电路扩容及楼宇电路线缆改造 房屋修缮采购合同公告（鲁东大学2024）
鲁东大学2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP370000000202402004681A_001
二、合同名称：2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目
三、采购项目名称：2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目
四、采购项目编码：SDGP370000000202402004681
五、合同主体:
采购人：鲁东大学
地 址：烟台市芝罘区红旗中路184号
联系方式：0535-6695483
供应商（乙方）：烟台东方威思顿电气有限公司
地 址：山东省烟台市莱山区金都路6号
联系方式：0535-2916723
六、合同主要信息:
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
房屋修缮
/
1.0
141.9
141.9
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024-07-31
八、合同公告日期：2024-07-31
九、其他补充事宜：
附件：
2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目合同.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目合同编号:SDGP370000000202402004681A_001计划编号:37000000014001920240113采购人:鲁东大学供应商：烟台东方威思顿电气有限公司采购代理机构:山东华标招标有限公司签订时间：二〇二四年七月三十一日目录一、合同协议书二、通用条款三、专用条款四、房屋建筑工程质量保修书，1一、合同协议书采购人（全称）：鲁东大学供应商（全称）：烟台东方威思顿电气有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目2.工程地点：鲁东大学校园内。3.工程立项批准文号：37000000014001920240113。4.资金来源：/。5.工程内容：将4餐厅从北4配电室增加1台低压配电柜，引1条4*150电缆；农林研究院增加1条3*70电缆；1号办公楼从交通学院配电室增加1台低压配电柜，增加4*185电缆，终端增加空调总箱，详见图纸，楼内空调专线重新布线，走廊更新部分替换吊顶；2号办公楼从交通学院配电室增加1台低压配电柜，增加4*120电缆，终端增加空调总箱，详见图纸，楼内空调专线重新布线，走廊更新部分替换吊顶；3#办公楼从北1配电室增加1台低压配电柜，外网增1条4*120电缆作为空调专线，终端增1台配电总箱分两个配电箱，铺设楼内单独空调线路至每个点详见设计图纸。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：土建、安装。二、合同工期计划开工日期和计划竣工日期：自承包人接到发包人开工令之日起35个日历天内完工。工期总日历天数：35天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。，2三、工程质量符合1.GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；2.GB50575-2010《1kV及以下配线工程施工与验收规范》；3.GB50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》；4.《GB/T5023-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》；5.《GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》；6.《GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》；7.《04D701-3电缆桥架安装》；8.《钢制电缆桥架工程技术规程T/CECS31-2017》；9.《03D501-4接地装置安装》；10.DL/T814—2013《配电自动化系统功能规范》；11.GB1497《低压电器基本标准》；12.GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》；13.JB1284《低压断路器》；14.JB4012《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断组合电器》；15.JB2455《低压接触器》；16.J4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》；17.GB2682-81《指示灯和按钮的颜色规范》；18.GB/T49422《低压电气外壳防护等级》；19.DL/T620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》；20.B11032《交流无间隙氧化锌避雷器》；21.GB1208《电流互感器》；22.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，达到合格标准。，3四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰肆拾壹万玖仟圆整(¥1419000.00元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）柒万柒仟陆佰零伍元柒角壹分(¥77605.71元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）壹万陆仟壹佰叁拾柒元整(¥16137.00元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）肆万元整(¥40000.00元)。2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：盛卫涛。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；，4（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年月日签订。十、签订地点本合同在鲁东大学签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。，5十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执三份，采购代理机构二份。供应商：(公章或合同专用章)烟台东方威思顿采购人：(合同专用章)鲁东大学电气有限公司法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：烟台市芝罘区红旗中路184号住所：莱山区金都路6号法定代表人：李合亮，法定代表人：谢建国委托代理人：冷志强，委托代理人：刘爱丽电话：0535-6672444，电话：0535-2916721传真：，传真：开户银行：中国建设银行股份有限公司烟开户银行：工行烟台南大街支行台鲁东大学支行账号：37001665661050004091，账号：1606020309022176249邮政编码：264025，邮政编码：264001，6第二部分通用合同条款采用国家工商行政管理局和住房城乡建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF－2017－0201）的通用条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招、投文件及附件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司；资质类别和等级：工程监理综合资质；联系电话：0535-6022556；电子信箱：xsjgcgl@163.com；通信地址：烟台市莱山区山海南路117-2。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。，71.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：无。1.1.3.10临时占地包括：发包人指定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：我国现行的与本工程相关的法律法规文件均适用于本工程。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家有关规范标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不提供；发包人提供国外标准、规范的份数：，/，；发包人提供国外标准、规范的名称：，/，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/，。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）招标书及附件；（4）本合同通用条款；（5）中标通知书；（6）投标书及其附件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内；发包人向承包人提供图纸的数量：，/，；发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供本次招标范围图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内按招标文件及实际情况重新提交施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：月进度计划及相应进度统计报表与每月20日前提供；承包人提供的文件的数量为：一式三份；承包人提供的文件的形式为：书面和电子版；发包人审批承包人文件的期限：收到后承包人文件后7日内审查完毕。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：工程所在地；发包人指定的接收人为：发包人代表。承包人接收文件的地点：工程所在地；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。1.10.3场内交通，9满2年一次性支付(无息)，剩余3%于质保期满后无质量问题一次性付清(无息)。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/，。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行鲁教采【2018】70号文验收程序，参照政府采购履约验收样本进行。工程施工结束后，由发包人管理部门牵头，组织项目使用单位、审计处、设计、监理及施工单位等相关部门责任人现场验收（涉及消防项目由保卫处相关责任人参加；涉及房屋等资产管理项目由资产处相关责任人参加）。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照未接收部分工程价款的万分之二/天，不超过未接收部分工程价款的10%。时间从竣工验收合格后14天起开始计算（不足一天按一天计算）。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：合同总价的万分之二/天（不足一天按一天计算），且无上限。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后15日内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4最终结清，2614.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：3份，。承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自验收合格之日起36个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：按审定工程造价的3%扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第/种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/，。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：3年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在接到发包人口头通知24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，不另行支付费用。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：另行商议。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不提供材料设备。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，双方协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：无。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方协商。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：赔偿发包人全部损失。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：，29(1)自然灾害：五级以上地震；大于等于6级，持续4小时以上的大风；日降雨量150mm以上的雨；50年来未发生的洪水、高温、高寒、大雪天气（以当地有关部门发布的灾情报告为准）；洪水、冰雹、火灾、雪灾、海啸等；(2)政府行为，如征收、征用；(3)社会异常事件，如罢工、骚乱、战争等。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人应投保工程质量险、建筑工程一切险或安装工程一切险；因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。18.3其他保险关于其他保险的约定：运至施工场内用于工程的材料和待安装设备、已完工程成品由承包人办理保险，并支付保险费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：执行通用条款，。选定争议评审员的期限：执行通用条款。争议评审小组成员的报酬承担方式：执行通用条款。其他事项的约定：执行通用条款。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：执行通用条款。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向发包人所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。，31附件：工程质量保修书发包人（全称）：鲁东大学承包人（全称）：烟台东方威思顿电气有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2024年校园电路扩容及楼宇电路线缆改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：低压配电柜、配电总箱、配电箱、电缆、电线、空气开关、插座、桥架、槽板、套管、吊顶、穿线井等。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年；3．装修工程为3年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；7．其他项目保修期限约定如下：/。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。（屋面防水3个日历日,维修时限承包人接到发包人电话通知之时起计算，正常情况必须按期完成，如不能按时完成，招标人将自行安排人员进行维修，维修费按照实际发生从承包人质保金中双倍扣除。若遇到恶劣天气，无法进行维修时，承包人必需经发包人书面同意并确定维修起始时间，维修时限不变。质保期到期，任何未彻底解决的质量问题，发包人将自主维修，并按照维修费实际发生额从质保金中扣除，发包人可视情况延迟支付剩余质保金，直至情况彻底解决。保修期内，发包人将组织监理单位、施工单位每年两次定期回访，第一次安排在冬季后的每年4月份，主要回访下雪后屋面的工程质量情况；第二次安排在夏季后的10月份，主要回访下雨后的屋面的工程质量情况。施工单位项目负责人不得以任何理由缺席，并对回访发现的问题承诺修复时间并保证按期完成。）2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防，33范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。供应商：(公章或合同专用章)烟台东方威思顿采购人：(合同专用章)鲁东大学电气有限公司法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：烟台市芝罘区红旗中路184号住所：莱山区金都路6号法定代表人：李合亮，法定代表人：谢建国委托代理人：冷志强，委托代理人：刘爱丽电话：0535-6672444，电话：0535-2916721传真：，传真：开户银行：中国建设银行股份有限公司烟开户银行：工行烟台南大街支行台鲁东大学支行账号：37001665661050004091，账号：1606020309022176249邮政编码：264025，邮政编码：264001，34
投标 / 标书制作要点（原创）
本电路扩容及楼宇电路线缆改造 房屋修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
