人不提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用，事前要经发包人同意。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。3.1勘察人负责向发包人提交勘察成果资料4份，甲方要求增加的份数另行收费200元/份。第四条：开工及提交成果资料的时间和收费标准及付费方式。24.1开工及提交成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作预定于2024年5月16日开工，2024年5月16日提交勘察成果资料，预计总工期10天。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本协议第六条规定办理。德4.1.2勘察及外业工作有效期限以甲方下达的开工通知书或协议规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的3停、窝工等）时，工期顺延。发展4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察费的收费标准参考《工程建筑设计标准收费（2002年修订本）》确定服务费用，暂定按综合单价（包干价）100.00元/米计取，钻孔深110米，勘察费用共￥11000.00元；最终按实际孔深结算。4.2.2本工程勘察预算费为￥11000.00元（大写：壹万壹仟元整），实际勘察费用按实际勘察工作量结合勘察综合单价计取费用。发包人应在勘察人提交勘察成果资料并通过审图机构评审后90天内，一次付清全部工程勘察费用。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责配合查清地下埋藏物。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准。规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。35.2.2在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关的资料保密义务。5.2.3本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停工、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停工、窝工费（金额按预算的平均共日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，由勘察人承担发包人返工勘察费用等损失。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：勘察费用不包含审图机构审图费用第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向顺德区人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同陆份，发包人叁份，勘察人叁份。4发包人名称：佛山市顺德区容桂土地发展中心勘察人名称：广东永基建筑基础股份有限公司（盖章）（盖章）法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：漫进荧住所：广东省佛山市顺德区住所：广东省佛山市顺德区大良街道容桂街道桂新西路25号办事处红岗社区居民委员会大象山西南侧地块永基大楼首层电话话：电话：13802489513传真传真：075722231119开户银行：开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行银行帐号：银行帐号：01618800136592备案日期：2024年6月22日鉴证日期：2024年6月22日05）1
投标 / 标书制作要点（原创）
本桥梁工程勘察 新建桥梁工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。佛山市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
