安徽平台运维服务管理补助 运维提升零星工程采购合同公告（安徽(三峡)皮山县工业园区管委会2024）
皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-安徽(三峡）工业园区运维提升零星工程项目合同公告
一、合同编号：11N31330529420246002
二、合同名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-安徽(三峡）工业园区运维提升零星工程项目合同
三、项目编号：PSXZC2024-75 号
四、项目名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-安徽(三峡）工业园区运维提升零星工程项目
五、合同主体
采购人（甲方）：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会
地 址：新疆皮山县工业园区管委会
联系方式：0903-6426091
供应商（乙方）：新疆九翔建设工程有限公司
地 址：新疆和田地区洛浦县北京工业园区幸福社区平谷路10号附10号
联系方式：18699952678
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目-安徽(三峡）工业园区运维提升零星工程项目 数量：1.00 单价（元）：1650500.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:厂房装修维修，厂区路面修补、亮化，供暖供水管网，锅炉房维修维护及通风清扫，监控设施维修，新入驻劳动密集型企业厂房改造。 施工工期:自合同签订之日起 30天项目经理:郭玉玲执业证书信息:新265991448420
2.合同金额（元）：1650500.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年09月15日
八、合同公告日期： 2024年09月30日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
采购合同扫描件.pdf
项目编号：PSXZC2024-75号政府采购合同项目名称：2024年皮山县园中园平台运维服务管理补助项目一安徽(三峡）工业园区运维提升零星工程项目委托方（甲方）：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会受托方（乙方）：新疆九翔建设工程有限公司签订时间：2024年9月15日签订地点：皮山县工业园区政府采购合同委托方（甲方）：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会受托方（乙方）：新疆九翔建设工程有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，达成共识，特订立本合同，供双方共同遵守。1、项目概况：项目名称：2024年皮山县园中园平台运维服务管理补助项目一安徽(三峡）工业园区运维提升零星工程项目。实施地点：皮山县工业园区。资金概算：资金概算：200万元，其中：该项目控制价166.627982万元。资金来源：皮山县园中园平台运维服务管理补助项目。2、合同范围厂房装修维修，厂区路面修补、亮化，供暖供水管网，锅炉房维修维护及采购内通风清扫，监控设施维修，新入驻劳动密集型企业厂房改造。3、合同期限：项目管理服务期限为30天，计划开始时间：2024年9月16日，计划结束时间：2024年10月15日。4、服务内容及量化标准：竞争性磋商文件中的工程量清单所含全部内容的施工，工程施工至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作。5、合同价款合同金额：运营服务费中标价小写：1650500元，大写：壹佰陆拾伍万零伍佰元整。6、资金拨付：第一次拨付时间：80%材料进场，支付合同金额的30%；第二次完成审计后，按照审定价一次性支付完成。拨付最后一笔资金需按照援建指挥部、县发改委要求提交项目实施全部资料，经县档案局审核通过后，1个月之内支付完成。7、合同签订7.1合同订立时间：2024年5月15日7.2合同订立地点：安徽（三峡）皮山县工业园区7.3合同生效条件：本合同由甲乙双方法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章后生效。二、违约责任1、发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。（6）其他：无。2、承包人违约的责任（1）因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的2‰违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。（2）施工现场文明施工管理未达到标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的30%承担违约责任。（3）承包人在修期或缺陷责任期内未按照要求履行保修义务的，承包人按合同价款千分之二/次承担违约金。（4）因承包人未按时发放农民工工资的，承包人每逾期一天向发包人支付合同价款千分之五/日的违约金。在施工阶段，发包人自应付工程款中扣除发放给农民工，竣工完毕后承包人未足额支付农民工工资，发包人自质保金中扣除发放。本合同另有约定的外，承包人违约的，根据违约行为的持续时间，承包人支付合同价款千分之五/日的违约金。。关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人承担合同总价款20%违约金，此外发包人有权扣除交纳的全部履约保证金。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。3、不可抗力的确认（1）除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。（2）合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。四、合同的解释1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。3、对本合同的任何解释均应以书面做出。五、法律适用1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。六、权利的保留1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃项后10天内完成款项的支付。（3）上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。（4）如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。（5）除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额2%支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额2%支付违约金。（6）当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。（7）以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。三、保密条款1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。七、争议的解决因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。解决方式“诉讼所产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等）由败诉方承担。”八、合同的生效本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金，政府采购中心备案后生效。九、其他约定事项1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。3、本合同一式4份，具有同等法律效力，甲乙双方各持2份。新疆九翔建设工程有限公司安徽（三峡）皮山县工业园区管委会法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：（签字或盖章）：组织机构代码：91653201MA790CUW3A组织机构代码：126532233133052943地址：新疆和田地区洛浦县北京工地址：皮山县工业园区业园区幸福社区平谷路10号附10号话：18197716060话：0903-6426091电电开户银行：皮山县农村信用合作联社开户银行：中国银行股份有限公司和田地区分行账号：107685146327账号：878010012010130076487
投标 / 标书制作要点（原创）
本平台运维服务管理补助 运维提升零星工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。安徽项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
