祥云西路采购合同公告（平顶山市住房和城乡建设局2024）
平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目—祥云西路（滍阳路-祥云四路）项目
公告内容文档
一、合同编号：平采招标-2024-84-A
二、合同名称：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目—祥云西路（滍阳路-祥云四路）项目
三、项目编号：平采招标-2024-84
四、项目名称：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目—祥云西路（滍阳路-祥云四路）项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：平顶山市住房和城乡建设局（平顶山市住房和城乡建设管理局）
地址：平顶山市长安大道东段
联系人：彭美丹
联系方式：2633611
2.供应商（乙方）：河南措峰建筑工程有限公司
企业规模：小型
地址：平顶山市新华区中兴路与曙光街交叉口东北角3号楼4楼
联系人：高峰
联系方式：13137539191
六、合同主要信息
1、合同金额：31439296.29 元
2、采购方式：公开招标
3、履约期限、地点等简要信息：
祥云西路（滍阳路—祥云四路）
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
城市道路工程施工
祥云西路（滍阳路—祥云四路）
240天
王俊海
豫1412023202406810
七、合同签订日期：2024年09月26日
八、合同公告日期：2024年9月27日
祥云西路（滍阳路—祥云四路）施工合同.pdf
（GF--2017-0201）白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目一祥云西路（阳路一祥云四路）建设工程施工合同住房城乡建设部1制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：平顶山市住房和城乡建设局承包人（全称）：河南措峰建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目一祥云西路（阳路-祥云四路)项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目一祥云西路（潼阳路-祥云四路）项目2.工程地点：平顶山市示范区3.工程立项批准文号：:1o4.资金来源：财政资金5.工程内容：建设内容包括道路、雨水、污水、照明、交通、管线、绿化等工程。6.工程承包范围：乙方负责对本工程进行施工总承包，承包范围为：招标人提供的施工图涉及的工程量清单、补充图纸及工程变更、签证等全部内容。二、合同工期工期总日历天数：240天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁仟壹佰肆拾叁万玖仟贰佰玖拾陆元贰角玖分（￥31439296.29元）;其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）伍拾柒万伍仟肆佰零叁元壹角整（￥575403.10元);（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）壹佰贰拾陆万玖仟陆佰壹拾陆元柒角叁分（￥1269616.73元）；（4）暂列金额：人民币（大写）壹佰贰拾陆万玖仟贰佰柒拾叁元叁角伍分（￥1269273.35元）。2.合同价格形式：单价合同O五、项目经理承包人项目经理：王俊海02六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺3不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年9月26日签订。十、签订地点本合同在市住建局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字盖章生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。4发包人：（公章）（公章）承包人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（极高味（签字）组织机构代码：组织机构代码：11410400MBOO91794W91411700MAD36BW69D地址：平顶山市新城区长安地址：河南省平顶山市新华大道东段区中兴路与曙光街交叉口东北角3号楼4楼整层邮政编码:467000邮政编码：467000电话：0375-2633626电话：0375-2997719开户银行：虫原银行平顶山长开户银行：中国建设银行股份有限安路支行公司平顶山分行账号：60001368629016账号：410501728608000021565第二部分通用合同条款通用合同条款共计20条，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。6第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：发包人和承包人双方的书面承诺及合同履行过程中签订的补充协议，图纸会审、签证单、设计变更、技术核定单、联系单、通知单、发包人审定施工组织设计及施工方案等，发包人书面同意由监理人书面发布的变更指示、工程签证、发包人审定方案等；发包人签字认可的工程会议纪要及备忘录、验收资料等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：河南兴建工程咨询有限公司；资质类别和等级：市政公用工程监理甲级；联系电话：151375652561.1.2.5设计人：名称:平顶山市城市规划设计研究院：资质类别和等级：工程咨询单位乙级联系电话：0375-2215785通信地址：平顶山市迎宾路12号1.1.3工程和设备71.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：11.3法律适用于合同的其他规范性文件：《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）及我国现行法律法规和地方性行政法规等老。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：01.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：1发包人提供国外标准、规范的名称：11.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（如有）；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）招标文件及招标文件有关问题的备忘录及其附件；（7）通用合同条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书。81.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内发包人向承包人提供图纸的数量：2套;1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：竣工资料承包人提供的文件的期限为：竣工验收合格30日内；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：收到文件7日内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：市住建局；发包人指定的接收人为：发包人项目负责人承包人接收文件的地点：施工过程中项目部接收文件的地址为:项目现场临时办公室。可通过快递、专人、挂号信等书面形式按上述地址送达，也可通过微信、qq、电子邮件和手机短信等电子传输方式送达；快913.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：113.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格30日内竣工结算申请单应包括的内容：符合现行国家、省、市有关规定14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。15.3质量保证金26关于是否扣留质量保证金的约定：质量保证金为3%，期限按国家有关规定。15.3.1承包人提供质量保证金的方式（1）质量保证金保函，保证金额为：/（2）3%的工程款；（3）其他方式：115.3.2质量保证金的扣留2种方式：质量保证金的扣留采取以下第（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：1o15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。16.违约16.1发包人违约2716.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：116.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：I（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：1o（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：1（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：1（7）其他：116.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约2816.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：|16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关的法律责任16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成的重大质量、安全事故发包人有权终止合同，并有权追偿因此而造成的所有损失发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）风力等级≥6级的刮风天气；（2）24小时内降水总量≥75毫升的降雨；24小时内降雪量≥10毫升的降雪；能见度≤200米的雾霾天气；冰雹天气：雷击；（3）里氏震级在4级及以上或者烈度达到6度及以上的地震、余震;（4）洪水爆发、地下水管涌、海啸、地下有害埋藏物等；（5）核反应、辐射、放射性污染、飞行物坠落、太阳磁暴、日食等；29（6）连续三天日最高气温在35℃以上的高温天气；连续三天日最低气温低于-10℃严寒天气；（7）无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用；（8）****、战争、入侵等；（9）非合同任何一方责任导致的社会骚乱、游行示威、恐怖行为、罢工等；（10）非合同任何一方责任引起的火灾、爆炸、水灾等；（11）类似非典、新冠肺炎等传染性疾病爆发流行：（12）省、市、县级人民政府的扬尘治理等政令导致项目无法顺利实施17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定按通用条款执行18.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内所有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用3018.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：120.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：11选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：1其他事项的约定：120.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：120.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；/（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。31附件3:工程质量保修书发包人（全称）：平顶山市住房和城乡建设局承包人（全称）：河南措峰建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就白龟湖科创新城核心区道路等基础设施项目一祥云西路（阳路-祥云四路）项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、管线工程、绿化等工程，保修期为壹年。具体保修的内容，双方约定如下：。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人32可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：0工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，工程作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。D发包人（公章)：承包人（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）地址：平顶山市新城区长安地址：河南省平顶山市新华区中大道东段兴路与曙光街交叉口东北角3号楼4楼整层33电话：0375-2633626电话：0375-2997719传真：0375-2633626传真：0375-2997719开户银行：中原银行平顶山长开户银行：中国建设银行股份有限安路支行公司平顶山分行账号：60001368629016账号：41050172860800002156邮政编码：467000邮政编码：46700034附件6:承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管高峰法人1其他人员费德俊工程科长1其他人员杨占涛安全科长1其他人员1二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理王俊海项目经理11项目副经理技术负责人李艳华技术负责人工程师1造价管理质量管理姬曼江质量员助理工程师1材料管理底福宽材料员11计划管理安全管理刘鹏飞安全员11其他人员宋蓓蕾施工员助理工程师1其他人员应明资料员助理工程师1其他人员专职安全员助理工程师1其他人员其他人员其他人员35
投标 / 标书制作要点（原创）
本祥云西路涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
