生物加工厂改建 装修工程采购合同公告（乡城县经济信息和商务合作局2024）
一、合同编号：N5133362024000027-1
二、合同名称：乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目
三、项目编号：N5133362024000027
四、项目名称：乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目
五、合同主体
采购人(甲方)：乡城县经济信息和商务合作局
地址：乡城县香巴拉镇巴姆北路1号
联系方式：15983745236
供应商(乙方)：四川华天建建设工程有限公司
地址：成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋2单元16层1622号
联系方式：19717167777
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目
1(项)
￥3,085,308.00
￥3,085,308.00
符合国家及相关行业标准
合同金额： 3,085,308.00元，大写(人民币)：叁佰零捌万伍仟叁佰零捌元整
履约期限：2024年06月30日至2024年12月30日
履约地点：康南乡城县特色农产品加工集中发展园区（采购人指定地点）
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年06月28日
八、合同公告日期
2024年08月06日
九、其他补充事宜
合同附件：
合同文件.pdf
乡城县经济信息和商务合作局
2024年08月06日
乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目-合同包一（第1包）政府采购合同（工程类）政府采购合同编号：N5133362024000027-1履约地点：康南乡城县特色农产品加工集中发展园区（采购人指定地点）签订地点：乡城县经济信息和商务合作局会议室签订时间：2024年06月28日采购人（甲方）：乡城县经济信息和商务合作局采购人地址：乡城县香巴拉镇巴姆北路1号供应商(乙方)：四川华天建建设工程有限公司供应商地址：成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋2单元16层1622号-第1页-根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目采购项目（项目编号：N5133362024000027）的《磋商文件》、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目2.工程地点：康南乡城县特色农产品加工集中发展园区（采购人指定地点）3.项目编号：N51333620240000274.工程内容、规模及承包范围单价(元)：3,085,308.00数量：1.00单位：项，总金额(元):¥3,085,308.00品目编码B07000000品目名称装修工程采购标的乡城县藏酵方科生物加工厂（二期）改建项目工程范围建设内容及规模：装修总建筑面积1386.76平方米:配套完善给排水、消防、强电、弱电、暖通、电梯等配套设施。（具体详见工程量清单）合计金额人民币（大写）：叁佰零捌万伍仟叁佰零捌元整（¥3,085,308.00）二、合同工期计划开工日期：2024年6月30日计划竣工日期：2025年1月30日工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准和规范1.该工程质量符合标准：2.采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）叁佰零捌万伍仟叁佰零捌元整（小写金额：3,085,308.00元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）：(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）：(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）：(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）：(¥元)；-第2页-2.合同定价方式：固定总价3.付款进度安排及资金支付方式：期次支付金额（元）计划支付日期收款人支付说明1925,592.402024-07-03四川华天建建设工程有限公司合同签订之日起10日，签订施工合同后，支付合同总金额的30%。2925,592.402024-09-20四川华天建建设工程有限公司合同签订之日起10日，工程量完成90%时，支付合同总金额的30%。31,141,563.962024-11-29四川华天建建设工程有限公司合同签订之日起10日，竣工验收后，支付合同总金额的37%。492,559.242025-02-03四川华天建建设工程有限公司合同签订之日起10日，缺陷责任期满且无质量缺陷一次性无息支付，支付合同总金额的3%。五、项目经理姓名：杨娇证书名称：二级建造师证书编号：川2512014201529124证书专业：建筑工程六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标(成交)通知书；（2）材料和工程设备暂估价金额：（3）通用合同条款；（4）采购文件；（5）投标(响应)文件；（6）暂列金额：（7）评审报告；（8）技术标准和要求；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。-第3页-专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。八、验收、交付标准和方法由建设单位组织各责任主体单位进行竣工验收，验收标准为国家相关规范规定、相关行业要求。九、质量保修范围和保修期承包人在质量保修期内，按照有关注律规定和合同约定。承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程。有防水要求的卫生间。房间和外墙面的防渗测，供热与供冷系统，气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程。有防水要求的卫生间。房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，设备安装和装修工程等。质量保修期为1年。十、违约责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:/(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/(3)因发包人原因自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:/(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期顺延.(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/(7)其他:/(8)因发包人违约解除合同承包人按约定暂停施工满10天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。承包人违约(1)承包人违约的情形承包人违约的其他情形:无故停止施工满5个工作日后视为自动放弃承包合同，发包人有权单方终止合同.(2)承包人违约的责任-第4页-承包人违约责任的承担方式和计算方法:无(3)因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:终止合同时未付工程款及履约保证金、民工工资保证金不付作为违约处罚金发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:终止合同之日前产生的相关费用由原承包人承担，与发包人无关。终止合同之日后产生的费用与承包人无关十一、解决争议的方法因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决:(1)向乡城县仲裁委员会申请仲裁:(2)向乡城县人民法院起诉。十二、签订时间本合同于2024年06月28日签订。十三、签订地点本合同在乡城县经济信息和商务合作局会议室签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自双方签订盖章后生效。十六、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，甲方执3份，乙方执3份。甲方：乡城县经济信息和商务合作局（盖章），乙方：四川华天建建设工程有限公司(盖章）法定代表人或主要负责人（授权代表）：何龙，法定代表人或主要负责人（授权代表）：谢丹地址：乡城县香巴拉镇巴姆北路1号，地址：成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋2单元16开户银行：甘孜农村商业银行股份有限公司乡城支行层1622号账号：90220120000019653，开户银行：中国建设银行股份有限公司成都金河支行签订时间：2024年06月28日，账号：51050150860800000596签订时间：2024年06月28日-第5页-
投标 / 标书制作要点（原创）
本生物加工厂改建 装修工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
