智慧法庭升级改造采购合同公告（海口海事法院2024）
海口海事法院-海口海事法院智慧法庭升级改造-合同公告
一、合同编号
合同编号
HKHSFY2024-7-8
二、合同名称
合同名称
海口海事法院-海口海事法院智慧法庭升级改造-合同
三、项目编号
项目编号
HZ2024-149
四、项目名称
项目名称
海口海事法院智慧法庭升级改造
五、合同主体
采购人(甲方)
海口海事法院
地址
海南省海口市美兰区白龙南路28号
联系方式
0898-66118106
供应商(乙方)
中邮通建设咨询有限公司
地址
海南省海口市龙华区富豪花园小区C座南楼1908
联系方式
详见附件
六、合同的主要信息
主要标的名称
详见附件
规格型号(或服务要求)
详见附件
主要标的数量
详见附件
主要标的单价(元)
详见附件
合同金额(万元)
1.78
履约期限、地点等简要信息
详见附件
采购方式
竞争性磋商
七、合同签订日期
合同签订日期
2024-08-01
八、合同公告日期
合同公告日期
2024-08-02
九、其他补充事宜
其他补充事宜
详见附件
详细信息
相关公告
附件:
合同公告.pdf
C包合同.pdf
海口海事法院采购合同公告一、合同编号：HKHSFY2024-7-8二、合同名称：海口海事法院-海口海事法院智慧法庭升级改造-合同三、项目编号：HZ2024-149四、项目名称：海口海事法院智慧法庭升级改造五、合同主体采购人（甲方）：海口海事法院地址：海南省海口市美兰区白龙南路28号联系方式：0898-66118106供应商（乙方）：中邮通建设咨询有限公司地址：海南省海口市龙华区富豪花园小区C座南楼1908联系方式：详见附件六、合同主要信息主要标的名称：第三包规格型号（或服务要求）：详见附件主要标的数量：详见附件主要标的单价：详见附件合同金额：￥17,800.00元履约期限、地点等简要信息：详见附件采购方式：竞争性磋商七、合同签订日期：2024年08月01日八、合同公告日期：2024年08月02日九、其他补充事宜：附件：上传合同合同号：HKHSFY2024-7-8海口海事法院智慧法庭升级改造项目监理服务合同建设单位（甲方）：海口海事法院监理单位（乙方）：中邮通建设咨询有限公司签订时间：2024年月签订地点：海南·海口合同条款甲方：海口海事法院乙方：中邮通建设咨询有限公司甲乙双方根据2024年6月17日海口海事法院智慧法庭升级改造（C包）（项目编号：HZ2024-149）的公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，就本项目监理服务合作事宜达成以下条款：.第一条定义1、“承建方”是指承担海口海事法院智慧法庭升级改造项目的系统集成商、开发商及设备供应商。2、“监理的附加工作”是指：一、甲方委托的本项目监理范围以外，通过双方另行签订书面补充协议另外增加的工作内容；二、由于甲方或承建方原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量所增加的工作。第二条监理的范围、内容和要求1、监理范围29本项目主要对海口海事法院智慧法庭升级改造项目的本期建设内容进行监督管理等工作。2、项目建设监理内容重点对项目建设过程中设备安装调试、系统集成及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。对项目进行质量、成本、进度、信息安全、知识产权的全面控制和监督，负责相关的合同管理和信息管理，负责项目建设全过程的监督协调，保证项目顺利完成并验收达标，最终实现项目目标。2、项目A包（主体工程）建设金额为人民币壹佰伍拾陆万零陆佰元整（￥1,560,600.00元）。3、监理要求和验收标准：乙方完成监理工作的标志是项目通过验收，乙方1向甲方提交监理报告。第三条甲方的权利1、对项目规模、设计标准、规划设计、技术路线和设计使用功能要求的认定权，以及对项目设计变更的审批权。2、要求乙方更换不称职的监理人员，否则有权中止或解除合同。乙方调换总监理工程师须经甲方同意。3、要求乙方提交监理工作周报、月度报告及监理业务范围内专项报告。有权随时召集监理特别会议，研究、分析项目实施中发生的严重或紧急的情况与事件的权利。4、当甲方发现监理人员如违反国家法律、法规及不按监理合同履行监理职责，或与承建方串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权制止并要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。5、甲方有选定工程总承建方、工程设计单位、软件开发商和系统集成商以及与其订立合同的权利。第四条甲方的义务1、履行监理合同约定的义务，明确和维护乙方工作的独立性，不干涉正常的监理业务的开展。2、向乙方提供必要的项目资料（包括项目初步设计及批复、需求书、招标文件、承建方投标文件、承建方项目合同等）和支持，并指定专人负责工程建设的外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。3、依照合同条款要求，支付乙方监理服务报酬。4、甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承建合同的承建方，并在与承建方签订的合同中予以明确。第五条乙方的权利1、对项目建设有关事项包括技术问题、设计标准、规划设计、技术路线和使用功能要求，向甲方的建议权。在事先征得甲方的同意的情况下，当发现项目设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当及时书面报告甲方并要求设计人更正。2、在事先以书面形式征得甲方同意后，乙方有权根据项目情况展开各类监2理活动。有责任义务指导承建方补充和提交有关项目必要的资料。3、对工程上使用的硬件、软件及系统集成、材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承建方停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分工程和不安全施工作业，有权通知承建方停工整改、返工。承建方得到乙方复工令后才能复工。4、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。主持工程验收及出具验收报告的监理证明文件的权力。5、在项目建设合同约定的价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经乙方总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。第六条乙方的义务1、履行本监理合同约定的义务，派出监理工作需要的监理机构及监理人员，合同生效后，按照规范要求提交监理规划，并按合同约定或甲方的要求定期向甲方报告监理工作。因乙方过失而造成的经济损失，乙方按合同约定承担相应违约责任。赔偿金不足以弥补损失的以实际损失计。2、不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。除甲方书面同意外，乙方及乙方职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。3、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承建方提出建议，并向甲方提出书面报告。4、参与关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。有权要求承建方对所提交的各种资料，包括工程计划、设计方案、报告等进行解释。5、在合同期内或合同终止后，必须依照国家保密规定，未征得甲方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的项目和保密资料；也不能擅自复制项目资料。政赤6、工程最终验收结束后一个月内，整理项目监理的有关资料并移交甲方。7、乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。8、乙方有责任对承建方违反合同规定的施工质量及施工时限向甲方提交证9591453明报告，但不因承建方的违规操作而承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，在不可抗力的影响内，乙方不承担责任，但有责任维护甲方的权益，保证工程按质按量完成。第七条监理服务期限监理服务期限：本监理项目合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格止。第八条服务报酬及支付方式1、监理服务费：人民币壹万柒仟捌佰元整（￥17,800.00元）。2、本合同签订后15个工作日内，甲方凭乙方开具的增值税普通发票向乙方支付监理服务费总额的50%作为首付款，即人民币捌仟玖佰元整（小写：￥8,900.00元）。3、项目通过甲方组织的项目竣工验收合格后15个工作日内，甲方凭乙方开具的增值税普通发票向乙方支付监理服务费总额50%，即人民币捌仟玖佰元整（小写：￥8,900.00元）。4、乙方转账信息：开户名称：中邮通建设咨询有限公司开户银行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行账号：4301016509100905801第九条合同的变更、解除和终止1、由于甲方或承建方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。2、乙方向甲方办理完竣工验收或工程移交手续，承建方和甲方已签订工程保修责任书，乙方按本合同规定移交完所有监理文件，本合同即终止。3、当事人一方要求变更或解除合同时，应当在10日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除不可抗力依法或依约定不用承担责任的外，应由责任方承担违约责任。4、变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。5、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后7个工作日内没有收到答复，该终止4通知发出之日，可在第一个通知发出后15个工作日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止，乙方承担违约责任。6、合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。第十条违约责任1、甲乙任何一方均应履行本合同约定的各项义务，若有一方违反约定条款，给对方造成损失的，违约方应赔偿守约方相应的损失。2、甲乙双方违约责任的承担方式如下：（1）乙方（监理人）的违约责任监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷项目建设金额。（2）甲方（委托人）的违约责任委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率（日利率）×拖延支付天数。第十一条合同纠纷处理本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，任何一方均可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第十二条本合同组成文件1.合同通用条款和专用条款2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；3.中标通知书；4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。第十三条合同备案本合同一式陆份（具有同等法律效力），中文书写。甲方执叁份、乙方贰份、招标代理机构执壹份。本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章之日起即时生效。标i温15以下为签字页甲方：海口海事法院（盖章）乙方：中邮通建设咨询有限公司（盖章）法定代表人（投权代表），寿法定代表人（授权代表）联系电话：0898-66118106联系电话：025-83365087地址：海南省海口市美兰区白龙南路28地址：江苏省南京市江北新区泰山街道浦园路7号号开户行：开户行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行户名：户名：中邮通建设咨询有限公司账号：账号：4301016509100905801信用代码：信用代码：91320111135368160F日期：2024年月31日日期：2024年7月31日甲方：海口海事法院（盖章）乙方：中邮通建设咨询有限公司（盖章）法定代表人（投权代表），寿法定代表人（授权代表）联系电话：0898-66118106联系电话：025-83365087地址：海南省海口市美兰区白龙南路28地址：江苏省南京市江北新区泰山街道浦园路7号号开户行：中国工商银行股份有限公司南京三山街开户行：支行户名：户名：中邮通建设咨询有限公司账号：账号：4301016509100905801信用代码：信用代码：91320111135368160F日期：2024年月31日日期：2024年7月31日招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）经购经办人16012024年9145d6成交通知书项目名称：海口海事法院智慧法庭升级改造项目编号：HZ2024-149中邮通建设咨询有限公司：根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规和采购文件的规定，经评标小组评定：我们接纳贵公司于2024年6月3日提交的《海口海事法院智慧法庭升级改造响应文件（C包）》，并选定贵公司为本项目（C包）的成交单位，成交金额：￥17,800.00元（大写：人民币壹万柒仟捌佰元整）。请贵公司在接到本成交通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同。海南海政招标有2024年6月17日7
投标 / 标书制作要点（原创）
本智慧法庭升级改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
