集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设采购合同公告（恩施土家族苗族自治州生态环境局建始县分局2024）
一、合同编号：GF-2017-0201
二、合同名称：“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目建设工程施工合同
三、项目编号：422822-2024-00005
四、项目名称：“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：恩施土家族苗族自治州生态环境局建始县分局本级
2、地址：建始县业州大道交通货运大楼7楼
3、联系方式：15587451588
4、供应商（乙方）：湖北骏迈建设工程有限公司
5、地址：湖北省恩施市六角亭街道办事处书院社区高井河西湖花园一期6幢1单元1003号
6、联系方式：15587698978
六、合同主要信息
1、主要标的名称：1800000
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：1633289.19元
5、合同金额：163.328919(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年03月01日至2024年08月30日；履约地点：建始县
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：422822-2024-00005
七、合同签订日期：2024-02-22
八、合同公告日期：2024-08-26
九、其他补充事宜：
无
相关下载
《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2017-0201）.pdf
（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。目录说明....................................................111122一、《示范文本》的组成........................................（一）合同协议书.............................................（二）通用合同条款......................................................................................（三）专用合同条款二、《示范文本》的性质和适用范围.................................第一部分合同协议书一、工程概况................................................................................................................................................二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式....................................五、项目经理................................................六、合同文件构成.............................................七、承诺...................................................九、签订时间................................................................................................十、签订地点十一、补充协议........................................................................................................十二、合同生效错误！未定义书签。错误！未定义书签。10................................................11111616171718192020...............................................20...............................................22..................................................23......................................2424242425十三、合同份数第二部分通用合同条款........................................1.一般约定1.1词语定义与解释...........................................1.2语言文字...............................................1.3法律..................................................1.4标准和规范.............................................1.5合同文件的优先顺序.......................................1.6图纸和承包人文件.........................................1.7联络..................................................1.8严禁贿赂...............................................1.9化石、文物..............................................1.10交通运输1.11知识产权1.12保密1.13工程量清单错误的修正2.发包人.................................................2.1许可或批准.......................................................................................................................................2.2发包人代表2.3发包人人员2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保....................................2.6支付合同价款........................................................................................2.7组织竣工验收2.8现场统一管理协议.........................................3.承包人.................................................3.1承包人的一般义务.........................................3.2项目经理28303132..................................3334343434353536................................................3636373738384040404045464646474848495051515354545455555657585959606060616162...............................................3.3承包人人员.............................................3.4承包人现场查勘..........................................3.5分包..................................................3.6工程照管与成品、半成品保护3.7履约担保...............................................3.8联合体................................................4.监理人.................................................4.1监理人的一般规定.........................................4.2监理人员...............................................4.3监理人的指示............................................4.4商定或确定.............................................5.工程质量5.1质量要求...............................................5.2质量保证措施............................................5.2.1发包人的质量管理.......................................5.2.3监理人的质量检查和检验...................................5.3隐蔽工程检查............................................5.4不合格工程的处理.........................................5.5质量争议检测............................................6.安全文明施工与环境保护.....................................6.1安全文明施工............................................6.2职业健康..............................................................................................6.3环境保护7.工期和进度..............................................7.1施工组织设计............................................7.2施工进度计划............................................7.3开工..................................................7.4测量放线...............................................7.5工期延误...............................................7.6不利物质条件............................................7.7异常恶劣的气候条件.......................................7.8暂停施工...............................................7.9提前竣工...............................................8.材料与设备..............................................8.1发包人供应材料与工程设备......................................................................8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收....................................................................8.4材料与工程设备的保管与使用8.5禁止使用不合格的材料和工程设备...............................8.6样品..................................................8.7材料与工程设备的替代......................................8.8施工设备和临时设施................................................................................8.9材料与设备专用要求9.试验与检验..............................................9.1试验设备与试验人员........................................9.2取样..................................................9.3材料、工程设备和工程的试验和检验.............................9.4现场工艺试验............................................10.变更..................................................10.1变更的范围6262...............................................62...............................................63646565...............................................6767686871727273..................................................74..........................................75.............................................75....................................76...............................................7979.........................................79...............................................8082...............................................8284.............................................8485868686878789..........................................89.............................................89.............................................909294.............................................94.............................................969898..........................................98..........................................99.......................................99......................................100101101101.............................................10.2变更权................................................10.3变更程序10.4变更估价10.5承包人的合理化建议..............................................................................10.6变更引起的工期调整10.7暂估价................................................10.8暂列金额10.9计日工................................................11.价格调整...............................................11.1市场价格波动引起的调整....................................11.2法律变化引起的调整.......................................12.合同价格、计量与支付......................................12.1合同价格形式...........................................12.2预付款................................................12.3计量12.4工程进度款支付12.4.1付款周期12.4.3进度付款申请单的提交12.5支付账户13.验收和工程试车..........................................13.1分部分项工程验收13.2竣工验收13.2.4拒绝接收全部或部分工程..................................13.3工程试车13.4提前交付单位工程的验收....................................13.5施工期运行13.6竣工退场..............................................14.竣工结算...............................................14.1竣工结算申请.................................................................................................................................14.2竣工结算审核14.3甩项竣工协议14.4最终结清..............................................15.缺陷责任与保修..........................................15.1工程保修的原则15.2缺陷责任期15.3质量保证金15.4保修.................................................16.违约..................................................16.1发包人违约16.2承包人违约16.3第三人造成的违约........................................17.不可抗力...............................................17.1不可抗力的确认17.2不可抗力的通知17.3不可抗力后果的承担17.4因不可抗力解除合同18.保险.................................................18.1工程保险..........................................................................................18.2工伤保险18.3其他保险..............................................101..............................................102102......................................102102103...........................................103......................................103...........................................104......................................104.........................................105105.................................................105.................................................105..............................................106107........................................107108...............................................10810810910911011111118.4持续保险18.5保险凭证.............................................18.6未按约定投保的补救18.7通知义务.............................................19.索赔.................................................19.1承包人的索赔19.2对承包人索赔的处理19.3发包人的索赔19.4对发包人索赔的处理19.5提出索赔的期限20.争议解决..............................................20.1和解20.2调解20.3争议评审20.4仲裁或诉讼............................................20.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款.......................................1.一般约定1.1词语定义..............................................1.5合同文件的优先顺序......................................1.6图纸和承包人文件........................................1.7联络.................................................1.10交通运输.............................................1.10.1出入现场的权利.......................................1.10.3场内交通1.11知识产权.............................................1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。..............................................112112112...........................1122.发包人................................................2.2发包人代表............................................2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保3.承包人................................................3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权决定是否解除本合同，如发包人决定解除合同的，承包人应无条件退场，双方对已完成的工程量据实计价。并由承包人向发包人支付违约金伍仟元整。114116...............................................117117117117118118120120120120121...........................121，.....................................4.监理人................................................5.工程质量5.1质量要求..............................................5.3隐蔽工程检查...........................................6.安全文明施工与环境保护....................................7.工期和进度.............................................7.1施工组织设计...........................................7.9提前竣工的奖励.........................................8.材料与设备.............................................8.6样品.................................................8.8施工设备和临时设施......................................9.4现场工艺试验...........................................9.5关于本工程的材料及其他相关试验检测10.4变更估价121...............................................122122123126127127128128............................................128129......................................129129129............................................129............................................131131......................................131131132132132132132133.............................................10.7暂估价11.价格调整..............................................12.合同价格、计量与支付.....................................13.验收和工程试车.........................................13.6竣工退场.............................................14.竣工结算..............................................14.2竣工结算审核..........................................15.缺陷责任期与保修........................................15.3质量保证金15.3.1承包人提供质量保证金的方式..............................15.3.2质量保证金的扣留（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；........................16.违约.................................................16.1发包人违约16.2承包人违约17.不可抗力..............................................17.4因不可抗力解除合同18.保险.................................................18.3其他保险.............................................20.争议解决..............................................20.3争议评审.............................................20.3.1争议评审小组的确定........................................................................20.3.2争议评审小组的决定20.4仲裁或诉讼............................................第一部分合同协议书发包人（全称）：恩施土家族苗族自治州生态环境局建始县分局承包人（全称）：湖北骏迈建设工程有限公司2024年1月，湖北名达工程咨询有限责任公司受恩施土家族苗族自治州生态环境局建始县分局委托对“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目进行竞争性磋商采购，2024年1月25日我公司以人民币壹佰陆拾叁万叁仟贰佰捌拾玖元壹角玖分（¥：1633289.19元）投标价中标，公示期满后，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目。2.工程地点：根据招标文件要求规定地方。3.工程立项批准文号：422822-2024-00005。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：施工设计图及清单所包含内容。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：按“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目设计要求完成设计饮用水水源地保护区的一、二级保护区宣传牌、一二级保护区界标、一二级保护区交通警示牌、隔离防护栏等施工项目。二、合同工期计划开工日期：2024年3月1日(具体开工时间以监理单位下达的开工令为准)。计划竣工日期：2024年8月30日。工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家现行质量验收规范的合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币约（大写）壹佰陆拾叁万叁仟贰佰捌拾玖元壹角玖分(¥1633289.19元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/，(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写），/，(¥/元)；关于工程保险的特别约定：承承包人应为本工程各类人员办理工伤保险。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应为本工程各类人员办理意外伤害保险。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意由争议小组决定。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：建设方代表，监理方代表，施工方代表。选定争议评审员的期限：工程开工至工程竣工验收日止。争议评审小组成员的报酬承担方式：无，。其他事项的约定：无，。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：由争议评审小组组织合同当事人协商解决。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向建始县人民法院起诉。附件协议书附件：附件一：工程质量保修书附件二：廉政协议书附件一：工程质量保修书发包人（全称）：恩施土家族苗族自治州生态环境局建始县分局承包人（全称）：湖北骏迈建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围为承包人的全部施工竣工范围，包括基础工程及构筑物工程。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和构筑物结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．其他项目保修期限约定如下：/。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为6个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。承包人：（公章）发包人：：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91422801MA49382A5G地址：地址：恩施市六角亭街道办事处书院社区高井河西湖花园一期6幢1单元1003号邮政编码：邮政编码：445000法定代表人：法定代表人：周兴荣周兴荣委托代理人：委托代理人：电话：电话：15587698978传真传真1电子信箱：电子信箱：1171546505@qq.com开户银行：开户银行：账号：账号：137附件二湖北省建筑和市政工程建设廉洁协议书甲方（发包人）：恩施土家族苗族自治州生态环境局建始县分局乙方（承包人）：湖北骏迈建设工程有限公司工程项目名称：“百吨千人”集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设项目工程项目地址：建始县为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。第一条甲乙双方责任（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。第二条甲方责任（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。第三条乙方责任（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具、和高档办公用品。（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。第四条违约责任（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。第五条协议生效本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。第六条协议法律效力本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。第七条协议份数本协议一式捌份，双方各执肆份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案一份。手E甲方：（公章）：乙方：（公章）二地地地址：处伟法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：2024年子月子子日2024年2月22日141
投标 / 标书制作要点（原创）
本集中式饮用水水源地和分散式饮用水水源地规范化建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
