移民新村提档升级采购合同公告（泸定县得妥镇人民政府2024）
一、合同编号：N5133222024000050-1
二、合同名称：大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民新村提档升级项目
三、项目编号：N5133222024000050
四、项目名称：大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民新村提档升级项目
五、合同主体
采购人(甲方)：泸定县得妥镇人民政府
地址：甘孜州泸定县得妥镇北头村
联系方式：18990482699
供应商(乙方)：四川中源天一建筑集团有限公司
地址：崇州市崇阳街道唐兴东街16号82218188
联系方式：15908181987
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民新村提档升级项目
1(项)
￥2,006,888.00
￥2,006,888.00
无
合同金额： 2,006,888.00元，大写(人民币)：贰佰万零陆仟捌佰捌拾捌元整
履约期限：2024年07月20日至2025年01月20日
履约地点：泸定县得妥镇
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年07月19日
八、合同公告日期
2024年08月28日
九、其他补充事宜
合同附件：
幸福合同(1)(1).pdf
泸定县得妥镇人民政府
2024年08月28日
11I：11大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民J一新村提档升级项目11W1I1;施一.11\\..I1！,AV.\（A7.1、nn0D合1同1、~114t：1第一节合同协议书.发包人（全称）：泸定县得妥镇人民政府（甲方）.承包人（全称）：四川中源天一建筑集团有限公司（乙方）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民新村提档升级项目（项目编号：SCZJ-FZC-2024865）的《磋商文件》、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：：大岗山电站得妥镇幸福村安置点移民新村提档升级项目2.工程地点：泸定县得妥镇3.项目编号：N51332220240000504.工程内容、规模及承包范围工程量清单所示全部内容。二、合同工期计划开工日期：2024年7月20日计划竣工日期：2025年1月20日工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准和规范1.该工程质量符合标准：1工程质量及材料应达到国家、省、市、行业等现行验收合格标准；材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。2.采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求工程安全要求符合建设工程安全生产法律法规、中华人民共和国安全生产法等相关现行法律法规和规范要求。四、签约合同价与合同价格形式（1）签约合同价：人民币（大写）：贰佰万零陆仟捌佰捌拾捌元整（￥2006888.00元)；（2）安全文明施工费：人民币（大写）：伍万伍仟柒佰肆拾柒元壹角柒分(￥55747.17元)；（3）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）：/(￥/元）；（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）：/(￥/元）；（5）暂列金额：人民币（大写）：伍万叁仟壹佰肆拾捌元肆角柒分（￥53148.47元)；2.合同定价方式：。固定单价合同23.付款进度安排及资金支付方式：1、合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%;2、项目完工后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%;3、经竣工结算审核完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的17.00%;4、质保期结束以后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的3.00%;五、项目经理姓名：徐冲证书名称：二级建造师注册证；证书编号：川2512017201919475证书专业：市政公用工程。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标(成交)通知书；(2)材料和工程设备暂估价金额：(3)通用合同条款；(4)采购文件；(5)投标(响应)文件；暂列金额：(4)(6)评审报告；扫描全能王创建（7）技术标准和要求；·（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、验收、交付标准和方法采购人将严格按照采购文件要求、响应文件应答、采购合同等内容，严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）、财政部《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）文件的规定以及采购项目具体要求进行验收。九、质量保修范围和保修期4本工程中使用的材料、产品等质保期按照中华人民共和国国务院·令第279号《建设工程质量管理条例》第六章第39-42条执行。维修响应时间：供应商须在接到通知后2个小时内响应，8个小时内到达采购人指定现场处理问题。十、违约责任1、乙方未按期完工（包括因施工质量不合格返工而导致的逾期完工），每逾期一天按照500元人民币支付违约金；逾期超过10日的，乙方除按约支付违约金外，甲方还有权单方面解除合同，因此造成的损失由乙方承担全部责任。2、保修期内乙方未按照本合同约定在甲方通知后三天内到场修复，甲方有权聘请第三方提供维护服务，由此产生的费用从保修金中扣除，保修金不足以支付的，乙方应在甲方通知乙方保修金不足后三日内补足，逾期补足的，每逾期一天按照待补足金额的万分之五支付违约金；同时，甲方有权就相关损失向乙方追索。3、有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的（由于非乙方或甲方原因，致使合同实质性条款无法实现的)；（2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（4）法律规定的其他情形。5十一、解决争议的方法·1、因质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；质量不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院起诉。十二、签订日期本合同于2024年7月日签订。十三、签订地点本合同在泸定县得妥镇人民政府签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自签订之日生效。十六、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。.6222（trJ（盖章京N四·华村法定（授权）代表人：E丽S133226007053111126011744地址：开户银行：账号：：年月日签订日期：集团筑有乙方：（盖章）起法定（授权）代表人S地址：四川省崇州市崇阳街道唐兴东街16号业开户银行：成都农村商业银行股份有限公司崇州支行账号：022600000120010003512月签订日期：年日.7
投标 / 标书制作要点（原创）
本移民新村提档升级涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
