塑胶面层翻新采购合同公告（红安思源实验学校2024）
一、合同编号：无
二、合同名称：红安思源实验学校运动场塑胶面层翻新项目
三、项目编号：HAC2024153
四、项目名称：红安思源实验学校运动场塑胶面层翻新项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：红安思源实验学校
2、地址：红安思源实验学校
3、联系方式：13476727886
4、供应商（乙方）：湖北楷磊建设工程有限公司
5、地址：洪湖市峰口镇伍峰路
6、联系方式：18871646507
六、合同主要信息
1、主要标的名称：塑胶面层及人工草坪
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1项
4、主要标的单价：1800000元
5、合同金额：180(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年09月15日至2024年10月15日；履约地点：红安思源实验学校
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：421122-2024-00081
七、合同签订日期：2024-08-30
八、合同公告日期：2024-09-24
九、其他补充事宜：
无
相关下载
红安思源学校运动场翻新项目合同.pdf
建设工程施工合同工程名称：红安思源实验学校运动场塑胶面层翻新项目建设单位：红安思源实验学校施工单位：湖北楷磊建设工程有限公司签订日期：2024年8月30日第一部分协议书发包人：(全称)红安思源实验学校(以下简称甲方承包人：(全称)湖北楷磊建设工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：红安思源实验学校运动场塑胶面层翻新项目工程地点：红安思源实验学校工程规模：以施工图纸和招标文件工程量清单涵盖内容为准。工程立项批准或核准、备案文号：资金来源：政府投资二、工程承包范围红安思源实验学校运动场塑胶面层翻新项目，详见该工程施工图纸及工程量清单涵盖内容。三、合同工期开工日期：2024年9月15日竣工日期：2024年10月15日合同工期总日历天数：30天。四、工程质量工程质量标准：合格五、合同价款合同价款：(大写):壹佰柒拾玖万玖仟肆佰元整(中标价)(小写):¥1799400.00元。其中：安全防护、文明施工措施费：(大写):(小写):，元。其它约定：六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋子的规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：2024年8月30日本合同订立地点：红安思源实验学校双方约定本合同自签订之日起生效。十、合同备案本合同生效后必须送教育局、招标中心_备案。发包人：(公章)，承包人(公章)法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：4开户银行：账号：真：联系电话：18871646507邮政编码：通讯地址：湖北楷磊建设工程有限公司收件人：石章银承包人：湖北楷磊建设工程有限公司传真：联系电话：13476727886邮政编码：电子邮箱：通讯地址：红安思源实验学校收件人：王炳军发包人：红安思源实验学校4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式4通讯联络3.3约定适用的标准、规范的名称：现行标准和规范3语言及适用的法律、标准与规范组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：按用条款通2.1合同文件及优先顺序2合同文件及解释第二部分专用条款1定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：无2合同文件及解释2.1合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：按通用条款3语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：现行标准和规范4通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发包人：红安思源实验学校通讯地址：红安思源实验学校收件人：王炳军联系电话：，13476727886邮政编码：传真：，电子邮箱：开户银行：，账号：承包人：湖北楷磊建设工程有限公司通讯地址：湖北楷磊建设工程有限公司收件人：石章银联系电话：18871646507，邮政编码：传真：，电子邮箱：开户银行：，账号：监理单位：通讯地址：，收件人：联系电话：，邮政编码：传真：电子邮箱：造价咨询单位：—通讯地址：，收件人：联系电话：，邮政编码：传真：，电子邮箱：14发包人14.1发包人完成下列工作的约定：(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前7天内(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前3天内(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前3天内(4)提供资料的时间：开工前1天(5)办理有关所需证件的约定：甲方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家和省市相关规定承担。(6)组织现场交验的时间：2024年10月15日(7)组织图纸会审和设计交底的约定：(8)协调保护工作的约定：由乙方负责(9)发包人应做的其他工作及其约定：。委托给承包人负责的部分工作有：其余与施工有关的工作14.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1)提供的时间：(2)，ℴ提供的份数：14.3提供施工场地的标准：现状提供施工场地的时间：当前15承包人15.1承包人有关工作的约定(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：____无(9)承包人应做的其他工作及要求：所有与工程相关的工作。联络通讯地址与方式如下：620.1承包人任命的承包人代表是：严梅芳(中标项目经理)20承包人代表传真：联系电话：电子邮箱：邮政编码：通讯地址：任命为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：造价咨询单位：法定代表人：19.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师19造价工程师传真：电子邮箱：联系电话：邮政编码：通讯地址：任命_为监理工程师，联络通讯地址与方式如下：监理单位：法定代表人：18.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师18监理工程师17.2发包人代表职权范围：现场管理传真：电子邮箱：联系电话：13476727886通讯地址：红安思源实验邮政编码：学校联络通讯地址与方式如下：17.1发包人任命的发包人代表是：王炳军(校方代表)。17发包人代表律和经济责任概由乙方负责承担。738.2安全生产目标管理的奖罚：38乙方确保安全生产，承担施工过程中一切安全责任，包括法安全防护和文明施工36.1合同质量的奖罚：36质量目标施工进度计划，并报监理和业主审批，保证按工期竣工。28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前按施工合同重新编制28进度计划和报告□通用条款27.1款的第(3)项。□通用条款27.1款的第(2)项；□通用条款27.1款的第(1)项；27.1发包人委托承包人办理保险事项有：27保险通讯地址：湖北楷磊建设工程有限公司联系电话：，邮政编码：传真：，电子邮箱：21分包人21.1分包人及有关约定：按招标文件执行。23工程担保23.1承包人向发包人提供履约担保的约定：(1)担保金额：，无(2)提供履约担保时间：无(3)提供履约担保方式：无23.4发包人向承包人提供支付担保的约定：(1)担保金额：无(2)提供支付担保时间：无(3)出具支付担保方式：无26不可抗力26.1不可抗力的其他情形：按现行规定处理27保险27.1发包人委托承包人办理保险事项有：□通用条款27.1款的第(1)项；□通用条款27.1款的第(2)项；□通用条款27.1款的第(3)项。28进度计划和报告28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：开工前按施工合同重新编制施工进度计划，并报监理和业主审批，保证按工期竣工。36质量目标36.1合同质量的奖罚：38安全防护和文明施工38.2安全生产目标管理的奖罚：乙方确保安全生产，承担施工过程中一切安全责任，包括法律和经济责任概由乙方负责承担。42.7承包人采购材料设备的约定：42承包人采购材料设备41.6发包人供应材料设备的本工程结算方式：无文明施工目标管理的奖罚：乙方确保文明施工，接受相关部门的监督并负相关责任。41发包人供应材料设备41.1约定发包人是否供应材料设备口发包人不供应材料设备，本条不适用。口发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。41.6发包人供应材料设备的本工程结算方式：无42承包人采购材料设备42.7承包人采购材料设备的约定：质量和性能均应符合国家标准和设计要求，并经甲方和委托的监理工程师同时验收合格后方能采购，供货还必须满足施工进度要求，否则发包人有权自行采购。45隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括：按照监理工程师的要求执行。47工程试车47.1约定是否试车口不需要试车的，本条不适用。□需要试车的，试车的内容及要求具体如下：48竣工资料48.3承包人提供竣工图及竣工验收资料三套。(一套交城建档案馆、一套交发包人、一套承包人自留)49竣工验收49.5中间交工工程的验收口本工程无中间交工工程的，本款不适用。口本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：(1)工程，计划竣工时间：,其范围包括：(2)工程，计划竣工时间：,其范围包括：(3)工程，计划竣工时间：,其范围包括：(4)，工程，计划竣工时间：，,其范围包括：51工程计量和计价51.1工程量和计价依据：1、该项目执行湖北省2018年土建及装饰定额、湖北省2018年安装工程定额、湖北省2013年综合清单计价及相关费用定额，人工费按相关文件规定执行。2、因设计变更、隐蔽工程以及招标工程量清单漏项、错项造成的工程量增减，以甲方、乙方、监理公司、造价工程签证认可的工程量签证作为工程量结算依据。3、该工程结算材料价格以中标单位中标价中的材料价格为依据。施工期间，参照黄冈市同期信息价，结合市场实际询价结果进行调整，如砂、碎石、标准砖、商砼等及其他材料价格上涨涨幅超过中标价中的材料价格10%以内由乙方承担，材料价格不作调整。超过10%以外的部分，由甲方给子调整。材料价格降幅在10%以内，按中标价中的材料价格结算。材料价格降幅超过中标价中的材料价格10%以外的部分，由乙方承担调减材料价格的部分。4、最终决算结果以审计结果为准。双方达成的其它计价要求：增减变更及隐蔽工程结算按中标价中的清单单价计算。如中标价中没有的项目按清单重新组价，下浮系数按中标价相同的下浮系数执行(定价及税金除外)。51.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：竣工验收后30天。54提前竣工奖与误期赔偿费54.1提前竣工奖的约定口不设提前竣工奖的，本款不适用。口设提前竣工奖的，(1)每日历天奖励额度为(2)提前竣工奖的最高限额是(3)乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出，由乙方支付赶工所需一切费用。54.2误期赔偿费的约定(1)每日历天赔付额度：(2)误期赔偿费最高限额是：55合同价款与调整55.1合同价款：1799400.0055.2合同价格调整方式1.按55.1执行口采用固定价格合同，选择其中之一：口采用固定总价合同口采用固定单价合同合同风险范围如下：□十二个月□六个月10(1)质量缺陷责任期：61.2质量缺陷责任期：61质量保证□双方关于结算时间、程序的其它约定：□按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；60.1结算的程序和时限：60竣工结算与结算款口为：□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。58.4.1约定利率使用要求：支付计划：预付计划：58.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。58.2.1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：扣回预付款的时间和比例：支付。58.1格后，结算审计之前，付款金额不超过合同价90%,余款根据工程结算发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：预付款50%，剩余款项按工程进度58工程价款支付□采用可调价格合同本款不适用□采用成本加酬金合同本款不适用口确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围：同55.258工程价款支付58.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：预付款50%，剩余款项按工程进度拨款，工程竣工验收合格后，结算审计之前，付款金额不超过合同价90%,余款根据工程结算支付。扣回预付款的时间和比例：58.2.1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：58.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。预付计划：支付计划：使用要求：调整方式：58.4.1约定利率□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。口为：60竣工结算与结算款60.1结算的程序和时限：□按通用条款60.2款至60.7款的约定办理；□双方关于结算时间、程序的其它约定：60.8约定结算特殊要求：61质量保证61.2质量缺陷责任期：(1)质量缺陷责任期：□六个月□十二个月口向仲裁委员会申请仲裁。62.6双方同意选择下列一种方式解决争议：(3)(2)(1)□不按通用条款本款的约定，具体为：□按通用条款本款的约定；62.4争议或认定机构62合同争议61.3.4质量保证金返还的其它约定：口其他扣留方式：扣留的比例为3%。□按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，口(2)质量保证金的扣留：为□按通用条款的约定，为工程价款结算总额的3%。(1)质量保证金的金额：61.3.361.3.2工程质量保险的方式及保险金额：程完工后返还保证金(保证金不计利息),并预留工程款3%作为保修金，保修期满后一次性付清。61.3.1□其它保证方式：工程质量保证担保的方式及担保金额：按工程总造价20%缴纳质量和工期保证金，工☑□工程质量保险□工程质量保证担保□二十四个月□约定的缺陷责任期：(2)质量缺陷责任期计算方式：□按照通用条款的约定。□其他计算方式：61.3.质量保证的方式□工程质量保证担保□工程质量保险☑质量保证金□其它保证方式：61.3.1工程质量保证担保的方式及担保金额：按工程总造价20%缴纳质量和工期保证金，工程完工后返还保证金(保证金不计利息),并预留工程款3%作为保修金，保修期满后一次性付清。61.3.2工程质量保险的方式及保险金额：61.3.3质量保证金的金额及扣留(1)质量保证金的金额：□按通用条款的约定，为工程价款结算总额的3%。口为(2)质量保证金的扣留：□按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留，扣留的比例为3%。口其他扣留方式：61.3.4质量保证金返还的其它约定：62合同争议62.4争议或认定机构□按通用条款本款的约定；□不按通用条款本款的约定，具体为：(1)(2)(3)62.6双方同意选择下列一种方式解决争议：口向，仲裁委员会申请仲裁。□向有管辖权的人民法院提起诉讼。67保密要求67.1对承包人保密信息的约定：保密信息的提供时间：无无保密的范围：保密的责任及保密费用：无69合同份数69.2合同的正本的份数：陆份，其中发包人叁份，承包人叁份，合同副本的份数：陆份，其中发包人叁份，承包人叁份。70补充条款1、本工程项且甲、乙双方签订的其它补充协议县有同等效力.2、自合同签订之日起，七天之内工程必须开工，否则延期一周予以罚款1万元。3、为加强项目建设管理，保证工程质量，施工现场实行项且经理签到制，否则按照未签到次数每次罚款100元；附件一工程质量保修书发包人：(全称)红安思源实验学校承包人：(全称)湖北楷磊建设工程有限公司为保证红安思源实验学校运动场塑胶面层翻新项目(工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：(1)(2)(3)2质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限：(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：5年；(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：2年；(4)供热、供冷系统工程为：2个采暖期、供冷期；(5)装饰装修工程为2年；(6)其他项目1年。3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的1天内派人保修。承包人不在约定期限内法定代表人(签字)法定代表人(签字)派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，由此产生的费用由承包人承担。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋子的约定一致。6其它vo222220牛6.1双方约定的其它工程质量保修事项：无6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，自工程竣工验收合格签字之日起生效，其有效期限至保修期满。发包人(公章承包人(公章):法定代表人(签字)法定代表人(签字)
投标 / 标书制作要点（原创）
本塑胶面层翻新涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
