农特产品产业道路提升改造采购合同公告（盈江县铜壁关乡人民政府2024）
一、合同编号：4533123HT2024008050101
二、合同名称：铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目合同
三、项目编号：DHZC2024-C2-00332-DHHK-0011
四、项目名称：铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：盈江县铜壁关乡人民政府
地 址：铜壁关乡政府
联系方式：13988225743
供应商（乙方）：云南韵海建设工程有限公司
地 址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处黄土坡社区石龙路 5357 号康惠馨苑 16 幢 19 层 1902 号
联系方式：13759549880
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目 数量：1.00 单价（元）：2485000.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:达到国家现行有关施工质量验收规范，并达到合格标准施工工期:150日历天项目经理:罗文英执业证书信息:云2532022202293847
2.合同金额（元）：2485000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年07月18日
八、合同公告日期：2024年08月13日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目（合同扫描件）.pdf
合同编号：（政府采购）铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目合同书采购人：盈江县铜壁关乡人民政府供应商：云南韵海建设工程有限公司春推L签订地点：盈江县铜壁关乡人民政府签订时间：2024年7月17日成交通知书项目编号：HKCG-2024-017云南韵海建设工程有限公司：贵公司于2024年7月15日递交的“铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目”响应文件被我方接受，现已完成磋商工作。现通知贵单位为成交人。成交金额：2485000.00元（大写：贰佰肆拾捌万伍仟元整）质量承诺：达到国家现行有关施工质量验收规范，并达到合格标准；工期：150日历天；项目经理：罗文英证书编号：云2532022202293847请贵公司收到此成交通知书后速与盈江县铜壁关乡人民政府洽谈具体事项并签订合同。采购人.盈江县铜壁关乡人民政府（公章）采购代理机构：德宏宏坤工程管理咨询有限公司（公章）签发日期：2024年7月16日第一部分合同协议书采购人（全称）：盈江县铜壁关乡人民政府供应商（全称）：云南韵海建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：、工程概况1.工程名称：铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目。2.工程地点：盈江县铜壁关乡建边村3.工程立项批准文号：HKCG-2024-0174.资金来源：政府财政资金5.工程内容：项目建设内容及规模：1、提升改造产业道路块石路面，总长3062米，路面宽3.5米，路基宽4.5米：2、现浇C20素砼路肩墙，尺寸0.25*0.5米长度3058米：3、现浇C20素砼边沟，沟内净尺寸0.3*0.3米，长度3066米;4、建设直径0.8米预制钢筋砼涵管，总长度78米。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：总承包（图纸、竞争性磋商文件及补遗全部范围）二、合同工期计划开工日期：2024年07月18日。计划竣工日期：2024年12月17日。工期总日历天数：150天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合达到国家现行有关施工质量验收规范，并达到合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰肆拾捌万伍仟元整（￥2,485,000.00元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）肆万肆仟贰佰玖拾叁元叁角捌分（￥44,293.38元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）贰佰肆拾伍万肆仟陆佰零陆元陆角贰分（￥2,454,606.62元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）贰佰肆拾玖万捌仟玖佰元整(￥2,498,900.00元）；（4）暂列金额：人民币（大写）贰佰肆拾玖万玖仟捌佰捌拾捌元伍角柒分（￥2499888.57元)。2.合同价格形式：中标通知书价格。五、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）竞争性磋商申请函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。六、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。七、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、签订时间本合同于年月日签订。九、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自双方签订之日起生效。十二、合同份数工程有去南韵海建设工程有限公供应商：：(公本合同一式四份,均具有同等法律效大超潢I采购人：：（公章）盈江县铜壁关乡人民政府曌立法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处黄土坡社区石龙地址：云南省德宏傣族景颇族地自治州盈路5357号康惠馨苑16幢19层1902号邮政江县铜壁乡编码：678001邮政编码：679300法定代表人：王准法定代表人：委托代理人：王国良委托代理人：电话：13988252066电话：电子信箱：电子信箱：开户银行：中国建设银行股份有限公司昆开户银行：明颐园支行账号：账号：53050161535000001253第二部分通用条款略：引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）》“通用合同条款”》。第三部分专用条款、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同专用条款：3.工程量清单;3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《经济合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》（2009年版)。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：《土方工程施工及验收规范》、《砖石工程施工及验收规范》、GB50026-2007《工程测量规范》、JTGF30-2003《水泥混凝土施工及验收规范》、GB50330-2002《建筑边坡工程技术规范》、GB/T50328-2001《建筑工程文件归档整理规范》无发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前2天发包人向承包人提供施工图纸肆套无发包人对图纸的保密要求使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：工程师发包人委托的职权：现场管理协调、办理质量认证、验收签证、工程量签认。需要取得发包人批准才能行使的职权：无5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：本单位工程建设质检员，行使质量监督及配合施工方的协调工作。5.6不实行监理的，工程师的职权：无7、项目经理姓名：罗文英职务：项目经理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现已具备施工条件要求。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已通。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现已开通。(4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办完一切手续。(6)水准点与座标控制点交验要求：开工放线时甲方现场提供给施工方。（7)图纸会审和设计交底时间：开工前5天。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无。双方约定发包人应做的其他工作：在施工过程中，甲方应配合乙方解决施工中遇到外部协调问题。8.2发包人委托承包人办理的工作：协助发包人完善施工现场的施工条件。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：双方驻场人共同协商。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按有关规范办理、按本合同专用条款第十条执行。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工现场地交通、施工噪音以及环镜保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护要求及费用承担：按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保住建筑）、古树名木的保护工作。(8)施工场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环镜卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。(9)双方约定承包人应做的其他工作：必须确保安全施工、若出现安全事故、一切由承包人负责、发包人不负责任何责任。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程师确认的时间：在开工前五天o10.2群体工程中有关进度计划的要求：按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，报监理批准。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况①发包人未能按专用条款垢约定提供图纸及开工条件：②发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行：③工程师未按合同约定提供所需要指令、批准等，致使施工不能正常进行：④设计变更和工程量增加：⑤一天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：不可抗国或工程师同意工期顺延的其他情况。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：19、工程试车19.5试车费用的承担无五、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用除双方约定外，按审定协商价方式确定。（1）合同形式：固定单价格合同。风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：无（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：承包范围外以及图纸外的增减工程；设计变更、洽商、图纸会审等相应增减的工程按实际完成的工程量套用《全国统一建筑基础定额云南省预算基价2013定额》《云南省住房和城乡建设厅关于调整2013版建设工程造价依据人工综合工日单价的通知》（云建标（2011）452号)、《云南省住房和城乡建设厅关于调整建安工程造价税金计算系数的通知》（云建标（2011）454号）以及其他法律法规的相关文件；材料价格按《云南德宏建筑经济信息》盈江县辖区材料价格本月发生价计算。（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定无23.3双方约定合同价款的其他调整因素：工程变更或工程量增加，按现场签证核定工程量结算方式：按实结算24、工程款支付开工时支付百分之五十预付款，工程进度到达百分之八十时支付百分之三十工程款，竣工验收合格后支付剩余百分之二十款项。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：工程竣工验收后五天内提供给甲方已完工程量报告和竣工结算书各一份。26、工程款结算及支付经竣工验收合格后一次性付清。七、材料设备供应27、发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：材料设备单价与一览表不符：：无（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无（3)承包人可代为调剂串换的材料：无(4）到货地点与一览表不符：无（5）供应数量与一览表不符：无无（6)到货时间与一览表不符：27.6发包人供应材料设备的结算方法：无28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：工程中所用的一切材料均由乙方采购供应，但所用材料必须达到设计要求。钢筋用昆钢生产的钢材。主要材料使用前必须检验和试验合格后方能使用。八、工程变更30.1承包人提供竣工图的约定：由施工单位、建设单位、监理单位三方确认需要变更。由施工单位做出变更报告交建设单位、设计单位审批同意，方可变更：其中工程量须做现场签证记录。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：无32.6中间交工工程的范围和竣工时间：发包人收到竣工验收报告后两天内组织有关单位验收，并在验收后第二天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；发包人收到承包人送交的竣工验收报告后两天内不组织验收，或验收后第二天内不提修改意见，视为竣工验收报告已被认可。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：延误工期的承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延工期。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方约定的发包人其他违约责任无35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：按通用条款规定执行本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：按通E用条款规定执行双方约定的承包人其他违约责任。37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请城市建设主管部门调解；（2）采取第二种方式解决，并约定向城市建设主管部门仲裁委员会提请仲裁或向盈江县人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不准分包。分包施工单位为：无39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：风、雨、雪、洪、震等自然灾害。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：按通用条款。发包人委托承包人办理的保险事项：按通用条款。（2）承包人投保内容按通用条款。41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：无46、合同份数46.1双方约定合同份数：合同4份，发包人2份，承包人2份。具有同等法律效力。47、补充条款（1）、由于甲方给的招标工程量清单上有缺项、漏项（在此注明：缺项、漏项的工程量在工程竣工验收后，按照中标当月的信息价进行结算。（2）、由于工程项目特殊，承包人在确保工程质量前提下，必须合理组织施工程序，加快工程进度，若工期延误，按照投标文件承诺执行。（3）、工程内业资料必须与工程进度同步完成，并签字认可。（4）、在本工程范围以外，承包人根据施工工序，施工条件新增加的分部分项工程按实际发生的工程量做成工程量签证，报监理及发包人审核签字确定后给予结算。（5）、承包人进场的材料必须由监理进行验收，发现不符合质量标准的材料时，有权拒收并做好记录。（6）、承包人必须服从监理、发包人现场代表的协同指挥。（7）、工程中间验收，竣工验收时，承包人必须提供完整的工程资料和竣工资料，无资料或资料不全将不给予验收，竣工报告不予批准，不给予工程结算及审核，也不支付工程尾款；8、在工程竣工验收后结算时，按实际完成的工程量进行结算。（工程量清单上缺项、漏项的工程量按照中标当月的市场信息价进行结算。工程质量保修书发包人（全称）：盈江县铜壁关乡人民政府承包人（全称）：云南韵海建设工程有限公司为保证铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订质量保修书。承包人在质量保修期间内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。1工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、层面防水工程和双方约定的其它土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：2质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、质量工程设计合理年限，屋面防水工程为二年；2、土建工程设计合理年限，层面防水工程为五年；3、其它约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生必须紧急抢修事故（如上下跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为：工程总造价的3%。五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满一年14天内，将先剩余保修金返还承包人。六、其它双方约定的其它工程质量保修事项：无本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人公章承包人（公章）：H法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人委托代理人2024年7月年日2024年7月17日附件部分按国家建设部、工商行政管理局发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。甲方（采购人）名称：盈江县铜壁关乡人民政府地址：云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县铜壁乡邮编：679300法定代表人：委托代理人：电话：开户银行：账长号:海称：云海建设工程有限公司乙方（供应商）名地址：中国(云南)自由贸易纸验区昆明月区经开区洛羊街道办事处黄土坡社区石龙路5357号康惠馨苑16幢19层1902号50366邮编：678001法定代表人：王准委托代理人：王国良电电话：13988252066开户银行：中国建设银行股份有限公司昆明颐园支行账号：53050161535000001253授权委托书致：盈江县铜壁关乡人民政府本授权委托书声明：1.我王准，身份证号码：530381199809051750系云南韵海建设工程有限公司法定代表人，现授权委托云南韵海建设工程有限公司盈江分公司为我公司对寸铜壁关乡建边村农特产品产业道路提升改造项目工程款/费的结算和款项收取工作。2.贵单位（盈江县铜壁关乡人民政府）向云南韵海建设工程有限公司盈江分公司的基本账户的付款行为即视为向我单位（云南韵海建设工程有限公司）完成付款。如因我单位（云南韵海建设工程有限公司）委托盈江分公司收款行为所引起的一切经济及法律责任与贵局（盈江县铜壁关乡人民政府）无关。3.委托期限：至本项目工程结束为止。云南韵海建设工程有限公司盈江分公司基本账户信息如下：收款单位名称：云南韵海建设工程有限公司盈江分公司收款单位纳税人识别号：91533123MADGK14X28收款单位开户行：中国建设银行股份有限公司盈江支行收款单位银行账号：53050173743600001521收款单位银行地址：平原镇永胜路南排44号至此，盈江分公司单位无权转换代理权，特此委托！后附：云南韵海建设工程有限公司盈江分公司基本账户开户许可证授权单位：云南韵海建设工程有限公司（盖章）授权单位法定代表人（签字）受托单位：云南韵海建设工程有限公司盈江分公司（盖章）受托单位法定代表人：（签字）授权委托日期：2024年07月18日基本存款账户信息复印件中国建设银行ChinaConstrucTionBank基本存款账户信息账户名称：云南韵海建设工程有限公司盈江分公司账户号码：53050173743600001521开户银行：中国建设银行股份有限公司盈江支行法定代表人：王国良（单位负责人）基本存款账户编号：J75440009434012024年05月09日
投标 / 标书制作要点（原创）
本农特产品产业道路提升改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
