农村民生水利基础设施改造采购合同公告（剑阁县水利发展(集团)有限公司2024）
内容：
剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理（第二次）合同备案
（剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目） 合同公告（标准文本）
项目名称
项目所在地
剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目
剑阁县
发包人名称
发包人地址
发包人电话
剑阁县水利发展（集团）有限公司
广元市剑阁县下寺镇修城坝隆庆街132号
08396609059
承包人名称
承包人地址
承包人电话
四川腾升建设工程项目管理有限公司
四川省德阳市旌阳区南湖路66号九为蓝谷德阳总部港1-A-221层
0838-2533818
签约合同价（元）
签约合同价（其他价格形式）
1.53
签约合同日期（施工、监理适用）
计划开工日期
计划交工日期
计划竣工日期
2024-09-23
签约合同日期（勘察、设计、货物适用）
计划开始日期
计划完成日期
承包人承担的工作
质量要求
本项目施工内容的全部监理服务工作
符合行业标准规范要求
承包人项目经理（施工适用）
证件及证号
技术负责人（项目总工）
证件及证号
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）
证件及证号
解运喜
中华人民共和国监理工程师注册证书 2210029348
项目描述
该项目对白龙镇、鹤龄镇、公兴镇、元山镇、元山镇等乡镇 3807 公里的农村老旧破损供水管网，剑阁县农村饮用水水质检测中心、 元山供水站、凉山水厂、唐家坪供水站等 5 处水质检测中心，白龙镇、鹤龄镇、公兴镇、元山镇等镇的物联网水表 8.2 万只，14 处村级供水工程等项进行改造升级。
备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）
为第一中标候选人。签约合同价：以每期财政局财政评审批复监理范围内项且总投资的1.53%计费
注：1.项目名称要详细填写，有标段（包）的，应详细到标段（包）。
2.承包人是联合体的，应扩展表格分别填写。例：
承包人名称
承包人地址
承包人电话
甲公司
..
..
乙公司
..
..
丙公司
..
..
3.签约合同价（其他价格形式），是指除元（人民币）外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价（元）应以阿拉伯数字填写。
4.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 2015年，填写为2015；2015/9/15 9:00:00填写为20150915－9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的，须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构（如有）在合同公告纸质文本上加盖单位公章（多页还应加盖骑缝章）并和电子文档一起上传到四川省公共资源交易信息网。上传的电子文档作公告正文，纸质文本作为公告附件。
附件：
S22C-724101110050.pdf
剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理合同6C0N35委托人：剑阁县水利发展（集团）有限公司监理人：四川腾升建设工程管理有限公司第一部分台合同协议书委托人：剑阁县水利发展（集团）有限公司监理人：四川腾升建设工程管理有限公司合同编号：合同名称：剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理依据国家有关法律、法规，剑阁县水利发展（集团）有限公司（以下简称委托人），委托四川腾升建设工程管理有限公司（以下简称监理人）提供剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目。2、建设地点：剑阁县白龙镇、鹤龄镇、公兴镇、元山镇等29个乡镇。3、项目建设内容：羊该项目对白龙镇、鹤龄镇、公兴镇、元山镇、元山镇等乡镇3807公里的农村老旧破损供水管网，剑阁县农村饮用水水质检测中心、元山供水站、凉山水厂、唐家坪供水站等5处水质检测中心，白龙镇、鹤龄镇、公兴镇、元山镇等镇的物联网水表8.2万只，14处村级供水工程等项进行改造升级。4、工程总投资（人民币，下同）：15871万元。本期先行实施1500万元，后期根据项目资金落实情况决定是否继续实施。5、工期：150日历天。自204年月24日至2025年2月2日。二、监理范围1、监理项目名称：剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理标1段。2、监理项目内容及主要特性参数：按专用合同条款约定。3、监理项目投资：L4、监理阶段：工程准备期、施工期及工程缺陷责任期三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：专用合同条款约定。2、监理服务期限：自工程开工至工程缺陷责任期满结束。四、监理服务酬金监理正常服务酬金：以每期财政局财政评审批复监理范围内项目总投资的1.53%计费。由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知书；3、投标函及投标函附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖木单位公章后生效。七、本合同书一式陆份，由双方各执叁份。发包人（公章）：剑图县水利发展（集承包人（公章）四川腾开建设工程团）有限公司，管理有限公司法定代表人：签）法定代表人（签字）MOY或委托代理人：签字）或委托代理人：（签字）2组织机构代码：91510823MAACFEG592组织机构代码：91510600699167129X地址：四川省广元市剑阁县下寺镇隆庆地址：街132号邮政编码：628317邮政编码：电话：0839-6609059电话：开户银行：开户银行：账号：账号：1签订地点：剑阁县水利发展（集团）有限公司签订时间：204年9月23日3第二部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义:一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。十二、总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。十三、监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据4第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸；5四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同：九、专用合同条款约定的其他权利。委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款6第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人：实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量：检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专7题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。82210029348：职称专业：水利水电工程监理；级别：高级工程师。第十条需旁站监理的工程重要部位是：按照现行监理规程规范及施工技术规范要求确定旁站内容。需旁站监理的关键工序是：（包含但不限于）序号名称1隐蔽工程的隐蔽过程2重要部位的砼浇筑过程3材料进场的现场复试抽样检查4建筑材料（砂、石、水泥、钢筋等）、砼试块的见证和取样送检5新设备试验过程6填筑全过程7工程特有的新工艺、新材料的使用8事故处理过程9···...10e第十一条监理人应履行的义务（1）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：因无故缺席工程相关会议或不在施工现场按1000-3000元/次进行处罚，若累计达到3次不在施工现场，发包人有权要求监理单位更换项目负责人或解除监理合同，由此带来的损失全部由监理人负责。（2）监理员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将按1000-3000元/次进行处罚，若累计达到3次不到现场发包人有权解除监理合同，由此带来的损失全部由监理人负责。第十二条委托人委托监理人主持的分部工程验收：项目划分所列明的全部分部工程。第十三条在本合同终止后720天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金13第十四条监理正常服务酬金支付方法：1、监理进度服务费按施工单位工程进度款同比例拨付监理费，支付至监理总服务费的90%暂停支付；2、至完工验收合格后，支付至监理服务费用总额的97%；3、监理服务费总额的3%为缺陷责任期保证金，在签发工程“缺陷责任终止证书”28日内结清。4、监理服务费（含进度服务费）计算方法：以每期财政局财政评审批复监理范围内项目总投资的1.53%计费。（注：监理服务费采用费率%报价的，监理范围内的项目投资总额以完工结算额为准）第十五条监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：另行约定。二、支付方式为：转账至监理人基本账户。三、支付时间为：确认后按监理正常服务酬金支付方法执行。违约责任第十六条托人违约不包括专用合同条款第十四条内容，应支付给监理人违约金。违约金：违约金总金额不超过监理合同签约总价的10%6第十七条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：10第十八条监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：总额不超过监理合同金额的10%。争议的解决第十九条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：依法向剑阁县人民法院起诉。二、仲裁机构为：14其他第二十条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：第二十一条履约保证金：1.监理人签订合同前应向委托人缴纳履约保证金中标合同金额的5%；2.履约保证金退还：转账至监理人基本账户或保函自动失效。第二十二条所所监理工程合同工程完工验收后，在满足后续监理服务前提下，经业主同意主要监理人员可以撤离现场。15附件一：本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）（一）设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。（二）采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。（三）施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划：审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施：审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调16查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划：核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见：处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。17附件二：工程建设廉政合同项目业主（甲方）：剑阁县水利发展（集团）有限公司合作单位（乙方）：四川腾升建设工程管理有限公司为进一步加强廉政建设，规范双方各项业务活动，防止违纪违法现象发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政合同。一、甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。（二）严格执行剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理合同文件，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。二、甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和可能影响公务的宴请及娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）除合同规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐三方单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料、设备和服务等。（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人关联活动。18三、乙方的义务（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（五）严格照章办事，履行廉政义务，不得为谋取非法利益向甲方及其工作人员或其他利益关联方非法行贿，不得私下串通损害甲方利益。四、违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。五、双方约定（一）本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。（二）本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。（三）本合同作为剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理合同的附件，与主合同具有同管的法律效力，经双方签署立即生效。（四）本合同价由双方各执叁份。国甲方：剑阁县水利发屋）在限公司（盖章）乙方：四川腾升建设工程管装理有限公司（盖章）法定代表人：法定代表人：或授权代表人：或授权代表人：通讯地址：通讯地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：19附件三：安全生产合同为在剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主剑阁县水利发展（集团）有限公司（以下简称甲方）与监理承包人四川腾升建设工程管理有限公司（以下简称乙方）特此签订安全生产合同。一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，研究部署安全生产工作。5.组织对乙方现场安全生产监管工作情况的检查，监督乙方加强所辖标段安全隐患的监管。二、乙方职责1.监督施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真落实剑阁县2023年农村民生水利基础设施改造项目监理项目法人有关安全生产部署和建设工程安全生产合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传，增强全员安全生产意识，建立健全驻地办各项安全生产的监管机构和安全生产监管制度，配备专职及兼职安全监管人员，有组织有领导地开展安全生产监管活动。各专业监理工程师，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全监管工作与“三大监控”同时进行。3.建立健全安全监管责任制。从总监到专业监理工程师和监理员，都要重视对安全生产监管，做到一环不漏，人人有责。总监是安全生产监管的第一责任人。驻地监理工程师有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。204.在任何时候都应监督施工单位采取各种合理的预防措施，防止发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.监督施工单位必须持证施工，持证上岗，遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全工作督查，严禁无证施工及无证上岗。6.加强对易燃材料和爆炸物的监管，要禁止施工单位将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.督查操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.督促施工单位所有施工机具设备和高空作业设备进行定期检查，完整签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳保用品严禁使用。9.对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，督促施工单位必须制定相应的安全技术措施，并检查施工现场相关的安全标志牌是否设立。10.督查施工单位的生产安全事故应急救援预案制定和落实；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，及时采取整改措施。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同书一式陆份，具有同等法律效力，发包人执叁份，监理人执叁份。由双方法定代表人的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验I收后失效。湘甲方：剑阁县水利发展团）有限公司（盖章）乙方：四川腾升建设工程管理有限公司（盖章但03665法定代表人法定代表大第或授权代表人或授权代表人单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话电话：签订时间2024年9月23日签订地点：剑阁县水利发展（集团）有限公司21#idc error#
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村民生水利基础设施改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
