苏州市小区整治提升工程采购合同公告（苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处2024）
一、合同编号：JSZC-320506-SZZN-C2024-0005001
二、合同名称：姜家三期动迁安置小区整治提升工程合同
三、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案号
等、如有)：JSZC-320506-SZZN-C2024-0005
四、项目名称：姜家三期动迁安置小区整治提升工程
五、合同主体
采购人（甲方）：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处
地址：苏州市吴中区郭巷街道郭新东路97号
联系方式：15995575005
供应商（乙方）：苏州市顺浩建设园林工程有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇采兴路81号
联系方式：15365335283
六、合同主要信息
主要标的信息：姜家三期动迁安置小区整治提升工程
规格型号（或服务要求）：主要内容为地下室风管腐烂吊筋更换、智能电梯系统、窗台檐口修补、腐烂防火门更换、阳光房自爆玻璃更换、新建车棚和围墙、文化布置，具体详见采购文件及清单。
联系方式：15365335283
主要标的数量：1
主要标的单价：1240000.00元
合同金额：124万元
履约期限、地点等简要信息：25天
采购方式：cgfs008
七、合同签订日期：2024-08-14 00:00:00
八、合同公告日期：2024-08-15 11:52:51
九、其他补充事宜：/
姜家三期动迁安置小区整治提升工程施工合同.pdf
政府采购合同采购编号：JSZC-320506-SZZN-C2024-0005甲方（发包人）：苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处乙方（承包人）：苏州市顺浩建设园林工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：姜家三期动迁安置小区整治提升工程2.工程地点：本工程位于吴中区郭巷街道3.工程立项批准文号：/4.资金来源：财政。5.工程内容：主要内容地下室风管腐烂吊筋更换、智能电梯系统、窗台檐口修补、腐烂防火门更换、阳光房自爆玻璃更换、新建车棚和围墙、文化布置。6.工程承包范围：响应文件、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。二、合同工期计划开工日期：2024年月1日。计划竣工日期：2024年月7日。工期总日历天数：25天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。1/251四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币：壹佰贰拾肆万元整（￥1240000.00）注：.（1）追加合同价款不得超过原合同价的10%。（2）原合同价10%以内的追加合同价款，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程价款，原合同外工程内容不得计入。2.合同价格形式：固定单价，本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人己标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。3.付款方式：（1）工程预付款：本项目无预付款。（2）工程进度款：工程进度款按当月己完成合格工程量的40%于下月支付，工程竣工验收合格后支付至合同金额的50%，审计结束定案后于6月底或春节前支付，以竣工验收合格时间为准，一年内的项目付到审计金额的60%，超过一年不到两年的付到75%，超过两年不到三年的付到90%，余额在支付到90%的基础上一年内支付结束（保修金除外），但一个年度内只能支付一次。若遇国家审计抽审，以国家审计为准。4.本工程为财政投资项目，最终以财政审计结果为建设项目价款结算依据。（1）按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规（2018）1号）执行变更程序。（2）变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。如工程结算、决算核减金额超过总价的7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价4%计算确定的审计费用原则上由承包人承担（由甲方在工程款中代扣）。五、项目经理I承包人项目经理：杭长林六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：2/25（1）成交通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于22年8月1日签订。十、签订地点本合同在签订。3/25十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自本合同在承发包双方签字盖章之日生效。十三、合同份数本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份，备案部门与采购代理机构各执一份。发包人：(公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）(签字或盖章4/25第二部分通用合同条款按《建设工程施工合同》（GF—2017-0201）通用合同条款执行第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同-1.1.1.1其他合同文件包括：成交通知书、采购文件、响应文件，以及在履w行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名称：1资质类别和等级：上联系电话：1电子信箱：1通信地址：1名称：1上资质类别和等级：1联系电话：;电子信箱：1通信地址：1O西1.1.2.2设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：1电子信箱：通信地址：o1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的施工场地o1.1.3.2永久占地包括：依据设计图纸确定o1.1.3.3临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.2法律5/25适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：/1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）采购文件（8）响应文件及已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件01.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：承包人在合同总工期内20天完成设计并经发包人确认；发包人向承包人提供图纸的数量：承包人自供发包人向承包人提供图纸的内容：承包人自供1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：设计图纸、与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求；承包人提供的文件的期限为：以发包人或监理发出的书面函件为准；承包人提供的文件的数量为：以发包人或监理发出的书面函件为准；承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；发包人审批承包人文件的期限：收到完整资料后7日内（除另行约定）1.5.3现场图纸准备6/251关于现场图纸准备的约定：承包人自供1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。-51.6.2发包人接收文件的地点：A发包人指定的接收人为：心0承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为：11.8交通运输1.8.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。221.8.2场内交通中关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目施工范围为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的1！约定：除工程红线范围内的土地征用等工作由发包人在开工前完成，其余工作由承包人自行解决，费用计入合同总价中1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。.1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。7/25.1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：增加工程量不得超过原工程量清单工程量10%，且不得超过现合同价的10%。最终价格以审计为准。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名;身份证号：,职务联系电话：电子信箱：通信地址：0发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导承包人、工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认、现场经济技术签证，审核工程进度报表。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、道路均已提供，相关费用由承包人承担。2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：.8/25-发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片。I承包人需要提交的竣工资料套数：归档要求按甲方相关要求。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。野承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10天内。3承包人提交的竣工资料形式要求：归档要求按甲方相关要求。（2）承包人应履行的其他义务：1①应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人在接到成交通知书7日内须提供工程计划二份，分报监理和发包人审核；工程开工后每周提供周进度报表，每周四向监理及发包人提供周进度计划和统计报表各一份，每月向监理和发包人提供月进度计划报表和统计报表各一份；②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须提供和维护非夜间施工使用的照明、围栏、标志设施，并负责安全保卫，确保过路行S人和车辆的安全。因承包人未设置以上照明、围栏、标志设施导致的安全事故由t卜承包人负责，并承担可能产生的一切费用；.③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州A市、苏州有关规定以及有关职能部门要求办理有关手续，费用由承包人包含到投标报价中。在举行重大活动时，根据发包人要求，需积极做好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用包含到投标报价中；④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应自觉做好施工场地地下管线的保护工作。承包人在投标报价中应考虑做好施工场地居民安全、沿线地下管线和临近建筑物、构筑物、高压线、古树名木等的保护工作费用；9/25:施工场地清洁卫生的要求：按照苏州市现场施工清洁卫生规定执行；交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款；⑦双方约定承包人应做的其他工作：1）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护；承包人必须保护施工现场周围道路、路灯、绿化等市政设施，保护期间发生损坏，因承包人原因造成的损坏损失由承包人修复，并承担相应的责任，由此造成发包人的经济损失由承包人承担；2）承包人在施工期间，负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理于净，并及时清除出施工现场。如承包人不清理或清理不于净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人可从承包人的工程款中直接扣除；3）在施工过程中，应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，配合其他承包人的施工，并无条件服从发包人和监理工程师的调度，接受发包人及监理工程师的监督和管理，保质、按期完成施工任务；4）承包人必须确保进入现场的所有车辆和设备的正常通行，维护所属区域的施工便道；5）配合发包人的其他工作，协助发包人办理有关手续。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：杭长林;身份证号：******************建造师执业资格等级：建筑工程二级建造师注册证书号：苏232111206130建造师执业印章号：;安全生产考核合格证书号：苏建安B（2012）1004400联系电话：；电子信箱：：通信地址：10/25：9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10.变更.10.1变更的范围关于变更的范围的约定：10.2变更估价10.2.1变更估价原则关于变更估价的约定：①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。④已有综合单价的子目不得调整综合单价。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.4暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.4.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目16/25承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：查。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：f第1种方式：采用价格指数进行价格调整。10关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：。.专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部4分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的0专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价专涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分/据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：.05专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超Auu过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式11.2双方约定合同价款的调整因素：1、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价；若材料（品种、品牌或规格）发生变更，施工工艺不变，仅调整材料差价。如投标综合单价低于预17/25.算相应综合单价较多（偏差20%及以上），以材料同口径价格按投标综合单价与预算综合单价的比例下浮后计入变更后的综合单价。2、若承包人报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于预算价（偏差20%及以上），发包有权按照有利于发包人的原则处理：a）以新增单价替换投标综合单价的，变更后的综合单价=新增单价（尚未按成交下浮率下浮）*投标综合单价/预算综合单价：b)该清单子目取消的，扣除的综合单价=预算综合单价*（1-成交下浮率）。3、承包人应根据自身生产力水平对照招标清单逐项进行报价，不得低于其成本报价，发包人要求追加工作量，承包人不得拒绝；对于明显高于市场价格，显失公平的清单项，经该项目总监理工程师或项目咨询造价工程师认定后，发包人有权不按承包人报价进行进度款支付及结算，承包人应与发包人进行谈判，协商一致的按协商一致的价格调整，若无法协商一致，过程中可按监理工程师或造价工程师确定的价格先行支付工程款，结算时由承包人根据计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出单价，由审核（审计）造价工程师进行审核，报发包人确认后调整。4、因承包人自身原因而导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款及工期延长。5、工程竣工验收结束后，承包人应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包人有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包人工程款中扣除，若发包人要求保留，则不予扣除承包人费用。6、在工程实施过程中，承包人不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包人有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包人支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。7、对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运等），承包人必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，承包人提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。18/258、本工程质量及标化工地要求详见磋商文件规定，如承包人自行提高标准，费用由承包人自行承担。9、约定未尽事项，按①本合同执行期间的政策性文件②甲乙双方友好协商，依次处理解决。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。1综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械“1使用费、管理费、利润等变化及风险因素。A风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：本工程除特别注明外，采用固定单价合4同。工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础和中期进度款支付依据，不能作为最终结算的依据。实际完成工程量是指承：包人按施工图纸、经批复的变更图纸完成的合格工程量，由承包人按规定的工程·量计算规则计量并获得发包人认可。82、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。19/2512.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按月计量。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付关于付款周期的约定：12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按规定要求提供相应材料。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。.（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：.发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。（2）发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.5支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。20/2513.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：/小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：①工程完工之日起7日内承包人应向发包人提出书面正式验收申请，并按要求提供竣工图纸、文字资料和工程照片等竣工资料。②竣工验收合格后5日内，承包人应按向总监提交工程竣工结算报告及送审资料。③工程完工验收合格后，按照财政投资评审操作规程申请项目结算评审，由评审中心对其工程结算进行评审，并出具评审报告。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：。12发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3工程试车西13.3.1试车程序元肉工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.2投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。21/2514.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：30日内。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后无质量问题后。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期满且无质量问题后。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：；（2）3%的工程款；（3）其他方式：/。15.2.2质量保证金的扣留22/25质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：。关于质量保证金的补充约定：。15.3保修H15.3.1保修责任工程保修期为：2年C15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：。7316.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。B十（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。23/25（7）其他：。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。17.不可抗力I7.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可/抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切险和第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备），由承包人负责代为办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。18.2其他保险关于其他保险的约定：。24/25承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。19.2仲裁或诉讼20.补充条款因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所有地人民法院起诉。IHH发包人：承包X中中E法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）（签字或盖8月1日日期：202年8月1日日期：2024年25/25
投标 / 标书制作要点（原创）
本小区整治提升工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。苏州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
