农村公益事业财政奖补重点村项目采购合同公告（兰考县堌阳镇人民政府2024）
项目名称：
兰考县2024年度堌阳镇梁场村农村公益事业财政奖补重点村项目(二次）
项目编号：
兰财采字公开招-2024-44
分包名称：
兰考县2024年度堌阳镇梁场村农村公益事业财政奖补重点村项目(二次）
合同名称：
合同
价款形式：
金额
合同金额：
4,279,831.17元
合同币种：
人民币
甲方：
兰考县堌阳镇人民政府.
乙方：
河南全豫路桥集团有限公司
签约时间：
2024年08月07日11时29分
合同期限(日历天)：
90
附件下载：兰考县2024年度堌阳镇梁场村农村公益事业财政奖补重点村项目.zip
合同协议书第一部分三、发包人（全称）：兰考县堌阳镇人民政府工承包人（全称）:河南全豫路桥集团有限公司四、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关签法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_兰考县2024人民年度堌阳镇梁场村农村公益事业财政奖补重点村项目(二次）工程施工及（￥427983有关事项协商一致，共同达成如下协议：五、一、工程概况承包1.工程名称：兰考县2024年度堌阳镇梁场村农村公益事业财政奖补建造重点村项目(二次）六、2.工程地点:兰考县堌阳镇梁场村本3.工程立项批准文号:（14.资金来源：（25.工程内容：兰考县2024年度堌阳镇梁场村农村公益事业财政奖补（3重点村项目（46.工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内所包含的全部内容（5二、合同工期（6在计划开工日期：7024年8月10_日。组成部计划竣工日期：2024_年_11月10日。上工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣修改，工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。2三、质量标准工程质量符合合格_标准。四、签约合同价签约合同价共计:4人民币（大写）肆佰贰拾柒万玖仟捌佰叁拾壹元壹角柒分（￥4279831.17元)；五、项目经理承包人项目经理：王庆磊补建造师注册证书号:豫241181943204六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书;（2）招标文件及投标文件;补（3）专用合同条款及其附件；（4）图纸;内容（5）已标价工程量清单或预算书;（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和干竣修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。3建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1工后，支付工程合同总价的50%;工程竣工验收合格审计结果出来后，付款至审计金额的97%；保质期一年期满经复验合格后，支付剩余工程款3%。6、质量保证金是否扣留质量保证金的约定:扣留3%的工程款;7、承包人违约承包人违约的其他情形：不按时交工、竣工交付使用，不按期整改，不按要求配备技术人员；出现质量问题，造成社会不良影响司承包人违约责任的承担方式和计算方法：第一次罚款1000元，第二次罚款5000元，第三次直接解除合同并有承包人承担一切损失。8、因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:无特别原因工程累计停工超H次过一个月;出现重大质量事故或者问题九、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十、仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁;（2）向兰考县人民法院起诉。十一、合同生效5本合同自签订之日生效。十二、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰_份，承包人执贰_份。建设单位：(公章)承包单位：(公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：价（签字）（签字）地址：地址:邮政编码:475300邮政编码:476300法定代表人:法定代表人或代理人：开户银行:开户银行:中国建设银行股份有限公司商丘开发区支行账号:账号:410501652858000010182024年8月16七、承诺工后，1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并款至宜按照合同约定的期限和方式支付合同价款。3%。o2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。不按八、其它1、本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。次罚住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）第二部分通用条件，第三部分专用条件也是本合同的组成部分。过2、修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。3、分包的一般约定成音禁止分包的工程包括:全部中标工程4、关于修建临时设施费用承担的约定：承包方不得损毁发包方提供的场地、道路、物品，如出现损毁，承包方在施工结束后恢复原貌5、付款约定关于付款约定：本次合同签订后，机械设备、施工人员进驻工地正式开4
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村公益事业财政奖补重点村项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
