新建运动场工程采购合同公告（廉江市和寮镇第二初级中学2024）
公告内容：
廉江市和寮镇第二初级中学廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程的合同公告
一、合同编号
GC2024Z02079
二、合同名称
廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程
三、项目编号
GC2024Z02079
四、项目名称
廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程
五、合同主体
采购人(甲方)：廉江市和寮镇第二初级中学
地址：廉江市和寮镇中山大道91号
联系方式：0759-6101838
供应商(乙方)： 商祺建工集团有限公司
地址：湛江市赤坎区海滨大道北193号之一嘉丽轩商住楼善轩1806号公寓(一照多址:湛江市赤坎区民康路18号湛江海田钢材市场73号A1厂房) (一照多址)
联系方式：18022676163
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程
1(项)
1,721,800.00
1,721,800.00
合同金额： 1,721,800.00元，大写金额：壹佰柒拾贰万壹仟捌佰元整
履约期限：2024年08月24日至2025年02月21日
履约地点：廉江市和寮镇
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年08月23日
八、合同公告日期
2024年08月27日
九、其他补充事宜
合同附件：
1.采购合同公告附件.pdf
廉江市和寮镇第二初级中学
2024年08月27日
广东省政府采购合同书采购计划编号：项目编号：：GC2024Z02079项目名称：廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程#idc error#甲方：廉江市和寮镇第二初级中学电话：0759-6101838传真：0759-6101838地址：廉江市和寮镇乙方：商祺建工集团有限公司电话：0759-3332286_传真：6地址：湛江市赤坎区海滨大道北193号之一嘉丽轩商住楼善轩1806号公寓（一照多址：湛江市赤坎区民康路18号湛江海田钢材市场73号A1厂房）（一照多址）根据廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。第一部分：协议书1、工程概况工程名称：廉江市和寮镇第二初级中学新建运动场工程项目工程地点：廉江市和寮镇第二初级中学工程内容：2、工程承包范围承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单及现场实际情况，采用单价包干承包方式，由乙方承担总承包的义务和责任，费用由施工单位按实际发生量向供电、供水部门支付。3、合同工期开工日期：202年8月24日7竣工日期：2025年2月21日合同工期4、质量标准工程质量按国家、省、市相关部门的有关规定验收合格标准。5、合同价款总金额（大写）：壹佰柒拾贰万壹仟捌佰元整（人民币）￥1721800.00元，乙方在承包范围内包工包料。6、付款方式6.1、支付30%。合同签订后，甲方在5个工作日内给乙方支付合同总额的30%作为预付款。6.2、支付40%。乙方可根据工程项目达到70%或以上的进度，向甲方申请至合同总额70%的工程款。6.3、支付比例27%，工程竣工验收合格，（工程结算需送廉江市财政局工程审核中心审核定案，十万以内工程项目送有相关资质单位审核定案）按结算定案金额的97%支付。6.4、支付3%。余下结算价3%作为质保金，待缺陷责任期（缺陷责任期为1年，自工程通过竣工验收之日起计算）届满后若没有出现工程质量问题，乙方提交书面请款申请书后15天内一次性无息付清。乙方凭以下有效文件与甲方结算（1）合同；（2）乙方开具的正式发票；（3）验收报告（加盖甲方公章）；（4）成交通知书。7、组成合同的文件组成本合同的文件还包括：1）成交通知书；42）磋商响应文件及其附件；3）施工图纸；4）工程材料清单；5）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。8、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。9、合同生效本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后生效。5第二部分又双方权利和义务一、甲方工作1、负责协助办理施工所涉及申请、审批等手续；2、对工程质量进度进行监督检查，协助办理验收、变更、隐蔽工程签证、登记手续及其它事宜；3、按本合同约定的比例及期限支付合同价款。二、乙方工作1、向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用；3、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；三、关于设计与施工1、乙方必须严格按甲方认可的方案施工2、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成延误工期和已采购材料（因变更后无法再利用而造成的材料损失）等费用清单。甲方收到报告后3天内作出签复或协商调整。3、开工及延期开工因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，并相应顺延工期。4、暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。5、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方未能提供开工条件；（2）甲方未能按合同约定支付工程进度款，致使施工不能正常进行；（3）甲方未按合同约定提供相关材料等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）非乙方原因停水、停电造成停工；（6）不可抗力。6、工程竣工（1）乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。（2）因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。（3）施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需要的追加合同价款等内容。四、安全施工1、安全施工与检查（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。（2）甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。2、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。因安全生产事故造成甲方对外承担的所有损失和责任均由乙方予以赔偿，包括但不限于赔偿本金、利息、债权实现费用等。3、材料设备供应（1）乙方采购的材料设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成的损失由乙方负责。乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（2）甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，有乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（3）乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面签证确认。五、工程变更1、工程设计变更1.1施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方应按时对甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1)增减合同中约定的工程量；（2)改变有关工程的施工时间和顺序；（3）其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减，经甲方确认后由甲方承担，延误的工期相应顺延。1.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。1.3乙方在施工中提出的合理化建议更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得收益，甲乙双方另行约定分担或分享。2、其它变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。3、确定变更价款3.1乙方在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。3.2甲方确认增加的工程变更价款作为追回合同价款，与工程款同期支付。3.3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追回合同价款。六、竣工验收与结算1、竣工验收1.1乙方按合同要求完成项目后，由甲方按国家、省、市相关部门的有关规定进行完工验收。1.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后七个工作日内组织验收，经验收合格后办理验收、移交手续。经验收不合格，乙方应按验收中存在的问题进行整改，费用由乙方承担。2、结算方式本工程采用综合单价合同。七、质量保修保修期：本工程的保修时限按《建设工程质量管理条例》的规定执行。乙方承担保修期内的所有维护费用。如发生质量问题，乙方需在接到甲方电话需求后24小时内到达现场，48小时内处理完毕。八、违约责任1、由于甲方原因导致中途停工，除顺延工期外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成损失，即每停工、窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同约定拨款，每拖期一天按应付款的支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天，乙方支付甲方元罚金。3、因合同双方任何一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九、法律诉讼签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。十、不可抗力1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速完工，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。十一、其他1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。2、因甲方原因，停止施工超过15天，乙方有权解除合同。3、如乙方施工不符合要求，在甲方提出的重大质量整改意见后10个工作Y日内仍未处理的，甲方应有权解约。4、乙方将其承包的全部工程转包给他方或者肢解以后以分包的名义分别转包给他方，甲方有权解除合同。5、一方依据本条约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，双方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。紧施以下为签署页：甲方（公章乙方（公章）：法定代表方：法定代表方：委托代表方：委托代表方：电话：0759-6101838电话：0759-3332286传真：传真：开户银行：开户银行：广东南粤银股份有限公司廉江支行账号：账号：8200012309000129002024年8月23日2024年8月23日#idc error#
投标 / 标书制作要点（原创）
本新建运动场工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
