小型农田水利建设采购合同公告（会泽县迤车镇人民政府2024）
迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目 合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC530300202220450001
招标项目名称：
迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目
标段编号：
GC530300202220450001001
标段名称：
迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目
招标人：
会泽县迤车镇人民政府
招标方式：
公开招标
评标方式：
电子评标
中标人：
云南照巍建筑安装有限公司
中标价(万元)：
163.114572
中标工期：
210日历天
项目经理/总监：
官旭
合同公示日期：
2024-08-14
合同公示内容：
/
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
工资支付信用承诺.png
2024-08-14 10:14:23
2
施工合同 (2).pdf
2024-08-13 17:31:14
工资支付信用记录会人社监信字（2022）第00331号经查询《云南省劳动保障监察信息管理系统》，以下单位工资支付信用记录如下：单位名称（全称）统一社会信用代码法定代表人姓名值用查询期限工资支付信用记录云南照建筑安装有限公司91530328MA6K6AL5OA赵巍2019年08月04日-2022年08月04日无拖欠工资记录注：此记录可登录“云南人力资源和社会保障12333公共服务网（htp/wwwynl2333.gov.cn）的信息查询模块T直海会泽县人力资源和社会保障局劳动保障监察加盖印章）Iml12022年08月04日欢正本迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目施工合同工程名称：迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目建设单位：会泽县迤车镇人民政府施工单位：云南照巍建筑安装有限公司签订日期：2022年06月27日正本迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目欢1施工合同工程名称：迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目建设单位：会泽县迤车镇人民政府施工单位：云南照巍建筑安装有限公司签订日期：2022年06月27日第一部分合同协议书发包人：会泽县迤车镇人民政府承包人：云南照巍建筑安装有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就迤车镇索桥社区小型农田水利建设项且工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：迤车镇索桥社区小型农田水利建设项目2.工程地点：会泽县迤车镇3.工程立项批准文号：会政复（2022）57号4.资金来源：财政涉农资金5.工程内容：设计施工图纸、工程量清单所包含的全部内容6.工程承包范围：施工图纸、招标文件及工程量清单中所示内容二、合同工期开工日期：2022年07月02日。计划竣工日期：2023年92月01日2022年12月31日合同服务期至本项目竣工验收后、完成质量保修期为止，工期总日历天数：210天。三、质量标准.工程质量符合《水利水电工程质量评定标准》，按国家有关行业现行规范标准组织验收，要求一次性验收合格。四、双方责任：发包方负责该工程项目的资金投入，工程规划设计方案、施工图纸、施工检查和工程竣工验收。承包方负责按发包方提供的工程规划设计方案和图纸、工程量清单施工，保质保量按时完成施工任务，质量符合《水利水电工程质量评定标准》和工程规划设计要求。五、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰陆拾叁万壹仟壹佰肆拾伍元柒角贰分2L（￥1631145.72元）。2.合同价格形式：本工程实行总价承包，固定单价合同，工程量据实结算（指按工程量清单和施工图纸完成全部工作内容，并验收合格，发包方按施工合同所应支付的工程承包款），在建设过程中出现增减变化的工程量，按现场甲、乙双方的签证及监理工程师和设计变更认可的文书，依据本招标文件中的相关规定，经大桥乡政府审核下达工程量清单和工程价款。所有工程严格按规划图施工，不得有“无中生有”工程。六、项目经理承包人项目经理：宜旭七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合附件：同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。八、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包及违法分包项目工程，如承包方故意分包、转包项目，发包方有权终止合同，并有权在同等条件下邀请第三方对工程进行持续建设至工程竣工验收完成为止；承包方同意在施工中出现的质量问题进行限期整改，如果承包人不积极履行修复义务，发包人有权自行委托第三方进行维修，费用由承包人承担，并从工程款中直接扣除。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.承包人对所签订的合同、委托授权书及代表公司开展该项目的一切权利均有法律效力；如承包方和被授权方恶意造假愿意承担一切法律责任。九、合同价款调整1、合同执行期间，对本工程项目实施期内，所有的人工、机械、工程材料价格及费用不予任何调整。2、合同执行期间，遇工程变更，工程量重新计量，价格参照招标价格条款由双方协商确定。第二部分通用合同条款详见《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2017-0201），并参照相关条款执行。法定代表人或其委托代理人（签字）：法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）：法定代表人或其委托代理人（签字）组织机构代码：组织机构代码：91530328MA6K6AL50A地址：会泽县迤车镇人民政府地址：云南省曲靖市沾益区望海新区红星二组邮政编码：654203邮政编码：655400法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：0874-3057992传真传真：0874-3057992电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国建设银行曲靖市分行沾益账号：办事处望海分理处账号：53050164513800000052第三部分专用合同条款组织机构代码：组织机构代码：91530328MA6K6AL50A专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款或当需要时增加新的条款，两地址：会泽县迤车镇人民政府地址：云南省曲靖市沾益区望海新区红者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补星二组充和修改的部分仍有效。邮政编码：654203邮政编码：6554001、词语涵义法定代表人：法定代表人：1.1有关合同双方和承包理人的词语委托代理人：委托代理人：（1）发包人是：会泽县迤车镇人民政府电话：电话：0874-3057992（2）承包人是：云南照巍建筑安装有限公司传真传真：0874-305799211.2有关工程和设备的词语电子信箱：电子信箱：（1）主体工程包括以下工程开户银行：开户银行：中国建设银行曲靖市分行沾益设计施工图纸、工程量清单所包含的全部内容。（具体内容详见附件工程量清单）。办事处望海分理处2、合同文件的优先顺序账号：账号：53050164513800000052除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）协议书（包括补充协议）：（2）中标通知书；（3）投标报价书；1（4）专用合同条款；.）c（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其他文件。15、合同生效3、发包人的义务和责任本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效。（1）发包方在施工合同签订之日向承包方提供施工图纸，并由设计方现场交验水16、合同份数准点或田面基准点。本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。（2）对工程质量进行监督、检查，核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，17、附件：工程量单价清单附后。对承包方建造师或项目经理、“五大员”等是否持证上岗进行督促检查，及时组织召开监理工作会议。监督承包方履行《投标文件》中投标承诺书所有条款。若承包方不兑现对施工工期、工地周边环境协调、不拖欠农民工工资、建造师或项目经理或技术负责人及五大员（主要是施工员、质检员、安全员）驻现场施工、环境保护及文明施工、安全生产的承诺，发包方有权撤换不称职的现场工作人员并对承包方第一次采取内部通告处理，第二次通告行业监管部门按有关程序处理，并在本部门记不良行为记录，取消第二年投标资格。（3）对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权。（4）核实经监理人签发的工程计量、付款凭证。（5）审查与控制承包人采用的施工材料、设备的质量。必要时申请专业检测机构进行专项检测，检测费用由承包人承担。对不能满足施工质量要求的，有权要求承包人更换施工材料（设备）：发现承包人使用的施工人或机械影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工人或机械设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。（6）要求施工单位提交施工月报、日志、检验试验、钻孔及基础帷幕灌浆阶段性验收资料、签证、结算和施工工作报告等资料：如承包人不按期提交相关资料，导致发包人不能按期付款的，发包人不承担任何责任。承包人：（公章）发包人：（（公章）15、合同生效（9）经双方确认进入合同的其他文件。本合同自发包方、承包方双方签字盖章之日起生效。3、发包人的义务和责任16、合同份数（1）发包方在施工合同签订之日向承包方提供施工图纸，并由设计方现场交验水准点或田面基准点。本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。17、附件：工程量单价清单附后。（2）对工程质量进行监督、检查，核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，对承包方建造师或项目经理、“五大员”等是否持证上岗进行督促检查，及时组织召开监理工作会议。监督承包方履行《投标文件》中投标承诺书所有条款。若承包方不兑现对施工工期、工地周边环境协调、不拖欠农民工工资、建造师或项目经理或技术负责人及五大员（主要是施工员、质检员、安全员）驻现场施工、环境保护及文明施工、安全生产的承诺，发包方有权撤换不称职的现场工作人员并对承包方第一次采取内部通告处理，第二次通告行业监管部门按有关程序处理，并在本部门记不良行为记录，取消第二年投标资格。（3）对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权。（4）核实经监理人签发的工程计量、付款凭证。（5）审查与控制承包人采用的施工材料、设备的质量。必要时申请专业检测机构进行专项检测，检测费用由承包人承担。对不能满足施工质量要求的，有权要求承包人更换施工材料（设备）：发现承包人使用的施工人或机械影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工人或机械设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。（6）要求施工单位提交施工月报、日志、检验试验、钻孔及基础帷幕灌浆阶段性验收资料、签证、结算和施工工作报告等资料：如承包人不按期提交相关资料，导致发包人不能按期付款的，发包人不承担任何责任。承包人：（公章）发包人：（（公章）方认可，监理方出具进度报告后，甲方支付工程中标总价的30%工程款；（7）当承包人发生本合同条款约定的违约情形时，有权解除本合同。（2）完成工程总量的80%，支付至工程款的60%；（8）其他权利义务执行通用合同条款中关于发包人的相关规定。（3）工程达到验收（指初验）条件，支付至工程款80%；4、承包人的义务和责任（4）待结算审计后，扣除审计总价的3%作为质保金，其余的一次付清。（1）应当在本合同生效后天内组建项目建设部，相关人员全部到位，并进驻9、工程变更现场，承包人应根据本工程量优化工程施工，先易后难，抢抓节令时间，积极协调良好对工程的位置挪动调整、工程量的增减变化以发包人和监理人的共同指令为准；对A的施工环境和广大群众关系；工程施工中要以民生为根本，做到能不损坏尽量不损坏。工程的设计变更则需按程序提请原设计单位重新设计，监理单位、建设单位和施工单位（2）由承包方负责办理的施工手续和外劳、暂住、工商、税务登记及相关费用、共同认可，由此引起的工程价格按施工当期的市场价格进行确认。税收由承包方承担。10、工程保修（3）承包方应加强安全宣传与安全措施，施工中和施工以外所发生的一切安全事本合同工程的保修期为1年。故由承包方负责。11、保密（4）保证文明施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完、双方还应对合同内容及双方相互提供标有保密级别的文件保密，违者应对泄露造成料净、场地清的要求，对进场施工所产生的土地进行复耕，清除所有建筑材料及开挖所的后果承担责任。产生影响群众耕作的物体，对所涉及沟渠、道路、地埂等进行恢复并达到正常使用。如12、争议的解决施工方处理有遗漏问题，发包方可以扣留工程款邀请第三方或者与农户协商补偿金额代（1）争议仲裁机构为：会泽县仲裁委员会为支付，承包方无条件接受，其它涉及与农户纠纷关系由承包人申请本辖区村委会协调（2）起诉机构为：会泽县人民法院处理。如因承包方恶意，不积极协调处理施工环境及地方关系造成的停工、窝工，承包13、签订地点人自负，发包人概不负责。本合同在会泽县迤车镇人民政府签订。:（5）施工方定期向发包人及监理人报告工程施工进度、工程质量和相关控制措施14、补充协议W的情况，重大事项专项报告。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，具（6）负责对现场施工人员进行新冠肺炎疫病防控，原则上不用外地劳工，每天要有同等法律效力。对所用劳工体温和身体监测，所有到场施工人员都必须佩戴防护口罩，严格按照国家预防新冠肺炎规定办理复工手续，做好施工人员身体监测记录工作并报村委会复印存档。（7）施工企业不得拖欠工人工资，否则，发包方有权从应付给承包方的工程款中量、合同及信息管理的全权监理。代为支付。监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。（8）按合同约定申请支付工程款。（1）批准工程的分包：（9）提交施工月报、日志、检验试验、阶段性验收资料、签证、结算和施工工作（2）确定延长完工期限；报告等验收需要的有关资料；配合完成工程审计和资金审计、以及上级部门检查督导或尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急验收等工作。检查督导或验收项目时，承包人自行清理打扫项目区现场，由此产生的费事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除用由承包人自行承担。或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照（10）承诺在合同服务内，看管、维护好各项工程和设备设施，并做好防火、防盗。执行。6、工程开工和完工（11）承包人有义务协调三个村工程进度，不得为发包人或监理人服务的人员中雇佣人员为其服务。（1）计划开工日期：2022年07月02日；（2）计划竣工日期：2022年12月31日。不可抗力、群众阻拦施工和因国家政策（12）承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。调整影响不能正常施工，双方可根据实际情况调整工期：承包人已踏勘了现场及设计工（13）经监理人员、发包方代表检查或村民认为质量不合格时，承包方应按照监理程量，认可合同工程量建设、工期施工及验收结算。合同服务期至本项目竣工验收后、人员及发包现场代表的要求进行整改和返工。由此引起的工期延误和施工费用由承包方完成质量保修期为止。自负。7、工期延误承包人的工期延误，逾期完工违约金将按工期每延误一天罚款1000元，但最终的（14）施工期间项目经理和技术负责人必须常住现场，根据工程情况、统筹安排好施工，确保各专业人员的到位（包括节假日）、确保工程施工顺利进行。累计金额不超过合同价款的10%；逾期影响群众大春作物种植损失由承包方负责承担。（15）承包方负责购买施工技术人员的人身保险及意外险。保障施工人员安全措施如果承包方无力完成工程建设，发包方有权终止合同，另行委托第三方进行工程建设，要到位。并从该项目款中支付工程款。（16）其他权利义务执行通用合同条款中关于承包人的相关规定。8、工程进度付款5、监理人和总监理工程师合同进度款的支付，根据工程形象进度按比例支付：（发票开具必须在当地）监理工程师职责范围：全权负责发包方委托该项目工程施工阶段的投资、进度、质（1）合同签订后，施工方大型机械全部进场，材料基本备齐全，且经甲、乙、监理三量、合同及信息管理的全权监理。（7）施工企业不得拖欠工人工资，否则，发包方有权从应付给承包方的工程款中监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。代为支付。（1）批准工程的分包：（8）按合同约定申请支付工程款。（2）确定延长完工期限；（9）提交施工月报、日志、检验试验、阶段性验收资料、签证、结算和施工工作尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急报告等验收需要的有关资料；配合完成工程审计和资金审计、以及上级部门检查督导或事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除验收等工作。检查督导或验收项目时，承包人自行清理打扫项目区现场，由此产生的费或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照用由承包人自行承担。执行。（10）承诺在合同服务内，看管、维护好各项工程和设备设施，并做好防火、防盗。时6、工程开工和完工（11）承包人有义务协调三个村工程进度，不得为发包人或监理人服务的人员中雇（1）计划开工日期：2022年07月02日；佣人员为其服务。（2）计划竣工日期：2022年12月31日。不可抗力、群众阻拦施工和因国家政策（12）承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工调整影响不能正常施工，双方可根据实际情况调整工期：承包人已踏勘了现场及设计工质量的终身责任人。程量，认可合同工程量建设、工期施工及验收结算。合同服务期至本项目竣工验收后、（13）经监理人员、发包方代表检查或村民认为质量不合格时，承包方应按照监理完成质量保修期为止。人员及发包现场代表的要求进行整改和返工。由此引起的工期延误和施工费用由承包方7、工期延误自负。承包人的工期延误，逾期完工违约金将按工期每延误一天罚款1000元，但最终的（14）施工期间项目经理和技术负责人必须常住现场，根据工程情况、统筹安排好累计金额不超过合同价款的10%；逾期影响群众大春作物种植损失由承包方负责承担。施工，确保各专业人员的到位（包括节假日）、确保工程施工顺利进行。如果承包方无力完成工程建设，发包方有权终止合同，另行委托第三方进行工程建设，（15）承包方负责购买施工技术人员的人身保险及意外险。保障施工人员安全措施并从该项目款中支付工程款。要到位。8、工程进度付款（16）其他权利义务执行通用合同条款中关于承包人的相关规定。合同进度款的支付，根据工程形象进度按比例支付：（发票开具必须在当地）5、监理人和总监理工程师（1）合同签订后，施工方大型机械全部进场，材料基本备齐全，且经甲、乙、监理三监理工程师职责范围：全权负责发包方委托该项目工程施工阶段的投资、进度、质
投标 / 标书制作要点（原创）
本小型农田水利建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
