多功能室及餐厅改造采购合同公告（周口市实验小学2024）
周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造项目
公告内容文档
一、合同编号：川财磋商采购-2024-36-A
二、合同名称：周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造项目
三、项目编号：川财磋商采购-2024-36
四、项目名称：周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：周口市实验小学
地址：河南省周口市川汇区
联系人：张海明
联系方式：15839495187
2.供应商（乙方）：中守智建设有限公司
企业规模：小型
地址：项城市交通西路58号食品公司院内
联系人：宋振
联系方式：15939471122
六、合同主要信息
1、合同金额：2250986.31 元
2、采购方式：竞争性磋商
3、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：60日历天、地点：采购人指定地点
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他建筑工程
/
60日历天
/
/
七、合同签订日期：2024年08月12日
八、合同公告日期：2024年8月19日
餐厅合同.pdf
建设工程施工合同工程名称：周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造项目发包人：周口市实验小学承包人：中守智建设有限公司签订日期：2029年月1212日第一部分协议书发包人（全称）：周口市实验小学承包人（全称）：中守智建设有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造项目施工及有关事宜协商一致，共同达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：周口市实验小学南校区多功能室及餐厅改造项目2.工程地点：周口市川汇区境内3.工程内容：其他建筑工程。4.工程承包范围：施工图纸、工程量清单内所有施工内容计划开工日期：2024年8月13日10月12日计划竣工日期：302年工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准4工程质量符合国家标准。乐四、签约合同价与合同价格形式开签约合同价为：1.人民币（大写）：贰佰贰拾伍万零玖佰捌拾陆元叁角壹分（2250986.31元）；2.合同价格形式五、项目经理承包人项目经理：宋振。六、合同文件构成组成本合同的文件包括：（1）中标通知书（2）通用合同条款（3）图纸（4）已标价工程量清单或预算书（5）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。七、甲乙双方责任及履约责任1.发包人承诺（1）.指挥、协调工程沿线施工及外部关系；（2）.负责全工程质量监督、进度管理；（3）.协助承包人安置临时料场工作。2.承包人责任（1）.负责所承包的合同段工程达到国家相关标准，工程质量合格。建（2）.承包人应按照发包人指示开工，工期为60日历天。2（3）.工程技术人员及工程机械满足工程需要。X（4）.施工期间保证道路畅通。（5）.搞好与外部协调工作，加强现场管理，做到文明施工。10052（6）.确保安全施工，承担施工期间和缺陷责任期内发生的一切安全事故的经济和法律责任，质量责任缺陷3个月。（7）.本工程原则上不变更，确需变更的，须经业主单位现场负责人同意并签变更手续后，方可变更。3.履约责任（1）.施工单位严格按照国家规范进行施工，达不到合格标准必须返工，否则不给予计量。（2）.施工单位不能按期完工的（不可抗拒的天气、自然灾害除外）每拖延一天，对施工单位处罚1000元。八、付款方式合同签订后预付30%，工程完工验收合格后支付至合同价的80%，审计结算后支付至审定金额的97%,余3%一年后一次性付清。九、工程缺陷责任期工程缺陷责任期限3个月。十、承诺1.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。2..发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、争议解决方式如发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、签订时间本合同于202年8月12日签订。十三、签订地点本合同在周口市实验小学签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组组成部分。十五、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十六、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效应，发包人执贰份，承包人执贰份发包（公章）承包人：（公章）E法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人队宋振（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91411681MA474C1L3F地址：岁地址：河南省周口市项城市湖滨路欧蓓莎商城18号楼6号4电话：茶电话：15939471122开户银行开户银行：中国建设银行股份有限公司项城支行帐号帐号：41050170610800001307长易日期：22年8月12日公
投标 / 标书制作要点（原创）
本多功能室及餐厅改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
