农村户厕改造 户厕改造采购合同公告（叶县农业农村局2024）
一、合同编号：叶财招标-2024-58-N
二、合同名称：叶县农业农村局叶县2024年农村户厕改造项目（第十四标段）
三、项目编号：叶财招标-2024-58
四、项目名称：叶县农业农村局叶县2024年农村户厕改造项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：叶县农业农村局
地址：叶县昆阳大道30号
联系人：王晓远
联系方式：13837587881
2.供应商（乙方）：河南省承果建设工程有限公司
企业规模：小型
地址：平顶山市
联系人：陈耀威
联系方式：17530933774
六、合同主要信息
1、合同金额：3717363.6 元
2、采购方式：公开招标
3、履约期限、地点等简要信息：
叶县2024年户厕改造项目,是叶县对常村镇、廉村镇、洪庄杨镇、邓李乡和夏李乡的50个行政村实施整村推进 合同履行期限：90日历天 项目地点：平顶山市叶县
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
叶县农业农村局叶县2024年农村户厕改造项目
工程量清单及图纸范围内招标人发包的全部内容
90日历天
陈耀威
豫241212290192
七、合同签订日期：2024年09月24日
八、合同公告日期：2024年10月12日
十四标.pdf
#idc error#第一部分合同协议书发包人（全称）叶县农业农村局承包人（全称）河南省承果建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就叶县2024年度农村户厕改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：叶县2024年度农村户厕改造项目（十四标）2.工程地点：平顶山市叶县3.批准文号：4.资金来源：财政资金。5.工程内容：村级粪污处理配套设施20套群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单中招标人发包的全部内容（村级粪污处理配套设施20套）。二、合同工期计划开工日期：2024年月2日。计划竣工日期：2024年12月24日。1工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合招投标文件要求质量合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：暂定人民币（大写）叁佰柒拾壹万柒仟叁佰陆拾叁元陆角整（小写）3717363.60元；五、项目经理承包人项目经理：陈耀威六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补2充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年月24日签订。十、签订地点本合同在叶县农业农村局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。B十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。3十三、合同份数本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。HEHPT发包人：（（公章）承包大：公章）底法定代表人或其餐托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字（签字）组织机代码：组织机构代码：H地址：地址：河南省平顶山市叶县邓李乡人民政府院内7号邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司叶县城关支行账号：账号：1621300104000303144第二部分通用合同条款略第三部分专用合同条款·1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议，专用合同条款及其附件；通用合同条款；设计变更，现场签证，中标通知书，招标文件以及附件，图纸，标准、规范及有关技术文件，投标书及其附件，工程量清单，工程量清单报价1.1.2合同当事人及其他相关方·1.1.2.4监理人：名称：河南古基工程管理有限公司资质类别和等级：市政、房屋、机电乙级联系电话：13783275246电子信箱：：113783275246@163.com通信地址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路15号1.1.2.5设计人：5·联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规，参照有关行政法规。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业规范、标准和规程和地方现行的规范、标准、规程和有关规定，不一致时优先执行地方现行的规范、标准、规程和有关规定。其他规范和标准参照3.3原则处理。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序6合同文件组成及优先顺序为：：（1）合同协议书（含补充协议）；（2）中标通知书（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）工程量清单（已标价工程量清单或预算书）；（9）其他合同文件1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内壹套发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人71.7.2发包人接收文件的地点：叶县农业农村局：发包人指定的接收人为：赵启良o承包人接收文件的地点：施工现场办公室承包人指定的接收人为：O监理人接收文件的地点：施工现场办公室监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工期间可顺利出入1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：有独立的施工场地。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场的道路无偿使用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：8关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整允许调整合同价格的工程量偏差范围：±10%以内2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：赵启良;身份证号：职务:农业农村局党组成员联系电话：13733763403电子信箱：通信地址：平顶山市叶县昆阳大道南段0发包人对发包人代表的授权范围如下：参照“通用条款”2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后至开工前。2.4.2提供施工条件9发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按国家有关规定。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按国家有关规定外，承包方需提供发包方规定的户厕改造资料，包括村档（农户签字、乡村签字）户档（彩色纸质档及电子档，电子档需完全录入上级规定电子系统）发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按国家有关规定13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：每个自然村竣工后14天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算24方法为：按国家有关规定承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按国家有关规定。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：承担；（1）单机无负荷试车费用由承担。（2）无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：每个自然村竣工验收合格后3天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。竣工结算申请单应包括的内容：竣工图、竣工资料、双方认可的结算书14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到有关文件后14天内25发包人完成竣工付款的期限：结算审核完成后14天内关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照国家有关规定执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份O承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格后7天内14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到有关文件后14天内。（2）发包人完成支付的期限：审计结束后15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：按国家规范执行。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：：扣留质量保证金3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：26（2）3%的工程款；（3）其他方式：业15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：壹年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：满足工程需要，但最迟不得晚于收到通知后3天内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:按“通用条款”执行。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：27（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行“通用条款”（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行“通用条款”。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行“通用条款”。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行“通用条款”o（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行“通用条款”O（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行“通用条款”（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行“通用条款C16.2.2承包人违约的责任28承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行“通用条款”16.2.3因承包人违约解除合同1关于承包人违约解除合同的特别约定：执行“通用条款发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：合同双方协商确定17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行“通用条款”18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定。2918.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行“通用条款20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：请平顶山市定额站调解。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：由合同双方按规定确定选定争议评审员的期限：按“通用条款”执行。争议评审小组成员的报酬承担方式：按“通用条款”执行。其他事项的约定：无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按“通用条款”执行20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第二种方式解决：（1）向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。21.1关于安全方面的约定施工单位是安全责任的主体，施工期间切实要做好施工安全的各项工作，如发生安全事故，责任由施工单位承担。30附件1：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）叶县农业农村局承包人（全称）河南省承果建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就叶县2024年度农村户厕改造项目一第十四标段：（工程全称）签订工程质量保修书。工程质量保修范围和内容一、承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的所有户的项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗31为年；3.装修工程为年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为L年；5.供热与供冷系统为L个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1年；1年。7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为同保修期限个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。324.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内承包人提供的可靠联系方式：o工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。承果建发发包人(公章）：承包人(公章农十恒海村地址：地址：河南省来预山市叶县部邓季乡人民政府院内7号K东大法定代表人（签字法定代表人(签字)：委托代理人（签字)：委托代理人（签字)：电话：电话：传真传真开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司叶县城关支行账号：账号：16213001040003031邮政编码：邮政编码：133
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村户厕改造 户厕改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
