老旧小区改造采购合同公告（崇阳县住房和城乡建设局2024）
一、合同编号：无
二、合同名称：湖北省建设工程施工合同
三、项目编号：CYZX-202404SZ-008001001
四、项目名称：崇阳县嘉华片区、聚福广场片区老旧小区改造项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：崇阳县住房和城乡建设局本级
2、地址：崇阳县住建大厦
3、联系方式：15972407477
4、供应商（乙方）：崇阳县市政建设工程有限公司
5、地址：崇阳县天城镇崇阳大道211号
6、联系方式：15872026990
六、合同主要信息
1、主要标的名称：1
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：35355361.26元
5、合同金额：3535.536126(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年05月21日至2025年03月17日；履约地点：崇阳县天城镇
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：421223-2024-00423
七、合同签订日期：2024-05-21
八、合同公告日期：2024-09-09
九、其他补充事宜：
无
相关下载
嘉华片区、聚福广场片区.pdf
2023年修订版5湖北省建设工程施工合同（示范文本）湖北省住房和城乡建设厅I制定湖北省市场监督管理局L#idc error#说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，结合住房城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），结合我省实际情况，特制定《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、补充条款四部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》F《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程建设的实施I及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包+人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、n计量与支付、验收和工程试车、工程结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力和情势变更、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“””。（四）补充条款补充条款是合同当事人针对《示范文本》通用条款及专用条款未约定事项，结合本合同所涉工程项目实际情况进行的特殊约定。补充条款约定事项不得违反国家法律、行政法规的强制性规定。二、《示范文本》的性质和适用范围1《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设hE#idc error##idc error#目录第一部分台合同协议书··1一、工程概况…·1二、合同工期………2三、质量标准……2四、签约合同价与合同价格形式……2五、项目经理………3六、合同文件构成……3七、承诺……·4八、词语含义…4九、签订时间……5十、签订地点………5十一、补充协议……·5十二、合同生效………5十三、合同份数……5第二部分通用合同条款…71.一般约定……71.1词语定义与解释·…7……121.2语言文字……-……121.3法律…1.4标准和规范…13—1—1.5合同文件的优先顺序··131.6图纸和承包人文件……1141.7联络………161.8严禁贿赂…………161.9化石、文物……161.10交通运输…………171.11知识产权……191.12保密………201.13工程量清单错误的修正………202.发包人……202.1许可或批准………202.2发包人代表…………212.3发包人人员………212.4施工现场、施工条件和基础资料的提供………212.5资金来源证明及支付担保…………232.6支付合同价款………232.7组织竣工验收…………232.8现场统一管理协议……………233.承包人……233.1承包人的一般义务…………233.2项目经理……………253.3承包人人员……273.4承包人现场查勘…L……28-2一3.5分包…283.6工程照管与成品、半成品保护……303.7履约担保………………303.8联合体………304.监理人……314.1监理人的一般规定……314.2监理人员…………………314.3监理人的指示……………314.4商定或确定………32……335.工程质量……5.1质量要求………33…335.2质量保证措施……5.3隐蔽工程检查…………355.4不合格工程的处理……36…375.5质量争议检测…6.安全文明施工与环境保护…………376.1安全文明施工……376.2职业健康………416.3环境保护……………426.4绿色建筑管理…4317.工期和进度……43-7.1施工组织设计·…437.2施工进度计划……44·—3一7.3开工4517.4测量放线·4…467.5工期延误………467.6不利物质条件·……487.7异常恶劣的气候条件……487.8暂停施工………497.9提前竣工……518.材料与设备…………518.1发包人供应材料与工程设备……518.2承包人采购材料与工程设备………528.3材料与工程设备的接收与拒收………528.4材料与工程设备的保管与使用……………538.5禁止使用不合格的材料和工程设备………548.6样品………548.7材料与工程设备的替代………55....·.8.8施工设备和临时设施………………568.9材料与设备专用要求…………579.试验与检验………579.1试验设备与试验人员·…579.2取样……589.3材料、工程设备和工程的试验和检验……589.4现场工艺试验………5910.变更………59M—4—#idc error#.附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）C二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定-158一向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。—1159—六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。12.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向。人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。-160—担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真年月日法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真年月日-161-附件11:11-1:材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注2-162-11-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注-163一11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：小计：小计：小计：6-164—中标通知书招标编号：CYZX-202404SZ-008001001崇阳县市政建设工程有限公司：你方于2024年05月08日所递交的崇阳县嘉华片区、聚福广场片区老旧小区改造项目崇阳县嘉华片区、聚福广场片区老旧小区改造项目施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人中标价：35355361.26元C工期：300日历天。工程质量：合格安全目标：合格项目经理：陶江技术负责人/总工程师：高初香中标说明：号易平台商请你方在接到本通知书后的30日内到崇阳县住房和城乡建设局（崇阳县天城镇崇阳C宝易平名OGA大道211号）（指定地点与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章《投标人须知”的规定向我方提交履约担保。随附的投标文件澄情°说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。868特此通知。附：澄清、说明、补正事项纪要字窗公药资稳电学安易平台85公共资源电村招标人/招标代理：（盖单位章）\宁帘公共资原电学安舄率台faa9然0Daaaaaao.goog230。annto法定代表人（签字：2024年05月20.日（中标通知书未生成市公共资源电子交易中心二维码，不具备法律效应）29备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格电用”标示…088RCG5-88安海您
投标 / 标书制作要点（原创）
本老旧小区改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
