新建食堂及配套工程采购合同公告（红安县东方幼儿园2024）
一、合同编号：无
二、合同名称：红安县永佳河镇镇直幼儿园食堂改造及道路等附建工程建设工程施工合同
三、项目编号：HAC2024107
四、项目名称：红安县东方幼儿园永佳河镇镇直园区新建食堂及配套工程
五、合同主体
1、采购人（甲方）：红安县东方幼儿园
2、地址：红安县杏花乡勇毅路东500米处
3、联系方式：13697146546
4、供应商（乙方）：红安县联发建筑安装工程有限责任公司
5、地址：湖北省红安县城关镇园艺村
6、联系方式：13636042666
六、合同主要信息
1、主要标的名称：食堂及配套工程
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：700000元
5、合同金额：70(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年07月06日至2024年09月04日；履约地点：红安县永佳河镇镇直幼儿园园内
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：421122-2024-00070
七、合同签订日期：2024-07-05
八、合同公告日期：2024-08-07
九、其他补充事宜：
无
相关下载
永河幼儿园合同(1).pdf
建设工程施工合同工程名称：红安县永佳河镇镇直幼儿园食堂改造及道路等附建工程建设单位：红安县永佳河镇镇直幼儿园施工单位：红安县联发建筑安装工程有限责任公司签订日期：2024年7月5日湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅第一部分协议书发包人：(全称)红安县水佳河镇镇直幼儿园，(以下简称甲方)承包人：(全称)红安县联发建筑安装工程有限责任公司_(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项传商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：红安县永佳河镇镇直幼儿园食堂改造及道路等附建工程工程地点：红安县永佳河镇镇直幼儿园园内工程规模：以施工图纸和招标文件工程量清单涵盖内容为准工程立项批准或核准、备案文号：_红采计备【2024】xm091号资金来源：学前扩大资源中央补助鄂财教发【2023】81号二、工程承包范围该工程设计施工图纸及工程量清单涵盖的内容三、合同工期开工日期：2024年7月6日竣工日期：2024年9月4日合同工期总日历天数：60天。四、工程质量工程质量标准：合格五、合同价款合同价款：(大写):陆拾玖万捌任元整(中标价);(小写):Y698000元。其它约定：最后工程价款以现场实际发生的工程量据实结算六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一被七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：2024年7月5日本合同订立地点：红安县永佳河镇镇直幼儿园双方约定本合同自签订之日起生效。十、合同备案本合同生效后必须送相关部门备案。发包人：(公章)，承包人：(法定代表大：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：第二部分专用条款1定义常要重新定义的词语和新定义的的词语：无2合同文件及解释2.1合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：按通用条款3语言及适用的法律、标准与规范3.1约定适用的标准、规范的名称：现行标准和规范4通讯联络4.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发包人：红安县永佳河镇镇直幼儿园，通讯地址：收件人：王懿盈联系电话：17763045081邮政编码：传真：电子邮箱：_开户银行：，账号：承包人：红安县联发建筑安装工程有限责任公司通讯地址：，收件人：联系电话：，邮政编码：438400传真：，电子邮箱：开户银行：，账号：监理单位：通讯地址：，收件人：联系电话：，_邮政编码：传真：，电子邮箱：造价咨询单位：通讯地址：，收件人：联系电话：，___邮政编码：联络通讯地址与方式如下：416.1发包人任命的发包人代表是：王懿盈16发包人代表(2)承包人提供设计的时间：无(1)合同约定由承包人负责的设计：无15.2承包人负责的设计的约定(9)承包人应做的其他工作及要求：所与工程相关的工作有(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无15.1承包人有关工作的约定15承包人提供施工场地的时间：合同签订一周内14.3提供施工场地的标准：需符合施工要求(2)提供的份数：叁套图纸(1)提供的时间：合同签订之日14.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：委托给承包人负责的部分工作有：其余与作施工有关工的(9)发包人应做的其他工作及其约定：由甲方负责协调当地施工环境方(8)协调保护工作的约定：由甲负责同(7)组织图纸会审和设计交底的约定：合签订一周内订(6)组织现场交验的时间：合同签一内周担(5)办理有关所需证件的约定：里方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家和省市相关规丞(4)提供资料的时间：合同签订一周内(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：合同签订一周内传真：，电子邮箱：14发包人14.1发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：血同鉴订一周内(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：合同签订一周内(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：合同签订一周内(4)提供资料的时间：合同签订一周内(5)办理有关所需证件的约定：里方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家和省市相关规丞担(6)组织现场交验的时间：合同签订一周内(7)组织图纸会审和设计交底的约定：合同签订一周内(8)协调保护工作的约定：由甲方负责(9)发包人应做的其他工作及其约定：由甲方负责协调当地施工环境委托给承包人负责的部分工作有：其余与施工有关的工作14.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1)提供的时间：合同签订之日(2)提供的份数：叁套图纸14.3提供施工场地的标准：需符合施工要求提供施工场地的时间：合同签订一周内15承包人15.1承包人有关工作的约定(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无(9)承包人应做的其他工作及要求：所有与工程相关的工作15.2承包人负责的设计的约定(1)合同约定由承包人负责的设计：无(2)承包人提供设计的时间：无16发包人代表16.1发包人任命的发包人代表是：王懿盈联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话17763045081，邮政编码：传真：，电子邮箱：16.2发包人代表职权范围：现场管理，协调工程现场，施工环境，工程施工记录、签证等.由承包人负责，发包人配合协调。17监理工程师17.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位：，法定代表人：任命，为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：，邮政编码：传真：，电子邮箱：18造价工程师18.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位：，法定代表人：任命，为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：，邮政编码：传真：，电子邮箱：19承包人代表19.1承包人任命的承包人代表是：陈继承联络通讯地址与方式如下：通讯地址：红安县联发建筑安装工程有限责任公司联系电话：邮政编码：438400传真：，电子邮箱：20分包人20.1分包人及有关约定：按招标文件执行21工程担保21.1承包人向发包人提供履约担保的约定：(1)担保金额：，无(2)提供履约担保时间：无(3)提供履约担保方式：_无_21.2发包人向承包人提供支付担保的约定：(1)担保金额：无(2)提供支付担保时间：无(3)出具支付担保方式：无22不可抗力22.1不可抗力的其他情形：按现行规定处理23保险23.1发包人委托承包人办理保险事项有：□通用条款27.1款的第(1)项：□通用条款27.1款的第(2)项：□通用条款27.1款的第(3)项。24进度计划和报告24.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前按施工合同重新编制施工进度计划，并报监理和业主审批，保证按工期竣工。25质量目标25.1合同质量的奖罚：26安全防护和文明施工26.1安全生产目标管理的奖罚：乙方确保安全生产，承担施工过程中一切安全责任，包括法建和经济责任概由乙方负责承担。文明施工目标管理的奖罚：乙方确保文明施工，接受相关部门的监督并负责相关责任。27发包人供应材料设备27.1约定发包人是否供应材料设备□发包人不供应材料设备，本条不适用。☑发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。27.2发包人供应材料设备的本工程结算方式：28隐蔽工程和中间验收28.1中间验收部位包括：按照监理工程师的要求执行29工程试车29.1约定是否试车☑不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容及要求具体如下：30竣工验收30.1中间交工工程的验收☑本工程无中间交工工程的，本款不适用。(1)每日历天赔付额度：_32.2误期赔偿费的约(2)提前竣工奖的最高限额是(1)每日历天奖励额度为/口设提前竣工奖的，元。口不设提前竣工奖的，本款不适用。32.1提前竣工奖的约定提前竣工奖与误期赔偿费3231.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：竣工验收后30天。双方达成的其它计价要求：增减工程下浮按中标价相同下浮系数执行(定价及税金部分除外)间策整的文件有政性应调予执行。以建工程款。其中，安全防护及文明施工措施费、人工费、规费、定价部分、税金不下浮。在施工期5.结算方式：根据以上的工程量计算依据及定额套用依据，最后按实计算，按中标价下浮比例结4.工程量变动部分按变更签证结算安市场价执行(超过投标报价土10%内不予调整);3.3.钢材、水泥、木材、黄沙、加气块、商砼等主材价格按施工期间《黄冈工程造价信息》红相关文件“18规范”及相关工程国家计量规范，国家及省市建设主管行政部门颁发的计价定额和费用标准及口本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：(1)，工程，计划竣工时间：，,其范围包括：(2)，工程，计划竣工时间：，,其范围包括：(3)，工程，计划竣工时间：，,其范围包括：(4)，工程，计划竣工时间：，,其范围包括：31工程计量和计价31.1工程计量和计价的依据招标文件中约定的计价要求：1.工程量计算依据：依据本工程的施工图纸、设计变更、现场签证等为依据计算工程量。2.本工程工程量采用《建筑工程工程量清单计价规范》2018工程量清单计价，清单编制依据“18规范”及相关工程国家计量规范，国家及省市建设主管行政部门颁发的计价定额和费用标准及相关文件3.3.钢材、水泥、木材、黄沙、加气块、商砼等主材价格按施工期间《黄冈工程造价信息》红安市场价执行(超过投标报价土10%内不予调整);4.工程量变动部分按变更签证结算5.结算方式：根据以上的工程量计算依据及定额套用依据，最后按实计算，按中标价下浮比例结建工程款。其中，安全防护及文明施工措施费、人工费、规费、定价部分、税金不下浮。在施工期间有政策性调整的文件应予以执行。双方达成的其它计价要求：增减工程下浮按中标价相同下浮系数执行(定价及税金部分除外)31.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：竣工验收后30天。32提前竣工奖与误期赔偿费32.1提前竣工奖的约定口不设提前竣工奖的，本款不适用。口设提前竣工奖的，(1)每日历天奖励额度为/，元。(2)提前竣工奖的最高限额是32.2误期赔偿费的约(1)每日历天赔付额度：_(2)误期赔偿费最高限额是：，_元.33合同价款与调整33.1预付款预付款的支付预付款支付比例或金额：50%,包含安全文明措施费。口采用可调价格合同合同价格调整内容：因设计变更及招标人要求改变工程量、因材料价格浮动的由招标人、监理及施工方三方签字确认。口采用成本加酬金合同合同构成方式：口确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围：34工程价款支付34.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：按工程进度付款，工程竣工后全部付清。扣回预付款的时间和比例：34.2双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：_____34.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。预付计划：支付计划：使用要求：调整方式：34.4约定利率口按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。口为：35竣工结算与结算款35.1结算的程序和时限：□按通用条款35.2款至35.7款的约定办理：□双方关于结算时间、程序的其它约定：35.8约定结算特殊要求：36质量保证36.1质量缺陷责任期：(1)质量缺陷责任期：□六个月□十二个月□二十四个月口约定的缺陷责任期：(2)质量缺陷责任期计算方式：口按照通用条款的约定。□其他计算方式：36.2质量保证的方式□工程质量保证担保□工程质量保险☑质量保证金□其它保证方式：36.3.1工程质量保证担保的方式及担保金额：36.3.2工程质量保险的方式及保险金额：36.3.3质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额：☑按通用条款的约定，为工程价款结算总额的3%。□为(2)质量保证金的扣留：□按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，扣留的比例为3%。□其他扣留方式：36.3.4质量保证金返还的其它约定：37合同争议37.1争议或认定机构口按通用条款本款的约定；口不按通用条款本款的约定，具体为：(1)(2)(3)37.2双方同意选择下列一种方式解决争议：向仲裁委员会申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。38保密要求38.1对承包人保密信息的约定：保密信息的提供时间：保密的范围：保密的责任及保密费用：39合同份数39.1合同副本的份数：陆份,其中发包人_贰_份，承包人贰_份，有关部门备案_贰_份。40补充条款1、本工程甲方对乙方实行总承包，要求乙方按图施工，不得转包。2、所需主要材料，甲方需要知道品牌，由乙方自行采购，价格双方协商。3、施工当地环境由甲方负责，营造和谐的施工环境，不得有人干扰，强买强卖、强装强卸、强制分包(含劳务)4、在乙方施过程吊，如因甲方与当地居民协调原因，造成工期延误，合同工期顺延。发包人令(公章):，承包人：(公法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理大
投标 / 标书制作要点（原创）
本新建食堂及配套工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
