高标准农田建设采购合同公告（庐江县盛桥镇人民政府2024）
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
合同编号：
2023ANNGZ00264-1-001
合同名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
项目编号：
2023ANNGZ00264-1
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
合同甲方编号：
11340124003272212D
中标人(乙方)：
宣城市皖江水利建筑工程有限公司
合同乙方编号：
9134180015330091XU
所属地域：
安徽省
合同金额：
1526.283000万元
主要人员：
姓名： 杨胜 证书名称： 二级建造师 证书编号： 皖 234222215272
合同预定完成时间：
2024年01月29日
合同签订日期：
2023年08月02日
合同公告日期：
2023年08月02日
代理机构：
安徽夹山工程咨询有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天1小时18分31秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-08-02
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-08-02
办理用时：
0天0小时39分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-08-02
办理用时：
0天0小时18分
附件:
合同1标.pdf
盛桥农田1标中标通知书.pdf
保函1标.pdf
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
合同编号：
2023ANNGZ00264-2-001
合同名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目编号：
2023ANNGZ00264-2
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
合同甲方编号：
11340124003272212D
中标人(乙方)：
安徽惠农建设集团有限公司
合同乙方编号：
9134150055632043XH
所属地域：
安徽省
合同金额：
1261.268058万元
主要人员：
姓名： 王树仙 证书名称： 二级建造师 证书编号： 皖234212107839
合同预定完成时间：
2024年01月29日
合同签订日期：
2023年08月02日
合同公告日期：
2023年08月02日
代理机构：
安徽夹山工程咨询有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天1小时1分33秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-08-02
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-08-02
办理用时：
0天0小时14分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-08-02
办理用时：
0天0小时46分
附件:
盛桥农田2标中标通知书.pdf
苍头高标保涵2标.pdf
合同2标.pdf
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-1
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
宣城市皖江水利建筑工程有限公司
合同信息：
变更原因：
项目正在施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年01月29日
2024年05月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分6秒
交易中心见证
提交节点：
2024-01-30
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-2
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽惠农建设集团有限公司
合同信息：
变更原因：
项目正在施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年01月29日
2024年05月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分6秒
交易中心见证
提交节点：
2024-01-30
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-1
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
宣城市皖江水利建筑工程有限公司
合同信息：
变更原因：
在施工附属工程
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年05月31日
2024年06月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分48秒
交易中心见证
提交节点：
2024-06-03
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-2
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽惠农建设集团有限公司
合同信息：
变更原因：
在施工附属工程
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年05月31日
2024年06月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分4秒
交易中心见证
提交节点：
2024-06-03
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-1
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
宣城市皖江水利建筑工程有限公司
合同信息：
变更原因：
附属工程施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年06月30日
2024年07月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分6秒
交易中心见证
提交节点：
2024-07-01
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-2
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽惠农建设集团有限公司
合同信息：
变更原因：
附属工程施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年06月30日
2024年07月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分10秒
交易中心见证
提交节点：
2024-07-01
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-1
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
宣城市皖江水利建筑工程有限公司
合同信息：
变更原因：
附属工程施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年07月31日
2024年09月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时2分29秒
交易中心见证
提交节点：
2024-08-01
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-2
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽惠农建设集团有限公司
合同信息：
变更原因：
附属工程施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年07月31日
2024年08月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2024-08-01
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段合同变更内容
项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
项目编号：
2023ANNGZ00264
标段编号：
2023ANNGZ00264-2
招标人(甲方)：
庐江县盛桥镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽惠农建设集团有限公司
合同信息：
变更原因：
附属工程施工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年08月31日
2024年09月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分5秒
交易中心见证
提交节点：
2024-09-02
附件:
履约信息详情第1次
主体代码：
9134180015330091XU
主体名称：
宣城市皖江水利建筑工程有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2023ANNGZ00264
交易项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目
标段编号：
2023ANNGZ00264-1
标段名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段
合同金额(元)：
15262830
合同结算金额(元)：
15262830
合同工期(天)：
180
实际工期(天)：
180
合同签署时间：
2023-08-02 00:00:00
履约信息递交时间：
2024-10-08 08:54:20
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
庐江县盛桥镇人民政府
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标段镇级验收.pdf
履约信息详情第1次
主体代码：
9134150055632043XH
主体名称：
安徽惠农建设集团有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2023ANNGZ00264
交易项目名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目
标段编号：
2023ANNGZ00264-2
标段名称：
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段
合同金额(元)：
12612680.58
合同结算金额(元)：
12612680.58
合同工期(天)：
180
实际工期(天)：
180
合同签署时间：
2023-08-02 00:00:00
履约信息递交时间：
2024-10-08 08:58:58
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
庐江县盛桥镇人民政府
附件:
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标段镇级验收.pdf
2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标段镇级验收鉴定书盛桥镇人民政府2024年8月24日验收主持单位：庐江县盛桥镇人民政府项目法人F庐江县盛桥镇人民政府设计单位：江门市科禹永利规划设计咨询有限公司监理单位：安徽盛志项目管理有限公司!T施工单位：宣城金皖江水利建筑工程有限公司CI1310202417H运行管理单位：庐江县盛桥镇人民政府庐江县盛桥镇东岳村民委员会、.验收日期：2024年8月44日验收地点：庐江县盛桥镇东岳村21前言依据《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022)、《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发（2021〕5号）、《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农建发（2021）1号）、《安徽省高标准农田建设项目竣工验收工作规定的通知》（皖农建（2019）155号）、《关于加强高标准农田建设质量监管的意见》（皖农建（2024）40号）等规定，庐江县盛桥镇人民政府主持召开了2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标验收会议。验收工作组由项目法人以及现场管理机构与工程有关设计、监理、施工、运行管理单位的代表组成。经查看工程现场、查阅有关资料、召开大会等方式对2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标段进行镇级验收。一、工程概况根据安徽省农业农村厅2022年12月21日下达的《安徽省农业农村厅关于下达2023年度全省农田建设任务的通知》（皖农建（2022）177号）和《安徽省农业农村厅关于2023年度高标准农田建设项目实施计划的批复》（皖农建（2023）74号）文件任务清单要求，2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目建设面积1.01万亩，总投资2967.85万元，其中：1标段建设面积0.5650万亩，总投资1526.2830万元，全部为财政资金。（一）工程名称及位置工程名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标工程位置：盛桥镇东岳村（二）单位工程主要建设内容32023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标建设内容包括田块整治措施、地力提升措施、灌溉与排水措施、田间道路措施、农田防护与生态环境保护措施5项。（三）单位工程建设过程1.主要工程开、完工时间该工程自2023年11月开工建设，2024年5月主体工程基本完成。主要分部开、完工时间见下表。主要分部开、完工时间表项目名称分部名称开工时间完工时间备注2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标田块整治工程2023年11月18日2024年04月10日完成2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标田间道路工程2023年11月19日2024年04月26日完成2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标农田防护与生态环境保护工程2023年12月10日2024年05月16日完成2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标地力提升工程2024年4月10日2024年04月30日完成2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标灌溉与排水工程2023年12月01日2024年05月26日基本完成2.施工中采取的主要措施：质量方面：一是施工单位狠抓“三检制”的落实；二是监理人员强化旁站监理、巡视检验、跟踪检测与平行检测；三是严格执行工序报验与重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级联合验收签证制度，验收不合格，勒令其立即整改，不得进行下一工序施工；四是定期开展项目调度会，强抓施工进度、工程质量、安全生产。进度方面：按照项目2024年4月30日前必须完成主体工程的硬性目标，各单项工程平行作业，同步施工，并制定各单项工程的施工进度计划，明确关键工序与节点；各参建单位狠抓检查、落实，实时掌握各工程的进展情况，发现延期，立即整改，采取赶工措施。4.二、验收范围和内容本次验收范围和内容为：田块整治、地力提升、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护。三、单位工程完成情况和完成主要工程量目前该单位工程已按设计的建设内容基本完成。主要完成工程量见下表：设计与完成主要工程量对照表序号项目单位招标工程量完成工程量田块整治措施1.田块平整m3346303380933.3田块整治措施2.表土剥离m3150742165816.2田块整治措施3.表土回填m3150742165816.2田块整治措施4.田埂修筑m324817.924817.9地力提升措施1.有机肥t250250灌溉和排水措施1.塘堰（坝）座111111灌溉和排水措施2.沟渠清淤（沟）km15.57815.578灌溉和排水措施3.新建渠道km35.14235.142灌溉和排水措施4.闸槽座88灌溉和排水措施5.节制闸座4747灌溉和排水措施6.放水涵座8686灌溉和排水措施7.过路涵座182182灌溉和排水措施8.下田涵座195195灌溉和排水措施9.放水口座200110灌溉和排水措施10.标志牌座560492田间道路措施1.砂石路千米12.55412.554田间道路措施2.土路千米28.05128.051田间道路措施3.混凝土路千米1.391.39农田防护与生态环境保护措施1.渠道生态护砌（3×0.75×1.6m）km1.9341.934农田防护与生态环境保护措施2.渠道生态护砌（1.2×0.4×0.6m）km0.8830.883四、单位工程质量评定（一）单元工程质量评定本次验收范围内1168单元工程，具体质量等级情况如下表：单元工程质量评定统计表序号项目名称分部工程名称单元数合格单元数其中优良单元数优良率单元工程质量等级12023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标田块整治与地力提升工程3838//合格22023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标灌溉与排水工程98298211合格32023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标田间道路工程142142/1合格42023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标农田防护与生态环境保护工程661/合格5合计116811681168116811681168（二）工程外观质量评定由监理工程师主持，经施工、监理、设计、项目法人和运行管理单位共同对工程田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护外观评定合格。（三）工程质量检测情况施工自检情况：合格。监理平行检测情况：合格。6三巡检测情况：受农业农村局委托，安徽金源工程检测有限公司对本工程田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护进行了质量检测，根据检测报告检测均达到设计要求。（四）单位工程质量等级评定意见1、2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标总体上能按照批复的设计实施，施工符合有关规程、规范和有关行业标准。2、中间产品质量及原材料质量全部合格；3、外观质量得分率为90%；4、单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《安徽省高标准农田建设项目竣工验收工作规定的通知》（皖农建（2019）155号）等有关规定，评定2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标工程质量等级合格。五、分部工程验收遗留问题处理情况因为铜商高速即将建设，约280亩土地平整不具备施工条件，经镇村研究一致调整至其他区域。六、运行准备情况该工程运行管理单位由庐江县盛桥镇人民政府管理人员根据所在镇的范围进行日常管护，人员经费及维护经费均由专项财政拨付。七、存在的主要问题及处理意见1、砂石路磨耗层不平整，要求8月30日前完成。2、局部卧涵放水口需收光、抹平，要求8月30日前完成。3、局部硬化渠道与其它构筑物交接处需处理，要求8月30日前完成。74、部分放水口9月10日之前应完成。八、意见和建议各参建单位应做好项目工程决算、审计工作，早日申请市级验收。九、结论验收工作组成员通过察看现场、听取汇报、查阅资料，并经会议讨论，其验收结论如下：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标已按设计的建设内容全部完成；工程资料基本齐备；工程质量合格。验收工作组同意通过高标准农田建设年度项目验收并交付使用。十、保留意见十一、项目验收工作组成员签字表十二、项目被验单位代表签字表82023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标验收工作组成员签字表姓名姓名职务/职称工作单位签名签名组长部建部建到须5盟、1十1十成员可很信可很信家办新184成员供益永供益永工程商盛桥自然瓷源管理度是是成员盖么春盖么春农被织创威格衣社站爱春爱春成员104h名打122.122.成员成员4..4:2102023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目1标被验单位代表签字表姓名职务/职称工作单位签名陶兑临m经多免，陶0预说倪汲2273禹强维有时项经现宝能22t14t7112023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标段镇级验收鉴定书盛桥镇人民政府2024年8月20日验收主持单位：庐江县盛桥镇人民政府项目法人：房江盛桥镇人民政府设计单位：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司4070300103监理单位：安徽盛志项自管理有限公司施工单位：安徽惠农建设集团有限公司运行管理单位：庐江县盛桥镇人民政府庐江县盛桥镇苍头村民委员会验收日期：202年8月2日验收地点：庐江县盛桥镇苍头村2前言依据《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发（2021）5号）、《高标准农田建设质量管理办法（试行）》（农建发（2021）1号）、《安徽省高标准农田建设项目竣工验收工作规定的通知》（皖农建（2019）155号）、《关于加强高标准农田建设质量监管的意见》（皖农建（2024）40号）等规定，庐江县盛桥镇人民政府主持召开了2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标验收会议。验收工作组由项目法人以及现场管理机构与工程有关设计、监理、施工、运行管理单位的代表组成。经查看工程现场、查阅有关资料、召开大会等方式对2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标段进行镇级验收。一、工程概况根据安徽省农业农村厅2022年12月21日下达的《安徽省农业农村厅关于下达2023年度全省农田建设任务的通知》（皖农建（2022〕177号）和《安徽省农业农村厅关于2023年度高标准农田建设项目实施计划的批复》（皖农建（2023）74号）文件任务清单要求，2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目建设面积1.01万亩，总投资2967.85万元，其中：2标建设面积0.4450万亩，总投资1261.268058万元，全部为财政资金。（一）工程名称及位置工程名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标工程位置：盛桥镇苍头村（二）单位工程主要建设内容32023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标建设内容包括田块整治措施、地力提升措施、灌溉与排水措施、田间道路措施、农田防护与生态环境保护措施5项。（三）单位工程建设过程1.主要工程开、完工时间该工程自2023年11月开工建设，2024年5月主体工程基本完成。主要分部开、完工时间见下表。主要分部开、完工时间表项目名称分部名称开工时间完工时间备注2023年庐江县白盛桥镇高标准农田建设项目2标田块整治工程2023年11月18日2024年03月16日完成2023年庐江县白盛桥镇高标准农田建设项目2标田间道路工程2023年11月23日2024年04月14日完成2023年庐江县白盛桥镇高标准农田建设项目2标农田防护与生态环境保护工程2023年12月22日2024年05月29日完成2023年庐江县白盛桥镇高标准农田建设项目2标地力提升工程2024年04月01日2024年04月20日完成2023年庐江县白盛桥镇高标准农田建设项目2标灌溉与排水工程2023年12月01日2024年05月28日基本完成.2.施工中采取的主要措施：质量方面：一是施工单位狠抓“三检制”的落实；二是监理人员强化旁站监理、巡视检验、跟踪检测与平行检测；三是严格执行工序报验与重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级联合验收签证制度，验收不合格，勒令其立即整改，不得进行下一工序施工；四是定期开展项目调度会，强抓施工进度、工程质量、安全生产。·进度方面：按照项目2024年4月30日前必须完成主体工程的硬性目标，各单项工程平行作业，同步施工，并制定各单项工程的施工进度计划，明确关键工序与节点；各参建单位狠抓检查、落实，实时掌握各工程的进展情况，发现延期，立即整改，采取赶工措施。4二、验收范围和内容本次验收范围和内容为：田块整治措施、地力提升措施、灌溉与排水措施、田间道路措施、农田防护与生态环境保护措施。三、单位工程完成情况和完成主要工程量目前该单位工程已按设计的建设内容基本完成。主要完成工程量见下表：设计与完成主要工程量对照表序号项目单位招标工程量完成工程量1.田块平整m3296815296815田块整治措施2.表土剥离m389044.589044.5.田块整治措施3.表土回填m389044.589044.5田块整治措施4.田埂修筑m322550.922550.9地力提升措施1.有机肥t200200（灌溉和排水措施1.塘堰（坝）座5555灌溉和排水措施2.沟渠清淤（沟）km10.24810.248灌溉和排水措施3.新建渠道km32.09732.097灌溉和排水措施4.闸槽座4444灌溉和排水措施5.节制闸座3127灌溉和排水措施6.放水涵座4532灌溉和排水措施7.过路涵座228228灌溉和排水措施8.下田涵座190190灌溉和排水措施9.放水口座200160灌溉和排水措施10.机耕桥座88灌溉和排水措施11.拦水堰座11灌溉和排水措施12.标志牌座568568灌溉和排水措施13.低压电网米35403540灌溉和排水措施14.泵站座22田间道路措施1.砂石路千米9.3429.342田间道路措施2.土路千米17.93617.936田间道路措施3.混凝土路千米0.0850.085农田防护与生态环境保护措施1.渠道生态护砌（3×0.75×1.6m）km1.7741.774农田防护与生态环境保护措施2.渠道生态护砌（1.2×0.4×0.6m）km1.9761.976四、单位工程质量评定（一）单元分部工程质量评定本次验收范围内1072单元工程，具体质量等级情况如下表：单元工程质量评定统计表.序号项目名称单元工程名称单元数合格单元数其中优良单元数优良率单元工程质量等级12023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标田块整治与地力提升工程3636/1合格12023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标灌溉与排水工程922922/1合格22023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标22023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标道路工程102102/1合格32023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标农田防护与生态环境保护工程12121/合格42023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标12121/合格5合计107210721072107210721072（二）工程外观质量评定由监理工程师主持，经施工、监理、设计、项目法人和运行管理单位共同对工程土地平整及沟渠等建筑物合格率90%。6（三）工程质量检测情况施工自检情况：合格。监理平行检测情况：合格三巡检测情况：受农业农村局委托，安徽金源工程检测有限公司对本工程田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护进行了质量检测，根据检测报告检测均达到设计要求。（四）单位工程质量等级评定意见1、2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标总体上能按照批复的设计实施，施工符合有关规程、规范和有关行业标准。2、中间产品质量及原材料质量全部合格；3、外观质量得分率为90%；4、单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；按照《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）、《安徽省高标准农田建设项目竣工验收工作规定的通知》（皖农建（2019）155号）等有关规定，评定2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标工程质量等级合格。五、分部工程验收遗留问题处理情况六、运行准备情况该工程运行管理单位由庐江县盛桥镇人民政府管理人员根据所在镇的范围进行日常管护，人员经费及维护经费均有专项财政拨付。7七、存在的主要问题及处理意见1、砂石路磨耗层不平整，要求8月30日前完成。2、部分桥梁栏杆需收光、抹平，要求8月30日前完成。3、矩形渠加紧施工，要求9月10日之前应完成。4、部分放水口9月10日之前应完成。八、意见和建设各参建单位应做好项目工程决算、审计工作，早日申请市级验收。九、结论验收工作组成员通过察看现场、听取汇报、查阅资料，并经会议讨论，其验收结论如下：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标已按设计的建设内容全部完成；工程资料基本齐备；工程质量合格。验收工作组同意通过高标准农田建设年度项目验收并交付使用。十、保留意见十一、项目验收工作组成员签字表十二、项目被验单位代表签字表82023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标验收工作组成员签字表姓名职务/职称工作单位签名签名组长京到须上型、以付1209成员易做保谁1.成员陂水工程师盛格自然资漏理所永永成员复去春右极织云成验应技给五春五春成员到保、村书2克知村保保成员11..成员rr4,-92023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目2标被验单位代表签字表姓名职务/职称工作单位签名恒如网总验新教益东监理4预至行十22门科顾强主和仙项目行难徽惠发王树1-..102023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目建设工程施工合同发包人（全称）：庐江县盛桥镇人民政府、庐江县康冉城乡资产运营管理有限公司承包人（全称）：宣城市皖江水利建筑工程有限公司合同附件格式庐江县盛桥镇人民政府、庐江县康冉城乡资产运营管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目（项目名称）1（标段名称），已接受宣城市皖江水利建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目（项目名称）1（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.工程概况（1）工程名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目。（2）工程地点：庐江县盛桥镇。（3）工程规模:东岳村5650亩。建设任务：田块整治、土壤改良、灌溉和排水（蓄水塘坝、沟渠清淤、节制闸、放水涵）、田间道路、农田输配电、农田防护与生态环境保护（沟渠（沟）生态护砌、）。具体详见工程量清单及设计图纸。2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求（合同技术条款）；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其它合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.工程承包范围及合同工程量（1）工程承包范围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号）详见招标文件和图纸，。（2）主要合同工程量：（以招标文件为准）详见招标文件和图纸，。5.合同价款（1）合同价款承包方式：单价承包。（2）合同总价：人民币（大写）壹仟伍佰贰拾陆万贰仟捌佰叁拾元（¥15262830.00元），其中：安全生产费用1979858.44元，暂列金额万元，暂估价万元。6.承包人项目经理：杨胜，技术负责人：胡海军。7.工程质量符合合格标准。8.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。10.履约保证金承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约保证金。本合同履约保证金为人民币（大写）30.5257万元。承包人应保证其履约保证在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人。11.合同工期及进度（1）工期为180天。（2）为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性工期表序号关键项目名称最迟完工日期备注12.发包人提供的材料和设备包括：。13.变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形，按规定进行变更：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作；（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%,关键项目：/，单价调整方式：/。（如不调整，空格处均填“/”）14.价格调整（1）物价波动引起的价格调整不调整，。15.预付款（1）工程预付款的总金额为签约合同价的30%，分1次支付给承包人。各次预付款的支付额度与付款时间为：1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的/%，付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书，报送发包人批准后14天内予以支付。3）……（2）工程材料预付款的额度和预付方法约定为：/。16.质量保证金每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为结算总额的3%。合同工程完工证书颁发后14天内，承包人提交工程质量保证担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。工程完工结算时一次性扣留质量保证金为结算总额的/%或由承包人提交同等金额的质量保证担保。17.缺陷责任本工程缺陷责任期计算如下：合同工程自工程完工验收合格之日起两年。18.争议解决合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：工程所在地人民法院提起诉讼。19.本协议书一式8份，合同双方各执44份。20.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。21.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）2023年08月02日地址：地址：安徽省宣城市宣州区狸桥镇宣州经张爱平开区南渝湖大道58号法定代表人：法定代表人2023年08月02日（或委托代理人）（或委托代理人）：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司鉴峰支行2023年08月02日账号：账号：34001756108050536629电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：221年8月日2023年8月2日合同条款及格式1.一般约定1.1词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。1.1.1合同1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。1.1.2合同当事人和人员1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.3承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。1.1.3工程和设备1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。1.1.4日期1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长。具体期限由专用合同条款约定。1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.5合同价格和费用1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。1.1.6其他1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.2语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.3法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地**府规章。1.4合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：(l）合同协议书；(2）中标通知书；(3）投标函及投标函附录；(4）专用合同条款；(5）通用合同条款；(6）技术标准和要求；(7）图纸；(8）已标价工程量清单；(9)其他合同文件。1.5合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。1.6.2承包人提供的文件承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。1.6.3图纸的修改设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。1.6.4图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。1.6.5图纸和承包人文件的保管监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。1.7联络1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同条款中约定。1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。1.8转让除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。1.9严禁贿赂合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10化石、文物1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.11专利技术1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需费用由发包人承担。1.12图纸和文件的保密1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。17.3工程进度付款17.3.2进度付款申请单进度付款申请单的份数：一式五份。17.3.3进度付款证书和支付时间（2）逾期付款违约金：按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息。本款补充第17.3.5项～第17.3.7项：17.3.5安全生产费用管理与使用承包人应在开工前编制安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清单），安全生产费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。具体支付方式：按实按月支付（归入工程进度款中，须提供安全措施具体内容及单价、相关票据、实物图片等）。工程中标单位需办理三方共管帐户（按规定到工程所在地指定银行办理），作为工程款唯一支付账户。17.3.6人工费用人工费用按月支付，承包人每月将人工费用报发包人，经发包人审核后（将工程款中人工费用）单独支付。人工费用占工程款比例为。17.3.7承包人应保存工程计量和支付的记录，并在发包人要求时允许发包人指派的人员进行审计。17.3.8进度款支付比例1、本项目合同签订后支付合同价30%（不含暂列金）的预付款（预付款在进度付款中同比例分三次扣回，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算），进度款按月按已完成合格工程量价款的85%支付，工程竣工验收合格且经竣工结算审计后付至最终审定价款的100%。承包人可单独缴纳3%的质保金或采用“合肥市建设工程质量保证金银行保函或担保机构担保或保证保险”替代工程质保金(质量保修期两年自工程竣工验收合格之且起计算)。2、承包人申请工程进度款时，必须向发包人提交上月度已发放的农民工工资表。3、每次申请拨付工程进度款，如果工程施工过程中质量监督部门或项目法人及工程监理在日常巡查时发现工程施工中存在质量缺陷、质量安全隐患等问题及出现其它违约行为，承包人必须整改到位。合同执行过程中出现的违约金及处罚款项在工程进度款中扣除。4、所有因设计变更、经济签证等引起增加的工程造价待决算审计后再行支付。工程款支付中合同价不含暂定价和预留金。5、施工安全措施费由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。具体支付方式：由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实支付。承包人根据工程实际需要采取安全措施超支部分的费用自负。17.4质量保证金17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为结算总额的%。合同工程完工证书颁发后14天内，承包人提交工程质量保证担保的，发包人应同时返还扣留的质量保证金。工程完工结算时一次性扣留质量保证金为结算总额的%或由承包人提交同等金额的质量保证担保。质量保证担保的形式可以为银行保函、担保机构担保或保证保险。17.4.2在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。17.5竣工（完工）结算17.5.1竣工（完工）付款申请单（1）承包人应提交竣工（完工）付款申请单一式5份。本款补充第17.5.3项17.5.3工程结算审计核减额超过报审金额10%的，其超过10%以上部分的造价咨询费用由施工单位（合同乙方）承担，建设单位在支付工程结算款时予以代扣，并支付给工程造价咨询单位。17.6最终结清17.61最终结清申请单（1）工程缺陷责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单一式5份。17.7竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19－2008）要求。本条补充第17.9款：17.9增值税注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。18.竣工验收（验收）18.1验收工作分类本工程法人验收包括：按相关规定要求；政府验收包括：按相关规定要求。验收条件为：按相关规定要求，验收程序为：按相关规定要求。18.2分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：按相关规定要求，其余由监理人主持。18.3单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括：/、/、/。18.5阶段验收18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/、/、/。18.6专项验收18.6.1本合同工程专项验收类别包括：/、/、/。18.7竣工验收18.7.3本工程/（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。18.8施工期运行18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/、/、/。18.9试运行18.9.1试运行的组织：/；费用承担：/。19.缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期的起算时间本工程缺陷责任期计算如下：合同工程自工程完工验收合格之日起两年。质保期2年，工程质量出现永久性缺陷的，承担责任的期限不受以上保修期限制。19.6缺陷责任期终止证书合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期满后，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金，但缺陷责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。19.7保修责任工程质量保修范围、期限和责任：遵守建设工程质量管理条例以及相关法律法规、标准规定。20.保险20.1工程保险建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人以发包人和承包人共同的名义投保；投保内容：按有关规定办理，；保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理，费用由承包人承担。20.2人员工伤事故的保险20.2.1承包人员工伤保险承包人应依照有关法律以及人力资源和社会保障部门、水行政主管部门的相关规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。人员工伤事故的保险含于投标单价、合价中，发包人不另行支付。在签订合同前，中标人须向招标人提供保单。20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：按有关规定办理；第三者责任险保险金额：按有关规定办理，费用由承包人承担。20.5其它保险需要投保的其它内容：承包人在合同签订后至工程开工前，必须在庐江县缴纳工伤保险，并办理确认手续；必须投保安全生产责任保险。拒不办理的，依据相关规定，工程不得申请验收，同时保留申请降低施工企业信用等级的权利。费用由承包人承担；保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定办理；20.6对各项保险的一般要求20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：投保后3天内，。保险条件：按有关规定办理；20.6.4保险金不足的补偿承包人负责补偿的范围与金额：按责任划分；发包人负责补偿的范围与金额：/。24.争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：工程所在地人民法院提起诉讼。廉政协议书施工合同名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段施工合同编号：发包人（甲方）：庐江县盛桥镇人民政府、庐江县康冉城乡资产运营管理有限公司承包人（乙方）：宣城市皖江水利建筑工程有限公司为加强安徽省水利水电工程建设中的廉政建设，规范水利水电建设项目中承发包双方的各项活动，防止各种非法谋取不正当利益的行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的要求，特签订本廉政协议。第一条甲、乙双方的责任（一）严格遵守国家关于水利水电工程建设有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行工程项目承发包合同文件，认真履行合同规定的权利和义务。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反水利水电工程建设管理、勘察、设计、监理、施工的规定和规范。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，有责任及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检、监察、司法等机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或应由个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。不准工作人员的配偶、子女从事与甲方工程交易行为有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。（五）不准向乙方介绍与工程建设项目有关的设备、材料采购、劳务等经济活动，不得强行向乙方和相关单位推荐分包单位，不准以任何理由要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和合同规定开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，并遵守如下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或应由个人支付的费用。（三）不准为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和营业性健身、娱乐等活动。不准为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等。第四条违约责任甲、乙双方工作人员如有违反本协议有关规定，按照管理权限，依据有关法律法规和规定对责任人和责任单位负责人给予党纪、政纪处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。有限公司第五条本协议书的有效期自双方签署之日起至相应承发包合同终了之日止。第六条本责任书一式四份，甲乙双方各执一份，并分送甲乙双方主管单位纪检监察部门各一份。2023年08月02日镇乙方（盖章）盖桥张爱平城乡资市县法定代表理法定代款人张美BR（或委托代理人（或委托代理人）020113572023年08月02日20年&月220年8月2920042023年08月02日71安全生产责任书施工合同名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段施工合同编号：发包人：庐江县盛桥镇人民政府、庐江县康冉城乡资产运营管理有限公司承包人：宣城市皖江水利建筑工程有限公司为进一步落实施工过程的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、水利部《水利工程建设安全生产管理规定》和安徽省《建设工程安全生产管理办法》等法律法规规章，制订本安全生产责任书。一、目标与要求1.强化承包人的安全生产主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。2.严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。3.事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。二、承包人安全生产责任1.认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范，开展安全生产标准化工地建设。2.建立健全及落实全员安全生产责任制。承包人法定代表人是本单位的安全生产第一责任人，项目经理对本项目的施工安全生产全面负责，明确落实各部门、各环节、各岗位的安全生产责任。3.健全安全生产管理体系。设立现场安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，保证专职安全生产管理人员有职有权。4.健全安全生产规章制度。结合本项目特点，建立并完善安全生产责任制、教育培训、日常检查、隐患排查治理、事故报告等规章制度。5.提升从业人员安全生产知识技能。认真开展“三级安全生产教育”；保证特种作业人员持证上岗；各作业场所悬挂安全生产操作规程；施工前必须进行安全技术交底。6.保证安全生产投入。不得挪用安全生产费用，施工安全生产投入应满足实际需要。7.建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机。构建安全风险管控“六项机制”，经常开展安全隐患排查治理，认真落实项目主管及安全生产监督等机构的检查意见并按时反馈整改结果。生产安全事故隐患排查整治方案要做到责任到人、明确时限、规范程序，保证及时消除事故隐患。8.制定各类有关安全生产方案或预案。辨识危险源和危险性较大的单项工程，对达到一定规模的危险性较大工程制定专项施工方案，超过一定规模的危险性较大工程组织论证；有度汛要求的工程，制定相应的度汛方案；编制应急救援预案，并保持与地方相关部门联系畅通。9.严格执行《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》。事故发生后，应及时向地方安监部门和本项目安全生产监督机构、发包人报告，采取有效措施抢救人员和财产，保护事实“四不放过”处理原则。故现场，配合事故调查，妥善处理事故善后工作；严格落实三、本责任书一式三份，发包人与承包人各存一份，报送安全生产监督机构一份。四、本责任书自签订施工合同起执行，至合同工程完工验收结束止。承包人（盖章）：发包人（盖章）：2023年08月02日五张爱平典城T法定代表人法定代表人：2023年08月02日（或委托代理人）（或委托代理人皖皖AB020113529202年8月4日2023年8月上2023年08月02日73工程质量终身责任承诺书本人杨胜_担任_2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目—1标段工程项目的施工单位项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。承诺人签字：身份证号：******************注册执业资格：二级水利水电建造师注册执业证号：皖234222215272签字日期：200年2月上日74附则：中标通知书1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为编号：HFZTB-GC-2023-023459合同的组成部分；宣城市皖江水利建筑工程有限公司：2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；你单位于2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段（项目编号：2023ANNGZ00264-1)招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民3、合同自签订之日起五个工作日内，须到庐江县公共资源交易监督管理部门备案；币）￥15262830.00元（大写：壹仟伍佰贰拾陆万贰仟捌佰叁拾元整）。中标工期180天（日历日）。工程（服务）质量达到国家施工验收规范合格标准。4、办理合同鉴证和备案时须携带以下资料：请你单位在收到中标通知书后，于30日内到庐江县盛桥镇（地点）团合同原件（一式八份）；与建设单位签订承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。中标通知书（原件、复印件）；工程名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-1标段口招标文件（原件）；工程地点：庐江县盛桥镇口产权转让公告（原件）；结构层次：建筑面积：L平方米口出租公告（原件）；预算价：1556万元；中标价：1526.2830万元招标文件或公告要求提供的履约保证金、低价风险保证金等各种担保（原件、复印件）；中标范围：详见招标文件；项目负责人：杨胜口合同印花税完税证明；江面期：（以业主开工令为准）；口公司地税登记证原件或复印件（工程项目）；招标人（盖章）招标代理公司（盖章）口外地建安企业中标建设工程施工项目，需要由母公司和子公司共同与发包人签订施工合同，同时须提供子公司营业执照（原件、复印件）、子公2023年7月18日2023年7月18日司验资报告（原件、复印件）、子公司法人代表身份证（复印件）证明等。20董要提示：2023年07月18日5、本项目需交纳如下费用1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，口履约保证金口中标服务费口交易服务费口其他将被追究违约责任。庐江县公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记备注：以上选项按实际需要进行勾选。录并予以披露。安徽鼎信工程担保有限公司Anhul DingXin engineering guarantee cO,LTD履约保函保函编号：AHDXGCDB2023第07064号查询码：WJ600庐江县盛桥镇人民政府（发包人名称）：鉴于庐江县盛桥镇人民政府发包人名称，以下简称“发包人”）已接受宣城市皖江水利建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日递交的2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目（项目名称）1标段（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）叁拾万零伍任贰佰伍拾柒元整（￥305,257.00元）。2．担保有效期自2023年07月18日至2024年02月17日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。：担保人（盖章）：法法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）地址：安徽省宣城市宣州区澄江街道大唐凤凰城3号地块7-1商业三楼邮政编码：242000电话：0563-5189998日期：2023年07月18日（本保函失效后，请将原件退回我方注销）（请关注微信公众号“鼎信建通”，点击-我的业务-保函验真，输入查询码查询保函）CS扫描全能王中标通知书附则：编号：HFZTB-GC-2023-023460安微惠农建设集团有限公司1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分：你单位于2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段（项目编号：2、中标人不得转让、出卖《中标通知书2023ANNGZ00264-2）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民币）￥12612680.58元（大写：壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元伍角捌分）。3、合同自签订之日起五个工作日内，须到庐江县公共资源交易监督管理部门备案：中标工期180天（日历日）。工程（服务）质量达到国家施工验收规范合格标准。4、办理合同鉴证和备案时须携带以下资料：请你单位在收到中标通知书后，于30日内到_庐江县盛桥镇（地点）园合同原件（一式八份）：与建设单位签订承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。团中标通知书（原件、复印件）；工程名称：2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段口招标文件（原件）；工程地点：庐江县盛桥镇口产权转让公告（原件）；结构层次：建筑面积：平方米7口出租公告（原件）：预算价：1288.5万元；中标价：1261268058万元招标文件或公告要求提供的履约保证金、低价风险保证金等各种担保（原件、复印件）：中标范围：详见招标文件项目负责人：王树仙日期：（以业主开工令为准）口合同印花税完税证明；庄口公司地税登记证原件或复印件（工程项目）：招标代理公司（盖章）招标人罐章|口外地建安企业中标建设工程施工项目，需要由母公司和子公司共同与发2023年7月18日包人签订施工合同，同时须提供子公司营业执照（原件、复印件）、子公202年7月18万司验资报告（原件、复印件）、子公司法人代表身份证（复印件）证明等。重要提示2023年07月18日0年年0清18日1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。5、本项目需交纳如下费用：2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，口履约保证金口中标服务费口交易服务费口其他将被追究违约责任。庐江县公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记备注：以上选项按实际需要进行勾选。录并予以披露。建设工程施工合同履约保证保险保险单保单号:6618082023340124000040鉴于投保人已向本保险人投保建设工程施工合同履约保证保险，并按本保险单约定支付保险费，保险人同意按照承保险种及对应保险条款的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。法人代表/自然人证件类型法人代表/自然人证件号码法人性质私人控股企业私人控股企业法人资质特级一级二级三级未评级投保人法人名称/自然人姓名安徽惠农建设集团有限公司安徽惠农建设集团有限公司法人代表姓名法人组织机构代码/统一社会信用代码9134150055632043XH9134150055632043XH地址六安市梅山南路与金城大道交叉口电话1865644404818656444048邮编法人代表/自然人证件类型法人代表/自然人证件号码被保险人法人名称/自然人姓名庐江县盛桥镇人民政府庐江县盛桥镇人民政府法人代表姓名被保险人法人组织机构代码/统一社会信用代码11340124003272212D11340124003272212D地址安徽省合肥市庐江县盛桥镇街道被保险人电话邮编建设地点庐江县盛桥镇庐江县盛桥镇计划工期180建设工程项目名称2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段立项文件号建设工程项目预计造价人民币(大写):壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写:CNY12,612,680.58元零伍角捌分人民币(大写):壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写:CNY12,612,680.58元零伍角捌分人民币(大写):壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写:CNY12,612,680.58元零伍角捌分人民币(大写):壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写:CNY12,612,680.58元零伍角捌分小写:CNY252,253.61元小写:CNY252,253.61元分项名称分项名称分项保险金额分项保险金额主险主险总保险金额总保险金额大写:贰拾伍万贰仟贰佰伍拾叁元陆角壹分大写:贰拾伍万贰仟贰佰伍拾叁元陆角壹分履约保证保险金额履约保证保险金额CNY252,253.61元CNY252,253.61元质量履约责任CNY252,253.61元CNY252,253.61元工期履约责任CNY252,253.61元CNY252,253.61元其中：施工履约责任CNY252,253.61元CNY252,253.61元总保险费总保险费壹仟元整CNY1,000.00元壹仟元整CNY1,000.00元壹仟元整CNY1,000.00元壹仟元整CNY1,000.00元保险期间保险期间自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。免赔率(额)免赔率(额)每次事故免赔率%每次事故免赔率%每次事故免赔率%每次事故免赔率%中国人寿财产保险股份有限公司中国人寿一财产保险ChinaLifeProperty&CasualtyInsuranceCompanyLimitedCHINALIF建设工程施工合同履约保证保险保险单保单号：6618082023340124000040鉴于投保人己向本保险人投保建设工程施工合同履约保证保险，并按本保险单约定支付保险费，保险人同意按照承保险种及对应保险条款的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。法人代表/自然人证件类型法人代表/自然人证件号码投保人法人名称/自然人姓名安徽惠农建设集团有限公司安徽惠农建设集团有限公司法人代表姓名投保人法人性质私人控股企业私人控股企业法人资质口特级■一级口二级及口三级口未评级投保人法人组织机构代码/统一社会信用代码9134150055632043XH9134150055632043XH地址六安市梅山南路与金城大道交叉口投保人电话1865644404818656444048邮编法人代表/自然人证件类型法人代表/自然人证件号码被保险人法人名称/自然人姓名庐江县盛桥镇人民政府庐江县盛桥镇人民政府法人代表姓名被保险人法人组织机构代码/统一社会信用代码11340124003272212D11340124003272212D地址安徽省合肥市庐江县盛桥镇街道被保险人电话邮编建设地点庐江县盛桥镇庐江县盛桥镇计划工期180建设工程项目名称2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段2023年庐江县盛桥镇高标准农田建设项目-2标段立项文件号建设工程项目预计造价人民币（大写）：壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写：CNY12,612,680.58元零伍角捌分人民币（大写）：壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写：CNY12,612,680.58元零伍角捌分人民币（大写）：壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写：CNY12,612,680.58元零伍角捌分人民币（大写）：壹仟贰佰陆拾壹万贰仟陆佰捌拾元小写：CNY12,612,680.58元零伍角捌分小写：CNY252，253.61元小写：CNY252，253.61元分项名称分项名称分项保险金额分项保险金额主险主险总保险金额总保险金额大写：贰拾伍万贰仟贰佰伍拾叁元陆角壹分大写：贰拾伍万贰仟贰佰伍拾叁元陆角壹分履约保证保险金额履约保证保险金额CNY252，253.61元CNY252，253.61元质量履约责任CNY252，253.61元CNY252，253.61元工期履约责任CNY252，253.61元CNY252，253.61元其中：施工履约责任CNY252，253.61元CNY252，253.61元总保险费总保险费壹仟元整CNY1000.00元壹仟元整CNY1000.00元壹仟元整CNY1000.00元壹仟元整CNY1000.00元保险期间保险期间自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。自2023年7月28日零时起，至2024年3月27日二十四时止。免赔率(额）免赔率(额）每次事故免赔率%每次事故免赔率%每次事故免赔率%每次事故免赔率%特别约定1、1、保险人按照被保险人或相关政府主管部门要求出具的保险凭证，投保人完全接受。如果出现保险索赔，投保人接受保险人执行保险凭证承诺进行理赔的结果，并接受保险人的代位求偿权，接到保险人书面通知30日内，按照保险人赔付金额履行支付义务。2、双方约定本保险合同绝对免赔额为0；3、投保人未履行清偿责任时应承担违约责任，有义务向我司赔偿：1、我司赔付给被保险人的保险赔偿金（含利息）；2、投保人应向保险人支付的违约金。3、保险人追偿的全部费用（包括但不限于交通费、差旅费、律师费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖等）。2、汇率约定:本保单约定汇率为：【CNY】：【CNY】=【1】：【1】；。本合同的保险费为1,000.00元,其中不含税价格为943.40元，增值税额为56.60元。保险合同争议解决方式选择提交仲裁委员会仲裁；诉讼。保险人庐江县庐城镇移湖北路655号幸福大签单地点：街B3幢1层018-024室，二层018-保险人盖章024室销售机构：签单日期：2023年7月27日安徽庐江县支公司个人销售六团队保单查询方式：请致电下列客户服务电话或登陆保险人网址查询复核：沈源，制单：李蕾，经办：冯宁尊敬的客户,您可以通过点击下述条款名称,查看具体条款文本:1.《建设工程施工合同履约保证保险条款》
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
