民族团结进步示范引领建设工程 建设工程施工采购合同公告（勐腊县勐腊镇财政所2024）
一、合同编号：4532823HT2024007670101
二、合同名称：勐腊县2024年民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程示范县项目（第二标段）建设工程施工合同
三、项目编号：XSBNZC2024-C2-00129-YNTP-0076
四、项目名称：勐腊县2024年民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程示范县项目（第二标段）
五、合同主体
采购人（甲方）：勐腊县勐腊镇财政所
地 址：勐腊县勐腊镇人民政府
联系方式：0691-8120226
供应商（乙方）：云南润丰建筑工程有限公司
地 址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城水岸时光12栋301
联系方式：0691-8825678
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：勐腊县2024年民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程示范县项目（第二标段） 数量：1.00 单价（元）：3388000.00 规格型号（或服务要求）：按国家及相关行业验收标准，一次性验收合格
2.合同金额（元）：3388000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年08月22日
八、合同公告日期：2024年08月22日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
建设工程施工合同.pdf
工程名称：勐腊县2024年民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程示范县项目（第二标段）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：勐腊县勐腊镇人民政府承包人（全称）：云南润丰建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就勐腊县2024年民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程示范县项目（第二标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：勐腊县2024年民族团结进步“十百千万示范引领建设工程示范县项目（第二标段）2.工程地点：勐腊镇曼庄村委会曼样村小组、曼研村小组、曼岭村小组：勐腊镇补蚌村委会补蚌村小组3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：二、勐腊镇补蚌村委会补蚌村小组：1、农特产品售卖集市：总长150m（扣除出入口部分宽度后），实际新建钢结构售卖街70m（每间宽4m，长5m，面积约20m）：2、排水沟提升：（1）新建村内排洪沟：长280m，壁厚200mm，沟底100mm，宽800mm深800mm；d（2）新建村内排水沟（带水泥篦子沟盖板）：长250m，宽400mm，深400mm,壁厚100mm，100mm沟盖板厚100mm，规格600mm×400mm；（3）原有水沟新增水泥篦子沟盖板长380m，厚100mm,规格600mm×400mm。1二、勐腊镇曼庄村委会曼样村小组：1、修复主干道长350m，均宽4.5m，厚200mm，面积1575m2，C25混凝土道路硬化；2、修复次于道长200m，均宽2.5m，厚150mm面积500m2,C25混凝土道路硬化；3、原有排水沟：新增沟盖板,长432m，厚100mm,规格700mm×500mm；4.原有水沟提升：水沟修复，长60m，宽600mm，深500mm。三、勐腊镇曼庄村委会曼研村小组：污水官网改造：①DN300主管：长401m，②DN200支管：长1662m，③DN110出户管：600m，④检查井82个；预埋污水管路面破开及修复；隔油隔渣桶96个。四、勐腊镇曼庄村委会曼岭村小组：1、村内道路提升：长80m均宽6m，面积480m2，铺设厚50mm沥青混凝土；2、新建污水处理池2座：3.3、污水管网1项：①DN300主管687m；②DN200支管1510m;③DN110出户管400m；④检查井：88个；④预埋污水管路面破开及修复；隔油隔渣桶119个。（包含施工图纸及工程量清单所示全部内容）二、合同工期计划开工日期：2024年8月23日。计划竣工日期：2024年止月20日。工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合按国家标准及行业标准执行，一次性验收合格标准。2四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰叁拾捌万捌仟元整（人民币）￥：3388000.00元；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：元)；人民币（大写）(￥（3）专业工程暂估价金额：元)；人民币（大写）(￥（4）暂列金额：元）。人民币（大写）(￥2.合同价格形式：o五、项目经理承包人项目经理：杨涛。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；3（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2022年8月22日签订。4十、签订地点本合同在勐腊县勐腊镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包方与承包方签字之日起生效。十三、合同份数本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份。5发包人：(公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字)统一社会信用代码：统一社会信用代码：91532823MA6KWG5H51地址：勐腊镇曼它地址：云南省西双版拉路705号纳傣族自治州勐腊县水岸时光12栋301邮政编码：666300邮政编码：666300法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：0691-8825678传真传真：0691-8825678电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司勐腊县支行账号：账号：24099601040013564发包人：(公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字)统一社会信用代码：统一社会信用代码：91532823MA6KWG5H51地址：勐腊镇曼它地址：云南省西双版拉路705号纳傣族自治州勐腊县水岸时光12栋301邮政编码：666300邮政编码：666300法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：0691-8825678传真传真：0691-8825678电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司勐腊县支行账号：账号：240996010400135646第二部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：;资质类别和等级：；联系电话：电子信箱：；通讯地址：;1.1.2.5设计人：名称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：：通讯地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。71.1.3.9永久占地包括：按设计图纸确定1.1.3.10临时占地包括：合同履行中确定71.3法律适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。1.1.2发包人提供国外标准、规范的名称：无发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的份数：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书：（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求：（7）图纸；（8）已标价工程量清单：（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前10天;发包人向承包人提供图纸的数量：施工图四套:发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸1.6.4承包人文件8需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；承包人提供的文件的期限为：开工前；承包人提供的文件的数量为：肆份；承包人提供的文件的形式为：书面文件；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查是使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：/发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：杨涛o监理人接收文件的地点：/监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。1.10.3场内交通910.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：（1）合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的价格，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据；（3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就工程变更部分相应定额子目调整综合单价；注：以上重新组价的综合单价不能高于西双版纳州建设材料价格信息和计价依据规定计算的价格，并按照中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：C发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目20对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：：/10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按实际完成工程量市场价确定。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（2）种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：C专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过10%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清3单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于.基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过10%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过10%时，其超过部分据实调整。21③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：开工后支付合同价的30%作为预付款。预付款支付期限：签订合同后支付。预付款扣回的方式：第一次工程款付款时扣回o12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量2212.3.1计量原则工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《云南省建设工程造价计价标准（2020版）发布实施的通知》（云建标（2021）15号）。12.3.2计量周期每月计量一次关于计量周期的约定：12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按形象进度计量12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：甲方在本合同签订后，乙方的施工人员及设备进入施工现场的7天内支付乙方合同总价款的30%作为预付款，乙方完成工程量达80%时甲方支付合同总价款的50%工程款，余款的17%在乙方完成全部工程后并通过竣工验收合格后支付，剩余合同总价款的3%作为保修金，如果一年保修期满无质量问题一次性支付给乙方。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按照实际完成工程进度编制。12.4.3进度付款申请单的提交23（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7个工作日发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理审查报告后7个工作日。（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款12.4.6及《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2013）规定。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理部门有关施工资料的要求。24发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按照通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人向发包人按合同价的5%支付违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：0（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由_承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。竣工付款申请单应包括的内容：按合同付款约定执行14.2竣工结算审核25发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满且工程竣工投入使用两年后。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同付款约定执行（2）发包人完成支付的期限：按合同付款约定执行15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：工程决算结束后扣除工程合同总价的3%作为质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的预留26质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次预留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算前一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：o关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：承包人承包内容范围内的质量缺陷，除发包人使用不当、第三方责任、不可抗力因素等造成外，均属于承包人的保修范围。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：O（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：L。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：27（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：C（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。2817.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：发包方与承包方协商决定。选定争议评审员的期限：3天。争议评审小组成员的报酬承担方式：由责任方承担。其他事项的约定：O20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向勐腊县仲裁委员会申请仲裁；（2）向勐腊县人民法院起诉。29
投标 / 标书制作要点（原创）
本民族团结进步示范引领建设工程 建设工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
