生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包采购合同公告（石屏县住房和城乡建设局2024）
石屏县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包合同公示
合同公示信息
招标项目编号：
GC532500202400444001
招标项目名称：
石屏县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包
标段编号：
GC532500202400444001001
标段名称：
石屏县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包
招标人：
石屏县住房和城乡建设局
招标方式：
公开招标
评标方式：
远程异地评标
中标人：
云南原野环境工程有限公司//云南省城乡规划设计研究院
中标价(费率或单价等)：
设计费报价（万元）：26.00；建安工程费报价：按建安工程费结算优惠率0.53%。
中标工期：
3个月
项目经理/总监：
赵微(证书编号:云2532023202322647)
合同公示日期：
2024-09-06
合同公示内容：
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
合同.pdf
2024-09-06 15:55:46
石屏县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包总承包合同书发包人：石屏县城市综合管理服务中心承包人：云南原野环境工程有限公司联合体成员：云南省城乡规划设计研究院签订时间：2024年08月08日CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分合同协议书发包人（全称）：石屏县城市综合管理服务中心承包人（全称）：云南原野环境工程有限公司联合体成员（全称）：云南省城乡规划设计研究院根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石屏县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：石屏县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包。2.工程地点：石屏县异龙镇高家湾村委会。3工程审批、核准或备案文号：石发改（2024）23号文4资金来源：县级财政配套5工程内容及规模：（一）于调节池下游新建止水帷幕体，纵向长度根据地下水条件、地形地势自然条件、现场施工条件以及经济合理的工作量等综合确定，帷幕深度以满足防污控制要求为原则进行设计。（二）于施工完成后的止水帷幕上游新建竖井，用于抽排防渗体系截留下来的污水与地下水混合体，抽排竖井的尺寸、位置及数量根据帷幕施工完成后的地下水条件确定。6.工程承包范围（1）项目的施工图设计、材料采购及施工总承包：（2）质量、造价、安全、工期、资料归档、竣工验收、交付使用等全过程全方位的控制管理工作。。二、合同工期计划开始工作日期：2024年08月08日。计划开始现场施工日期：2024年08月23日。计划竣工日期：2024年11月6日。工期总日历天数：90天，其中：设计工作必须于合同签订之日起15日历天内完成，并提供施工图设计全部成果，满足施工进度要求。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App工程设计质量标准：符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，设计成果通过有关部门的审查或通过专家评审。工程施工质量标准：符合现行的国家、地方相关质量标准和技术规范，一次性验收合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）叁佰伍拾柒万伍仟元整（￥3575000.00元）具体构成详见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写）贰拾陆万元整（￥260000.00元）（2）建筑安装工程费（含税）人民币（大写）叁佰叁拾壹万伍仟元整（￥3315000.00元）2.合同价格形式设计费报价说明：总价包千。施工费报价说明：（1）根据《建设工程工程量清单计价规范》、《云南省建设工程造价计价标准（2020版》发布实施的通知（云建科（2021）15号）等及相关配套的国家省、州文件，材料价格按通过各主管职能部门评审后的当月计价，顺序按《红河州工程建筑材料设备价格信息》、《云南省建设工程材料及设备价格信息》编制（材料价格信息没有明确的材料价格，由甲方、乙方和监理方根据当地材料价格信息或市场情况以书面形式确定）。（2）工程最终结算价按第三方造价咨询单位审定的结算价×（1一建筑安装工程费结算优惠率0.53%）进行计算，且不得突破本项目的建筑安装工程费投资限额（除甲方要求增加的工程量据实结算外，突破部分不予结算）。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：赵微。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及投标函附录（如果有）：2CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）承包人建议书；（6）价格清单：（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，八、订立时间本合同于2024年08月08日订立。九、订立地点本合同在石屏县住房和城乡建设局订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字或盖章后生效。十一、合同份数本合同一式9份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执6份。3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App发包人：石房县城市综合管理服务中心（公章）法定代表人或其委托代（签字）统一社会信用代码：12532525MB09434714J地址：石屏县屏阳路电话：0873-4858929开户银行：账号：1n寿张承包人《联合体牵头人、云南原野环境工/承包人联合成员）；南省城乡规划设程有限公司（公章）印昌计研究院（公章）法定代人或其委托代理大u法定代表人委托代（签字（签字）、分管院领导（签字）：。统一社会信用代码：691532900MA6N187Y9X分管副院长c签字）：地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片机构负责人（签字）：区经开区阿拉街道办事处顺通社区世纪浩海项目经理人（签字）：鸿商业广场5号楼19层一8号统一社会信用代码：91530000431200493R电话：15812081985地址：昆明市滇池路1008号开户银行：虫国工商银行股份有限公司昆明东川兴玉路支行电话：0871-64315000账号：2502121509000006824开户银行：中国银行股份有限公司昆明市滇池路支行营业部账号：135690220395投诉电话：0871-64316638法律顾问：北京中闻（昆明）律师事务所罗昌平律师：187801822974CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第二部分通用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。31.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。1.1.1.8价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。1.1.1.9承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。1.1.2合同当事人及其他相关方5CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第三部分专专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件：招标文件、投标文件、设计图纸、设计变更、会议纪要、工程签证。1.1.2工程和设备1.1.2.1单位/区段工程的范围：（一）于调节池下游新建止水帷幕体，纵向长度根据地下水条件、地形地势自然条件、现场施工条件以及经济合理的工作量等综合确定，帷幕深度以满足防污控制要求为原则进行设计。（二）于施工完成后的止水帷幕上游新建竖井，用于抽排防渗体系截留下来的污水与地下水混合体，抽排竖井的尺寸、位置及数量根据帷幕施工完成后的地下水条件确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按现行相关法律法规执行。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2021《土工试验规程》SL237-1999《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92《普通混凝土用用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程》SL632-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一混凝土工程》SL632-2012《水利水电工程施工测量规程》SL52-2015《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》SL401-200778CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008《水利水电工程钻探规程》SL291-2003《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2020及当地地方性设计规范、要求。1.4.2发包人对于工程的技术标准、功能要求：一、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求：严格遵照设计施工图及国家或行业有关标准、规范执行。二、本招标工程项目的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律法规的要求。三、根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，适用本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到国家及地方现行标准或规范及其最新版本的要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：总承包合同、设计图纸、设计变更、投标文件、招标文件、会议纪要1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：1.6.1.1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。1.6.1.2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。1.6.1.3发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。1.6.1.4其他资料。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：承包人于项目竣工验收合格后30日内提供完整的竣工资料4套。1.7联络1.7.1发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：发包人的送达地址：石屏县城市综合管理服务中心。79CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App承包人的送达地址：石屏县城市综合管理服务中心1.8知识产权1.8.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：石屏县住房和城乡建设局1.8.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件的知识产权归属：云南原野环境工程有限公司、云南省城乡规划设计研究院承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：石屏县住房和城乡建设局。1.8.3承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式丞包人承担1.9责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为伍万元第2条发包人2.1提供施工现场和工作条件2.1.1提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：石屏县生活垃圾处理场用地红线范围内。2.1.2提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括：三通一平，即通水通电通路和场地平整。2.2提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：2.2.1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。2.2.2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。2.2.3发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。第3条发包人的管理3.1发包人代表办涨林发包人代表的姓名：******************发包人代表的身份证号：80CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App五写县我市管理服务中七副主任发包人代表的职务，15126116177发包人代表的联系电话：809582276099.c0m发包人代表的电子邮箱：面写且库阳路发包人代表的通信地址：现场负贵人发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表的职责：代表发包人全面展行本合同。3.2发包人人员发包人人员姓名：发包人人员职务发包人人员职责：3.3工程师3.3.1工程师名称：；工程师监督管理范围、内容：；工程师权限：4.1承包人的一般义务承包人应履行的其他义务：4.3工程总承包项目经理4.3.1工程总承包项目经理姓名：赵微；执业资格或职称类型：二级注册建造师；执业资格证或职称证号码：云253202320232647：联系电话：153684022534.3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于22天工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：对工程总承包单位进行1000元/次的罚款。4.3.3承包人对工程总承包项目经理的授权范围：全权负责项目日常管理工作，全面负责项目的质量、进度、安全文明，材料、机械、人员调度等，签发及确认项目工程建设及合同履行相关资料。4.3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：派驻本合同工程的项目经理未经得发包人及监理工程师的同意不得更换。发包人或监理方发现承包人委派项目经理不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增派相关人员，承包人应立即执行，否则将视承包人违约。81CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App4.4承包人人员4.4.1人员安排承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：合同签订后30日内。承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同签订后30日内。4.5联合体4.5.1联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：云南省城乡规划设计研究院负责完成本项目设计任务并收取本项目的设计费，开具相应的设计发票：云南原野环境工程有限公司完成本项目的施工工作并收取本项目建筑安装工程费，开具对应的建筑安装工程费发票。4.6变更价款约定的其他方法：中标人的设计方案、施工图纸应按建设程序逐级审查、报批，确保以最优化的施工图纸控制签约合同价格。由于设计方案和施工图纸不完善带来的设计变更影响合同价格时，按以下方式进行处理：4.6.1导致工程内容和工程量减少时，综合单价、设备采购价和主材价格执行合同补充协议确定的签约工程造价中相应价格，以中标建筑安装工程费结算优惠率（%）按实对建安工程造价进行调整；4.6.2导致工程内容和工程量增加时，综合单价、设备采购价和主材价格执行合同补充协议确定的签约工程造价中相应价格和类似价格，按中标建筑安装工程费结算优惠率（%）按实对建安工程造价进行调整：无相应和类似价格时，由发包人和承包人协商确定。4.6.3发、承包双方签订设计施工总承包合同后，应同时签订补充协议。在协议中应明确签约工程造价，该工程造价为承包人根据审查合格的施工图纸编制的已标价工程量清单，经招标人（或由招标人委托的造价咨询单位）审查确定并报相关定额站备案后的建安工程造价。在工程造价中，由发、承包双方认定项目各施工内容的综合单价、设备采购价和主材价格。4.7合同总价：本合同签约合同价格为暂定价：合同总价是发、承包双方结算时，依据合同及其补充协议约定需要增减的费用对签约合同价格进行相应调整后的价格。合同总价按照以下方式计算：4.7.1合同（暂定）总价=暂定建筑安装工程费×（1一建筑安装工程费结算优惠率0.53%）+设计费。82CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App丞包人在施工图确认14天内按本合同计价原则完成承包范围内的清单预算编制，本工程造价咨询单位在收到清单预算后14天内向发包人提交审核报告，经发包人审核确定后的清单预算金额为本工程暂定建筑安装工程费，本工程的建筑安装工程费结算优惠率为承包人投标时填报的优惠率（该值不因任何因素调整）：设计费为投标填报的总价包于的设计费。4.7.2最终的结算价=按第三方造价咨询单位审定的结算价（已按建筑安装工程费结算优惠率计算）+设计费。4.7.3合同价款及其调整本项目建筑安装工程费用按以下约定的方式确定。4.7.3.1最终结算计价规则：本项目各类工程计价标准执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量计算规范、《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》及有关配套文件执行。4.7.3.1.1材料计价：①当地建设材料价格信息中没有的材料承包人应提前上报价格，待造价工程师、监理人员及发包人审核批复后执行，审核批复的价格不因施工期价格变动而做调整，以上材料价格参与取费，并按承包人投标时填报的下浮率（该值不因任何因素调整）同比例下浮。②人工费按《云南省建设工程造价计价标准（2020版》、云建科[2023]54号《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价标准调整定额人工费的通知》中相关专业工程定额基价计算，参与造价下浮。若施工过程中云南省住房和城乡建设厅发布新政策性文件，按规定执行。③机械费按《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》中的消耗量及定额基价计算工程施工期间，承包人采用的机械设备不同于消耗量定额中的机械设备时，或承包人为保证工期、安全采用的其他机械设备的，不作为承包人调整定额的依据；在施工过程中，机械台班中燃料动力使用的电、油按《云南省建设工程造价计价标准（2020版》》中的消耗量及定额基价计算，如电费、油费单价存在差额，据实补差，该补差不参与管理费、利润计算。施工期油料价格=（每月核定完成产值对应的油料用量×当期油料指导价）同类油料总用量电价比较稳定，但如果发生波动，参照油料调差执行。④辅助材料费按《云南省建设工程造价计价标准（2020版》中相关专业工程中的消耗量及定额基价进行计算，参与造价下浮。（除本条第④款约定的主要材料以外均为辅材）83CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App⑤措施费、管理费、利润、规费、税金按《云南省建设工程造价计价标准（2020版））的有关规定及本合同签订之日的云南省现行有关配套计价文件规定计算，措施费（安全文明施工费除外）、管理费、利润参与造价下浮。安全文明施工费、规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定按实计取。承包人在施工图确认14天内按本合同计价原则完成承包范围内的措施项目费用编制，报发包人审核确定。该经审核的措施费用视为已充分考虑项目实施过程中有可能产生的夜间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备的保护费、为满足工期、安全和质量要求发生的措施费、专利使用费等。施工过程中，原则上对合同的措施费用不再进行调整，如施工过程虫确有发生特殊情况，则承包人需向发包人上报专项方案，经发包人审核同意后，可按实计取。总承包方需向发包方指定分包的专业工程、甲供材料及设备、甲指乙供材料及设备、相关专业分包单位进行管理、服务，以及提供施工现场管理、总协调、竣工资料汇总整理等服务工作，不再另行计取费用。双方约定合同价款的其他调整因素：在合同履行过程中友好协商。4.8预付款4.8.1预付款支付预付款的金额或比例为：（1）合同签订后7日内支付本工程建筑安装工程预付款，预付款金额为本工程合同价的30%。（2）设计费无预付款。预付款支付期限：合同签订后7日内。预付款扣回的方式：合同约定。4.9工程进度款承包人每月25日前上报本月度的工程量，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的85%，竣工验收后付至审定结算价的97%（若有签证一并支付），剩余3%为质保金。工程质保期满后如无质量问题，甲方30日内无息返还全部质量保证金。4.9.1进度付款审核和支付进度付款的审核方式和支付的约定：（1）承包人提交设计评审版资料（电子版或纸质版均可）时，发包人支付60%设计费：设计资料通过相关部门审查或专家评审时，发包人支付30%设计费，工程竣工验收后发包人一次性结清剩余设计费：（2）承包人向发包人提交经监理及造价审核确认的已完进度工程造价报表一式八份，经发包人相关部门复核同意后，承84CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App包人向发包人开具与审核金额相同的发票，作为发包人向承包人支付工程进度款的依据。其余内容签订合同时约定。承包人上报月度工程量后，监理方及甲方须于承包人提交后的3日内审核确认完毕，逾期未完成的，该月度工程进度款按承包人上报的金额进行支付，且该进度款的支付不以支付证书的签发为前提。发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的3天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照每逾期1日按支付价款的1%支付违约金，违约金总计丕超过支付价款的2%。4.10竣工结算4.10.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请的时间：工程项目竣工验收完成后15日内。竣工结算申请的资料清单和份数：竣工图，施工过程资料，结算清单。4.10.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单后7日内。发包人完成竣工付款的期限：4.11质量保证金4.11.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）工程质量保证担保，保证金额为：（2）3%的工程款：按《建设工程质量保证金管理办法》建质[2017]138号文执行。（3）其他方式：4.11.2质量保证金的预留质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；无（3）其他预留方式第5条争议解决85CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App5.1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁：（2）向发包人所在地大民法院起诉。发包人：石屏县城市综合管理服务中心（公章）ml法定代表人或其委托代理人（签字）统一社会信用代码：12532525MB09434714J地址：石屏县屏阳路电话：0873-4858929开户银行：账号：承包人（联合体牵头人：云南原野环境工承包人（联合体成员）云南省城乡规划设程有限公司（公章）计研究院（公章）法定代表人或其委托代理山法定代表人委托代理人（签学，分管院领导（签字）：统一社会信用代码：91532900MA6N187Y9X分管副院长6签字地址：中国云南）自由贸易试验区昆明片机构负责人（签字）：区经开区阿拉街道办事处顺通社区世纪浩项目经理人（签字）：鸿商业广场5号楼19层-8号统一社会信用代码：91530000431200493R电话：15812081985地址：昆明市滇池路1008号开户银行：虫国工商银行股份有限公司昆明东川兴玉路支行电话：0871-64315000账号：2502121509000006824开户银行：虫国银行股份有限公司昆明市滇池路支行营业部账号：135690220395投诉电话：0871-64316638法律顾问：北京中闻（昆明）律师事务所罗昌平律师：1878018229786CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本生态环保应急抢险处置工程设计施工总承包涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
