北京市强电工程采购合同公告（北京市医疗器械检验研究院(北京市医用生物防护装备检验研究中心)2024）
北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程政府采购合同
一、合同编号： 11000023210200054059-XM001-001
二、合同名称： 北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程政府采购合同
三、项目编号： 11000023210200054059-XM001
四、项目名称： 北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）
地 址： 北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街 7 号
联系方式： 57901484
供应商（乙方）： 北京博恒达建设有限公司
地 址：详见合同附件
联系方式：详见合同附件
六、合同主要信息
主要标的名称： 北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程
规格型号（或服务要求）：详见合同附件
主要标的数量：详见合同附件
主要标的单价：详见合同附件
合同金额： 54.7570010 万元
履约期限、地点等简要信息：详见合同附件
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2024-09-04
八、合同公告日期： 2024-09-05
九、其他补充事宜：
本合同对应的中标成交公告：
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，北京市政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
二期开办费强电工程施工合同（已盖章）.pdf
合同编号：11000023210200054059-XM001北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程施工合同发包人：北京市医疗器械检验研究院(北京市医用生物防护装备检验研究中心）承包人：北京博恒达建设有限公司北京市住房和城乡建设委员会北京市市场监督管理局2024年9月1说明1.本合同为示范文本，由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同制定。供限额以下小型工程建设单位（包含单位或个人）和施工单位签订合同时参照使用。2.限额以下小型工程：指北京市行政区域内进行工程投资额在100万元以下（含）或建筑面积在300平方米以下（含），无需申请办理建筑工程施工许可证的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施的施工。3.高风险限额以下小型工程：存在以下情形之一的，判定为高风险限额以下小型工程：3.1在设有人员密集场所的建筑进行施工的限额以下小型工程。3.2含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的限额以下小型工程。3.3需要变动建筑主体结构和承重结构的限额以下小型工程。本工程是否属于高风险限额以下小型工程的判定标准详见《北京市住房和城就乡建设委员会等17部门关于印发的通知》（京建发（2023）285号）附件4及合同约定。4.施工动火作业：是指电焊、气焊、切割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电司钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业（以下统称动火作业）。)2125.双方当事人应当结合具体情况选定本示范文本的选择性条款。“口”后为待选内容，以划“”方式选定；划线处应当以文字形式填写完整，对于实际情况未发生或未作约定的，请在划线处打“×”，以示删除或不适用。2特别提示为共同维护首都环境和公共安全，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》，建设单位应当落实安全生产首要责任，施工单位应当落实安全生产主体责任，工程开工前必须签署《施工安全管理承诺书》《安全责任清单》，并留存备查。一、本工程属于高风险限额以下小型工程的，建设单位和施工单位应当特别注意遵守以下规定（一）建设单位应当遵守以下规定1.必须成立由主要负责人负责的施工安全监管组织，配备专门安全管理人员。2.工程开工前，督促施工单位现场技术负责人结合工程特点及风险源，向施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底，告知危险事项及安全管理要点，交底资料由双方共同签字确认，并留档备查。3.涉及建筑主体和承重结构变动的工程，应当在工程开工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。4.应主动通过“京通”及时填报高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端，办理安全生产信息登记，并对提供的信息负责。5.工程结束后3个工作日内，应通过“京通”登录高风险限额以下小型工程信息管理系统移动端应用，办理工程销账。6.施工前在门口、楼外及施工现场等显著位置放置施工公示牌，公示建设单位、施工单位、安全员、投诉举报电话、高风险限额以下小型工程管理要求等信息，自觉接受社会监督。7.加大巡查力度，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为。8.对施工单位的施工组织方案进行审批。（二）施工单位应当遵守以下规定1.必须组织编制施工组织方案，明确施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工人员保障、应急处置措施等内容。施工方案由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后，报建设单位项目负责人审批后存档。施工单位严格3按照方案组织施工，不得擅自修改施工方案。2.应配备与所承接工程专业、规模相符的注册建造师，施工作业前组织班前安全生产喊话，就当班施工作业任务、完成标准，安全注意事项向作业人员进行培训，并检查安全防护用品的穿戴使用。3.施工过程中，发生危及人身安全的险情时，施工单位现场负责人应立即组织施工人员停止作业、撤离危险区域。4.施工单位应严格划定作业区域，施工区与其他区必须采用不燃材料进行防火分隔。实施动火作业的要严格遵守《北京市严格施工动火作业消防安全管理的若干措施（试行）》（京消（2023〕131号）、《北京市消防安全责任监督管理办法》（市政府第143号令）相关规定。二、本工程涉及危险作业的，施工单位应遵守以下安全要点注意事项1.动火作业：电气焊工持证上岗、动火证、专人看护、周边可燃易燃物清理或覆盖、配备灭火器、动火完成确认无残留火种、5级及以上大风露天不动火、旁站录像。动火作业应当按照安全生产、消防法律法规和本市有关规定事先办理动火作业审批手续，审批后才能进行动火作业。动火作业时必须设专人看护，清理可燃物，动火作业结束后，确认无火灾危险后方可离开。根据工程施工规模和危险程度，配备充足的消防器材。动火作业点应与易燃、易爆、易挥发等施工现场危险物品保持安全距离，严禁动火作业与涉及危险物品施工作业交叉。进行熔化焊接、热切割、压力焊、钎焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防0安全操作规程。施工现场发生火情必须立即报警，及时处置。2.有限空间作业：监护员持证上岗、作业审批、先通风再检测后作业、施工过程持续通风、可燃气体场所不动火、旁站录像。3.高处作业：特种作业持证上岗、身体健康、全身式安全带高挂低用、使用防坠器、不交叉作业、使用工具包、架体验收合格后使用、先搭后拆、后搭先拆、临边硬防护、洞口防护、6级及以上强风和雨雪天气不施工。4.吊篮作业：培训合格、2人同时作业、不得从窗口上下吊篮、安全锁和行程开关齐全有效、安全带使用索绳器挂独立安全绳、空载试运行、整机验收合格后使用、5级以上大风和雨雪天气不施工、旁站录像。5.吊装作业：建筑起重机械司机和司索信号工持证上岗、专人指挥、吊装前4检查、吊装区域警戒、吊装作业“十不吊”（（1）信号指挥不明不准吊。（2）斜牵斜挂不准吊。（3）吊物重量不明或超负荷不准吊。（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊。（5）吊物上有人不准吊。（6）埋在地下物不准吊。（7）安全装置失灵或带病不准吊。（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊。（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊。（10）六级以上强风不准吊）旁站录像。6.用电作业：电工持证上岗、设备合格、线路防护、穿戴绝缘手套和绝缘鞋、每日巡检、潮湿环境使用安全电压。7.动土作业：摸清地下管线、制定管线保护措施、人工探沟、分层开挖、先撑后挖、临边防护、1米内不堆载、按比例放坡、旁站录像。三、工程施工过程中发生事故的，施工单位应立即通知建设单位。建设单位和施工单位应立即组织人员进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。建设单位和施工单位应及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。5北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程施工合同发包人：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）徐松雁【法定代表人】：统一社会信用代码：12110000400573780R项目负责人姓名：宋连有联系电话：010-57901531注册执业证书名称及编号（如有）：承包人：北京博恒达建设有限公司张惠文【法定代表人】统一社会信用代码：91110109102369183U项目负责人姓名：牛龙龙联系电话：15537222537建造师执业资格证书号（如有）：京2112019202076296周航联系电话：17600156599安全员姓名：安全生产考核合格证书号（如有）：京建安C3（2023）0044320依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《北京市安全生产条例》《限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）（2023年修订）》等法律法规规章和规范性文件规定，建设单位和施工单位在自愿、公平、诚信的基础上，就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。6第一条工程概况1.工程名称：北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程2.工程地点：北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街7号第二条工程内容1.承包范围：二期工程原有1层和10层空气断路器拆除及新建，配电箱、电力电缆及配管配线新建。2.本工程是否属于高风险限额以下小型工程：口是否2.1在公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工口是口否2.1在公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工口是口否2.1在公众聚集人员密集的建筑物或场所内进行施工口是口否在体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅内实施口是口否在民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅内实施□是口否在宾馆、饭店、商场、市场内实施口是口否在影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆内实施口是口否在劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍，寺庙、教堂内实施口是口否在养老院、福利院，医院的门诊楼，医院、疗养院的病房楼内实施口是口否在托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所内实施□是□否在学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍内实施口是口否在歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅内实施□是口否2.2含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的口是口否2.2含危险性较大的深基坑、有限空间作业、起重吊装等施工内容，容易导致人员群死群伤的口是口否涉及危险性较大的深基坑口是口否涉及有限空间作业□是口否涉及危险性较大的起重吊装口是口否2.3需要变动建筑主体结构和承重结构的口是口否2.3需要变动建筑主体结构和承重结构的口是口否涉及变动建筑主体□是口否涉及变动承重结构□是口否7回是口否3.本工程是否涉及危险作业：口是口否（1）动火作业：[口是否（2）有限空间作业：口是否（3）高处作业：（4）吊篮作业□是否□是口否（5）吊装作业回是口否（6）用电作业：口是口否（7）动土作业4.本工程是否涉及消防设计内容：口是[回否需要进行消防设计：5.使用功能是否为生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站：口是否第三条合同价款1.工程总价款为人民币547570.01元，（大写：伍拾肆万柒仟伍佰柒拾元零壹分）；具体明细详见附件。2.支付：双方同意合同款支付采用下列第（1）种方式：（1)合同签字生效后，建设单位按表中约定向施工单位指定账户支付合同款款项付款时间金额（元）或比例（%）预付款合同签订后10日内合同签约价款的20%进度款竣工验收后30日内合同签约价款的77%尾款缺陷责任期满后30日内合同签约价款的3%（2）双方协商一致的其他支付方式：（3）如果约定的甲方付款日期处于甲方年终封账期内（封账期一般为每年的12月10日至次年国家财政管理部门下拨款项之日），或受财政资金拨付进度影响，甲方将顺延到封账期后/财政资金拨付到位后付款，并将不承担延迟（逾期）付款的违约责任，不视为是甲方违约。8（4）乙方指定账户：户名北京博恒达建设有限公司开户银行中国工商银行股份有限公司北京青塔支行指定账号0200008219200101588（5）上述款项由甲方按期汇入乙方在本合同中指定的账户，乙方在申请付款时，先向甲方出具正式的等额增值税专用发票，如未开具，甲方有权不支付款项：乙方开具的增值税专用发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项一致。甲方增值税专用发票开票信息如下：名称：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）纳税人识别号：12110000400573780R地址：中关村科技园、通州园、光机电一体化产业基地兴光二街7号电话:57901328开户行光大银行北京德胜门支行账号：0835011201003041110753.竣工结算要求：第四条工期1.工期：45日历天。计划开工日期：中日（以建设单位发出的开工通知为准），计划竣工日期：222年10月1日。（上述工期已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工等对工期的影响）第五条质量与隐蔽工程要求1.工程质量标准：本工程施工质量按合格标准执行，并应符合国家和本市有关法律法规的规定。2.其他质量要求：/o3.工程质量应达到合同约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因施工单位原因工程质量达不到合同的质量标准，施工单位承担违约责任。4.对隐蔽工程和中间验收部位，经施工单位自检确认的工程隐蔽部位达到验收条件时，施工单位应在自检之后24小时内通知建设单位负责人组织验收。建设单位负责人验收合格，并在验收记录上签字后，施工单位方可对隐蔽工程继续施工。95.施工单位应随时接受建设单位检查，凡工程质量达不到合同标准，建设单位负责人一经发现，可要求施工单位拆除或重新施工，直到符合约定的标准。施工单位应承担因此而发生的一切费用，工期不予顺延。6.凡因建设单位提供的材料不合格，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，所发生的费用由建设单位承担，并赔偿施工单位损失，工期顺延。7.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。第六条材料和工程设备双方供应的建筑材料、建筑构配件和设备必须符合国家与本市相关标准、规定和设计文件要求，其中：（1）双方约定本工程由建设单位供应的材料、设备，施工单位应积极配合建设单位做好材料的验收、试验和保管工作，建设单位支付保管和试验费用。费用的计算：（2）凡由施工单位负责采购和供应的材料、设备，应符合质量和设计要求，并提供产品合格证书。因施工单位供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求，给工程造成损失的，施工单位应承担责任。（3）双方约定，任何一方提供下列材料应提供材料的样品或样本，经双方验收后共同封存，做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的，由供货方承担责任。（4）地坪涂料、内外墙涂料、防水涂料不得使用溶剂型产品；其它建筑类涂料与胶粘剂应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983-2022）的规定，并应优先采购使用水性或无溶剂型产品。（5）第七条建设单位义务1.按合同约定的条件、期限和方式向施工单位支付合同价款。2.应在合同签订后7日内向施工单位移交具备施工条件的施工场地，并最迟在移交施工场地的同时向施工单位提供与工程施工相关的现场资料或图纸。3.根据工程风险等级成立施工安全管理组织或配备专（兼）职安全管理人员，对施工单位施工方案、使用材料、进场人员、场地管理措施等进行监督管理。10因施工单位的责任造成工期延误，应当按日向建设单位支付合同签约价款5‰的违约金，但累计不得超过合同签约价款的30%。施工单位延误工期超过15日的，建设单位有权解除合同。3.因建设单位原因未按合同约定期限支付工程进度款，应当向施工单位按日支付迟延部分工程款/‰的违约金，但累计不得超过合同签约价款的/建设单位延迟支付超过_日的，施工单位有权解除合同。4.建设单位未依法办理审批手续，并经施工单位催告后，建设单位仍不履行的，施工单位可以解除合同。因建设单位未完成审批手续造成损失的，由建设单位承担。5.施工过程中任何一方无法继续履行合同的，应当书面通知对方，经双方同意办理清算手续，并由责任方按合同签约价款的30%进行赔偿，解除合同。6.建设单位私自与施工单位的施工人员商定更改施工内容所引发的一切后果，由建设单位承担，给施工单位造成损失的，建设单位应予赔偿。7.未经建设单位书面同意，施工单位随意增项，费用由施工单位承担。8.应当由建设单位提供的材料、设备，因建设单位原因未及时提供给施工单位，造成损失应由建设单位承担。因施工单位原因未及时提供所需材料供需时间表给建设单位，造成损失应由施工单位承担。9.因施工单位原因造成工程质量未达到合同约定标准或要求的，建设单位有权要求施工单位返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由施工单位承担由此增加的费用和（或）延误的工期。10.施工单位应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。第十三条不可抗力因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时通知对方当事人，并自不可抗力事件结束之日起14天内向另一方当事人提供证按现场实际施工明。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方式：现状结算。第十四条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商解决。双方协商不成时，选择下列第15种方式解决：1.依法向北京仲裁委员会申请仲裁。2.依法向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条合同生效及特别约定1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式陆份，其中发包人执肆份，承包人执贰份，具有同等法律效力。本合同生效后，双方对本合同中未约定或约定不明的内容签订书面协议进行补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.对本合同的解除，应当采用书面形式。第十六条其他约定建设单位：北京市医疗器械检验研究院施工单位：北京博恒达建设有限公司（北京市医用生物防护装备检验研究中心）（盖单位章）（盖单位章）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：（签或签章）委托代理人：（签字或签章）9月4日2224年月4日16附件一:工程质量保修书发包人(全称)：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）承包人（全称)：北京博恒达建设有限公司为保证北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：本合同工程约束的及工程量确认单的全部内容。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。》及有关规定，结合本修缮及装修工程约双方根据《建设工程质量管理条例》定质量保修期如下：年;1.土建结构修缮工程为：年：2.房屋防水修缮工程为：年；3.装修工程为：/年；4.电气管线、上下水管线修缮工程为：个采暖期及供冷期；5.供热及供冷为：/年；6.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：7.其他约定：工程保修期为2年。三、质量保修责任1.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。2.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派17人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，费用由承包人承担。3.发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即(30分钟内）到达事故现场检修。4.对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。5.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为本合同附件，由本合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。施工单位：北京博恒达建设有限公司建设单位：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）（盖单位章）（盖单位章）法定代表人或其法定代表人或其（签字或签章）委托代理人：（签字或签章）委托代理人：4日月日222年18附件二廉政协议书发包人(全称）：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）承包人(全称)：北京博恒达建设有限公司工程名称：北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程为加强廉政建设，从制度上杜绝不廉洁行为，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，维护双方权益。经双方公平自愿，平等协商，特订立本协议书。第一条发承包双方的权利和义务1.严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。2.严格执行物资采购、租赁合同文件，自觉按合同办事。3.双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。6.发现对方严重违反本协议书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第二条发包人的义务1.发包人工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由发包人或个人支付的费用等。2.发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。4.发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人施工合同有关的经济活19动。第三条承包人的义务1.承包人不得以任何理由向发包人工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。2.承包人不得以任何名义为发包人工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。3.承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。4.承包人不得为发包人工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条违约责任1.发包人及其工作人员违反本协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。2.承包人及其工作人员违反本协议书第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人给予承包人列入不诚信黑名单。并建议行业主管部门给予承包人三年内不得进入相关行业市场的处罚。第五条本协议书有效期为双方签署之日起至该合同履行完毕后止。第六条本协议书作为合同组成部分，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。ir施工单位：北京博恒达建设有限公司建设单位：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）01(盖单位章）（盖单位章）法定代表人或其法定代表人或其T（签字或签章）S委托代理人：_（签字或签章）委托代理人：委托代理人：月4日月Y日222m年22年20附件三安全生产协议书发包人(全称)：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）承包人(全称)：北京博恒达建设有限公司工程名称：北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目-强电工程为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《北京市消防条例》等法律法规以及北京市相关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。发包人和承包人应严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用水、用电、消防等安全。一、发包人的权利、责任和义务：1.贯彻落实国家有关施工现场工人健康、安全生产、防火、文明施工的法规和管理规定，由发包人或发包人委托的物业单位对承包人施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场工人施工、临时用水、用电进行安全检查与指导。2.及时纠正承包人施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对承包人施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单，责令限期整改。3.要求承包人提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。4.要求承包人建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5.对承包人的安全生产培训、文明施工、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。7.对承包人施工人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、承包人的权利、责任和义务：1.承包人为施工现场安全责任第一人，应严格遵守北京地区相关政策、国家有关施工现场安全生产、防火、文明施工等相关的法律法规和管理制度，建立健21全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的设备设施负履行全面管理责任。2.服从发包人或发包人委托的物业管理单位安全生产、防火、文明施工等各项管理。3.承包人必须对施工作业人员进行上岗培训，未经安全生产教育培训的人员及无证人员，不得上岗作业。4.承包人施工人员名单应送到发包人备案，岗位、工种、联系电话列表清晰。办好与物业的相关施工手续。5.承包人施工过程中造成生产安全事故或导致人员伤亡时，应立即通知发包人，积极配合进行事故调查，并承担事故责任和经济责任。三、施工安全协议内容：1.遵守小区物业公司要求的施工时间，禁止施工人员随意进出小区及楼宇，避免与楼内居民发生矛盾。2.承包人存放材料库房（场地），要有专人负责看守，做好每日巡检记录。3.使用切割类电动工具作业前，必须要按规定进行操作安全培训。4.材料进出小区，要对运料、工具等做好处理，避免损伤小区内公共设施。5.施工区域应配备符合规范标准要求的消防器材。发生事故应及时处理，迅速通报发包人，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。6.承包人负责施工区域内施工期间的各项安全责任，并保证施工人员不得在本小区内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。7.施工区域禁止吸烟、动用明火。如需动火，必须有齐全审批手续。8.施工前，需对工作区域燃气管线及截门进行检查，确保无泄漏隐患。9.承包人施工人员下班离场前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。10.整个施工期间的安全问题均由承包人自行负责，出现任何安全事故与发包人无关，承包人须第一时间自行解决。11.工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，各施工班组长还必须向施工人员进行班组交底及履行签字手续。2212.特殊工程施工项目，如：临电、易燃等，必须由持有效证件及上岗证的专业人员操作。13.严禁在工作前和工作中饮酒，严禁穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。14.进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。15.各种材料加工时注意操作安全及施工用电安全，不得私接乱拉电线。16.作业中，不得出现向下投掷物件、碎砖、灰渣等高空抛物行为，清理物料时应使用垃圾桶，手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。17.手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。18.作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。19.配电箱的箱柜门处应有名称、用途、分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。20.配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。21.电工和用电人员用电，必须按规定穿戴绝缘、防护用品，使用绝缘工具。22.施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁；班中停止工作1小时以上时，相关临电开关箱或插线板应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。23.配电箱、开关箱内的电气配置和接线应符合国家规范要求，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。24.配电装置的漏电保护器，每次使用前应用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。25.用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。26.使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。27.现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。28.进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识岗前教育，并做好记录。2329.施工中所涉及的易燃物品，如包装箱、发泡胶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，由专人管理。30.施工现场做到每天工完场清，不得影响小区环境。各类材料都要码放整齐堆放。31.人身安全防护措施，施工人员应配制工具袋，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。32.承包人必须设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。33.编制施工组织方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。34.做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。35.保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，施工区域内规范设置安全生产宣传警示牌。36.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，禁止带小孩进入施工现场。四、本协议书有效期为双方签署之日起至该合同履行完毕后止。五、本协议书作为合同组成部分，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。建设单位：北京市医疗器械检验研究院施工单位：北京博恒达建设有限公司（北京市医用生物防护装备检验研究中心）（盖单位章）（盖单位章）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：会（签字或签章）（签字或签章）委托代理人：月4日月4日2月y中年2024
投标 / 标书制作要点（原创）
本强电工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。北京市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
