EPC总承包施工监理采购合同公告（漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限责任公司2024）
漾濞县320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目EPC总承包施工监理合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC532900202220625001
招标项目名称：
漾濞县320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目EPC总承包施工监理
标段编号：
GC532900202220625001001
标段名称：
漾濞县320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目EPC总承包施工监理
招标人：
漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限责任公司
招标方式：
邀请招标
评标方式：
远程异地评标
中标人：
贵州黔水工程监理有限责任公司
中标价(费率或单价等)：
监理费综合费率报价1.6%
中标工期：
从签订监理合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，并在工程质量保修期内承担相应的责任和义务。
项目经理/总监：
彭乾江
合同公示日期：
2024-08-09
合同公示内容：
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
320国道4个历史遗留矿山（监理合同）.pdf
2024-08-09 11:13:58
建设工程监理合同合同编号：建设项目名称：漾濞县320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目EPC总承包施工监理委托人：漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限责任公司监理人：贵州黔水工程监理有限责任公司合同签订日期：2022年7月29日中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局GF-2012-0202CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分协议书委托人（全称）：漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限责任公司监理人（全称）：贵州黔水工程监理有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：漾县320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目EPC总承包施工监理。2.工程地点：漾濞县平坡镇。3工程规模：施工图及招投标工程量清单内容。4工程概算投资额：约7363.26万元。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。2、本合同协议。3、本合同专用条件。4、中标通知书。5、监理招标文件及补充文件、监理投标文件。6.通用条件。7.附录，即附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备1扫描全能王3亿人都在用的扫描App本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，上述合同文件应能互相解释互相说明，当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的解释顺序，即顺序在前的文件其效力优于顺序在后的文件。四、总监理工程师总监理工程师姓名：彭乾江，身份证号码：******************，注册号：52001316。五、签约酬金签约酬金：按建筑工程结算审定价的1.6%计取。最终监理费用=建安工程费审定结算价×中标监理费综合费率。六、期限监理期限：自合同签订之日起至本项目竣工验收资料归档完成为止。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备。八、合同订立1.订立时间：2022年7月29日。2.订立地点：漾濞彝族自治县苍漾旅游投资开发有限责任公司。3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。2扫描全能王3亿人都在用的扫描App漾濞彝族自治县苍贵州黔水工程监理有限责委托人：漾旅游投资开发有监理人：任公司人专用限责任公司漾濞彝族自治县苍住所：山西镇苍山西路16住所：贵阳市南明区宝山南路27号号邮政编邮政编671000550002码：码：这政的法定代法定代表表人或人或其授其授权（签字）（签字）权的代理的代理人：人：开户银开户银贵阳银行蟠桃支行行：行：账号：账号：12230120030006866电话：电话：0851-85616715传真：传真：0851-855845183扫描全能王3亿人都在用的扫描App第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。4扫描全能王3亿人都在用的扫描App1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人：“双方”是指委托人和监理人：“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2解释5--扫描全能王3亿人都在用的扫描App1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程)或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务2.1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；6扫描全能王3亿人都在用的扫描App（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格：（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；7=扫描全能王3亿人都在用的扫描App（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人：（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；8扫描全能王3亿人都在用的扫描App（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的：（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。2.5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。9扫描全能王3亿人都在用的扫描App双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。8其他8.1外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.3咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。8.5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。8.6保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。8.7通知16扫描全能王3亿人都在用的扫描App本合同涉及的通知均应当采用书面形式，鑫造选方时生筏收件人应书面签收。88著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料，专用条件另有约定外，如果监理人在本合闫履行期间及本合同线止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当证得委托人的同意。17扫描全能王3亿人都在用的扫描App第三部分专用条件1.定义与解释1.1解释1.1.1本合同文件使用中文。1.1.2约定本合同文件的解释顺序为（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。（2）本合同协议。（3）本合同专用条件。（4）中标通知书。（5）监理招标文件及补充文件、监理投标文件。（6）通用条件。(7）附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，上述合同文件应能互相解释互相说明，当合同文件中出现不一致时，上面的顺序就是合同的解释顺序，即顺序在前的文件其效力优于顺序在后的文件。2.监理人义务2.1监理的范围和内容18扫描全能王3亿人都在用的扫描App2.1.1监理范围包括：漾濞县320国道沿线4个历史遗留矿山生态修复项目EPC总承包施工监理服务。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：相关批准文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同。2.2.2相关服务依据包括：（1）《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程安全生产条例》等相关国家现行法律、法规。（2）委托人与承包人签订的合同。（3）《建设工程委托监理合同》、《建设工程监理规范》GB50319-2013及国家、云南省现行相关规范、标准。（4）委托人提出的设计施工图，及有关标准说明。（5）委托人监理招标文件的有关规定和要求。2.3项目监理机构和人员2.3.1更换监理人员的其他情形：经委托人同意。2.4履行职责2.4.1对监理人的授权范围（1）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件。（2）签发项目开工令、暂停施工指示；签发进场通知、复工通知，但应事先征得委托人同意。（3）审核和签发工程计量、付款凭证。（4）核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不能胜任本职工作的现场工作人员。19扫描全能王3亿人都在用的扫描App（5）发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备。2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：为保障工程施工的连续性和顺利进行，承包人的人员应相对稳定，当承包人的人员出现不当行为时，应根据其危害程序，可首先提出警告，无效果时监理人再行发出调换的书面决定并通知承包人，监理人也应谨慎作出调换决定。2.5提交报告监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报、监理日记及约定的专项报告）、时间和份数，图纸收到15个日历天内提交监理规划一份。3.委托人义务3.1委托人代表委托人代表为：3.2答复委托人同意在3个工作日内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4支付签约酬金：综合费率为1.6%；委托人支付的监理费用是监理人开展监理工作所必需的一切费用。最终监理费用=建安工程费审定结算价×中标监理费综合费率（费率不因市场材料价波动、设计修改、人工费、政策的调整而调整。）4.1支付货币币种为：人民币4.2支付酬金20扫描全能王3亿人都在用的扫描App正常工作酬金的支付：合同签订，监理人员进场14天后支付监理酬金的40%，工程进度至50%时支付监理酬金的40%，工程基本完工时支付监理酬金的10%，剩余10%待工程竣工验收合格，所有资料审计后28天内一次性付清。监理人应充分考虑委托人项目资金受企业投资政策和企业经营状况影响的风险，如出现项目资金短缺或延期支付施工监理费的情况，监理人不得停止施工监理工作。5.合同生效5.1生效本合同生效条件：自双方签字盖章后生效。6.争议解决6.1调解本合同争议进行调解时，可提交建设工程主管部门进行调解。6.2仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第2种方式（1）提请/仲裁委员会进行仲裁。（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。7.其他7.1保密委托人申明的保密事项和期限：/。监理人申明的保密事项和期限：/。第三方申明的保密事项和期限：/。7.2著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：。21扫描全能王3亿人都在用的扫描App附录A相关服务的围和内容A-1勘察阶段：无.A-2设计阶段：无A-3施工阶段：.A-4保修阶段：无尤·A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：22扫描全能王3亿人都在用的扫描App附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1委托人派遣的人员名称名称数量工作要求提供时间1、工程技术人员1、工程技术人员2.辅助工作人员2.辅助工作人员3其他人员3其他人员B-2委托人提供的房屋B-2委托人提供的房屋B-2委托人提供的房屋B-2委托人提供的房屋B-2委托人提供的房屋名称数量数量面积提供时间1.办公用房2.生活用房3.试验用房4样品用房用餐及其他生活条件23扫描全能王3亿人都在用的扫描AppB-3委托人提供的资料名称份数提供时间备注1.工程立项文件2.工程勘察文件3工程设计及施工图纸4工程承包合同及其他相关合同5施工许可文件6.其他文件B-4委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1.通讯设备2.办公设备3交通工具4检测和试验设备24CS扫描全能王3亿人都在用的扫描AppCS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本EPC总承包施工监理涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
