农村基础设施建设采购合同公告（盐山县农业农村局2024）
盐山县2024年农村基础设施建设项目九标段
发布时间： 2024-08-12
一、合同编号：HRCCZ-CG24010-09 二、合同名称：盐山县2024年农村基础设施建设项目九标段 三、项目编码：HB2024073260010071 四、项目名称：盐山县2024年农村基础设施建设项目 五、合同主体 采购人：盐山县农业农村局 地址：盐山县振华南大街922号 联系方式：黄先生 供应商：河北神州天华建设工程集团有限公司 地址：沧州市运河区泰大国际家居博览中心6#楼5层501号房 联系方式：狄健1334-3076053 六、合同主要信息 主要标的名称：盐山县2024年农村基础设施建设项目九标段 规格型号：详见合同 主要标的数量：1 主要标的单价：1532401.88 合同金额：1532401.88 履约期限、地点等简要信息：90日历天、千童镇（党河村、刘庄村、刘宅村、东荣村） 采购方式：公开招标 七、合同签订2024-08-12 八、合同公告2024-08-12 九、其他补充事宜：
9标段合同九标段中标通知书
发布时间：
2024-08-12 采购人：
盐山县农业农村局
盐山县2024年农村基础设施建设项目9标段施工合同甲方：盐山县农业农村局乙方：河北神州天华建设工程集团有限公司为明确双方在“盐山县2024年农村基础设施建设项目9标段”施工过程中的权利和义务，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合招标文件的有关要求，经双方协商一致，订立本合同，以便双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：盐山县2024年农村基础设施建设项目9标段2、工程地址：千童镇（党河村、刘庄村、刘宅村、东荣村）3、工程内容：工程量清单及施工图纸范围内的全部工程内容二、工程承包范围承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部工程内容三、合同工期计划开工日期：2024年08月15日计划竣工日期：2024年11月12日工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。四、质量标准工程质量标准：合格五、签约合同价与合同价格形式及工程款支付-1-合同价格形式：固定单价合同。合同价款：￥1532401.88元（大写：壹佰伍拾叁万贰仟肆佰零壹元捌角捌分）签订合同后，乙方向甲方以保函的形式提交签约合同总价10%履约保证金；农民工工资保证金缴纳及农民工工资拨付按照人社部门相关文件要求办理；在项目结算审计完成后，乙方向甲方交纳审定金额农、的3%作为质保金或提交质量保证金保函，保函金额为工程审定金额的3%。E工程款支付：签订施工合同后支付合同金额的30%作为预付工程13092款，项目施工期间工程款按形象进度拨付，项目结算审计完成后，按照审定金额支付工程剩余款。六、项目经理承包人项目经理：高照密。七、工程质量保修期本工程质量保修期为1年，自工程竣工验收合格之日起计算。八、竣工验收工程竣工后，由发包人、承包人、监理等有关单位进行验收。九、甲方责任1、甲方负责协调不受干扰的施工环境（特殊情况除外）；2、甲方负责向乙方提供施工图纸及与施工有关的技术资料；3、甲方负责协调施工用水用电；4、甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查；5、因甲方原因引起的工期延误，工期按照实际延误天数顺延；6、付款条件具备时，按本合同约定办理工程款的支付与结算。十、乙方责任-2-1、乙方采购的所有产品须达到国家规定的质量标准、技术规范要求；2、乙方须严格按照施工图纸及有关技术规范标准组织施工，确保施工质量；3、严格执行安全操作规程。防止事故的发生，做好安全防护工作。十一、工期顺延在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：10661、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；2、因甲方提供的施工场地不具备施工条件；3、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工。十二、承诺1、乙方承诺乙方向甲方承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。2、甲方承诺甲方向乙方承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同约定的全部义务。十三、合同份数、有效期及其它1、本合同一式柒份，甲方叁份、乙方叁份，招标代理机构壹份。2、解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生纠纷时，可协商调解。当协商、调解不成时，可向盐山县人民法院起诉。-3-3、如有未尽事宜或变更双方另行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人：：（(公章）承包人：（公章）4法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：狄（签字或盖章）（签字或盖章）健日期：2024年08月12日日期：2024年08月12日-4-中标通知书河北神州天华建设工程集团有限公司：你方递交的盐山县2024年农村基础设施建设项目九标段的投标文件于2024年8月2日09时00分开标，并经评标委员会评审，已被我方接受，被确定为中标人中标价：壹佰伍拾叁万贰仟肆佰零壹元捌角捌分（小写：1532401.88元）计划工期：90日历天；质量标准：合格；项目经理：高照密；执业证书信息：冀213202140598请你方在接到本通知书后的30日内到盐山县农业农村局与我方签订施工承包合同。特此通知。招标人（盖单位章）法定代表人：（签字或盖章）304年8月9日附录：本项目委托华睿诚项目管理有限公司负责代理招标，项目组负责人：许荣，证书编号：建[造]11216100003761，建筑专业，工程师，成员：屈涛、王彩花、谷丽欢、黄微。
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村基础设施建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
