排水防涝项目工程项目提升改造采购合同公告（蚌埠市蚌山区市政养护管理所2024）
蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段合同公告
蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段合同公告
一、合同编号：BB2024SQCGC2411
二、合同名称：蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段
三、项目编号
：BB2024SQCGC241
四、项目名称：蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段
五、合同主体
采购人（甲方）：蚌埠市蚌山区市政养护管理所
地
址：蚌山区南山路89号老蚌山区政府中楼5楼
联系方式：0552-2042015
供应商（乙方）：中奥生态环境股份有限公司
地
址：安徽省蚌埠市燕山乡姜桥路1300号院内办公楼202室
联系方式：0552-3712010
六、合同主要信息
主要标的名称：蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段
规格型号（或服务要求）：项
主要标的数量：1
主要标的单价：255.000000万元
合同金额：255.0万元
履约期限、地点等简要信息：120日历天，按采购人指定地点实施
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年10月16日
八、合同公告日期：2024年10月16日
九、
其他
补充事宜：无
附件：上传合同（
采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开
）
办理流程公开
累计办理时间：
0天0小时6分0秒
蚌山区片区排水防涝项目（一期）合同.pdf
履约保函.pdf
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：蚌埠市蚌山区市政养护管理所承包人（全称）：中奥生态环境股份有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段。2.工程地点：蚌山区城区范围内。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：本工程位于蚌山区城区范围内，涉及铁东路箱涵范围富民路、康民路等市政道路地下管网进行提升改造，对存在错接混接的雨污水管网进行整改，增加部分雨水篦子等配套基础设施，包括雨污水管道检测、清淤、修复，检测、修复工程中管道管径最大为DN1200，管道修复采用点状原位（常温）固化法工艺修复），DN200~D1800管道清淤疏通1000m，5800~4800*2400箱涵疏通4200m。具体内容详见图纸及清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：本工程位于蚌山区城区范围内，涉及铁东路箱涵范围富民路、康民路等市政道路地下管网进行提升改造，对存在错接混接的雨污水管网进行整改，增加部分雨水篦子等配套基础设施，包括雨污水管道检测、清淤、修复，检测、修复工程中管道管径最大为DN1200，管道修复采用点状原位（常温）固化法工艺修复），DN200~D1800管道清淤疏通1000m，5800~4800*2400箱涵疏通4200m。具体内容详见图纸及清单。。7.二、合同工期计划开工日期：2024年月日。计划竣工日期：2025年月日。工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰伍拾伍万元整(¥2550000元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币/（大写）(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币/（大写）(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）：贰拾柒万元整(¥270000元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：张正兴。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年10月16日签订。十、签订地点本合同在安徽省蚌埠市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自2024年10月16日生效。十三、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：蚌埠市蚌山区市政养护管理所(公章)承包人：中奥生态环境股份有限公司(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91340300059749358T地址：地址：安徽省蚌埠市蚌山区燕山乡姜桥路1300号院内办公楼202室邮政编码：邮政编码：233000法定代表人：法定代表人：吴鲁皖委托代理人：委托代理人：电话：电话：0552-3712010传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：徽商银行蚌埠新城支行账号：账号：223016097631000020第二部分通用合同条款全文引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：合同签订及履行过程中，双方共同签署的补充协议、变更洽商文件、签证文件、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经双方确认的来往函件（包括电子邮件），视为本合同的组成部分。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：/。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：/。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：/。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：/；承包人提供的文件的期限为：/；承包人提供的文件的数量为：/；承包人提供的文件的形式为：/；发包人审批承包人文件的期限：/。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担/。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/，。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：超出招标工程量或清单漏项。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：四通一平，通水通电。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。(本条不适用)3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：全套竣工图纸。承包人需要提交的竣工资料套数：/。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格15日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子。（10）承包人应履行的其他义务：/。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：张正兴；身份证号：；建造师执业资格等级：二级建造师（市政公用工程）；建造师注册证书号：皖234121341938；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：皖建安B(2013)0187065；联系电话：0552-3712010；电子信箱：；通信地址：安徽省合肥市瑶海区龙岗经济开发区罗岗社居委阳光棕榈园；承包人对项目经理的授权范围如下：/。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理离开施工现场超过24小时的，应征得发包人书面同意。未征得发包人书面同意擅自离开施工现场，发包人有权自承包人应获得的工程款中扣除违约金，违约金标准为每次人民币1万元。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面许可，承包人擅自更换项目经理，支付合同金额的3%的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，应通知承包人；承包人应于收到发包人的书面通知之日起7天内将不少于两位继任者及其资质和业绩情况提供给发包人，供发包人选择。发包人选择的新项目经理或其他人员应于7天内进驻工程现场；否则，每迟延一天，发包人有权自承包人应得的工程款中扣除违约金人民币合同总价的万分之五。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订10日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人主要施工管理人员的，应书面通知承包人；承包人应于收到发包人的书面通知之日起7天内将不少于两位继任者及其资质和业绩情况提供给发包人，供发包人选择。发包人选择的新人员应于7天内进驻工程现场；否则，每迟延一天，发包人有权自承包人应得的工程款中扣除违约金人民币合同总价的万分之一。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员离开施工现场超过24小时的，应征得监理单位书面同意。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面许可，承包人擅自更换主要施工管理人员，支付合同金额的1%的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未征得监理书面同意擅自离开施工现场，发包人有权自承包人应获得的工程款中扣除违约金，违约金标准为每次人民币五千元。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：执行通用条款。主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供。1.收受方式为：转账，电汇，支票，汇票，本票，保函或保险等。①如采用金融机构出具的保函(银行保函)，应为银行出具的见索即付无条件保函。②如采用担保机构出具的保函(担保机构担保)，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。2.担保数额：成交价的2%。成交人在成交通知书发出后，必须缴纳履约担保；否则，可以取消其成交资格，其投标保证金不予退还；3.退还方式及时间：履约担保返还时限由采购人和成交人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收合格后28天。4.银行转账履约保证金账户：户名：蚌埠市公共资源交易中心账号：1280601021000170468开户行：徽商银行蚌埠龙湖支行。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人承担。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）/；（2）/；（3）/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：合格。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。6.1.4关于治安保卫的特别约定：/。关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：/。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员附件8：履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(¥)。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(¥)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：小计：小计：小计：32豆鑫林融资履约保函保函号：QBLY20241016154113331蚌埠市蚌山区市政养护管理所（发包人名称）：鉴于蚌埠市蚌山区市政养护管理所（发包人名称，以下简称“发包人”）与虫奥生态环境股份有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于2024年10月16日就蚌山区片区排水防涝项目（一期）工程项目提升改造项目一标段（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）伍万壹仟元整（小写）￥51000.00元。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。但最迟不超过2025年03月16日。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。开立人：宣城市鑫林融资担保有限公司（盖章）法定代表人/授权代理人：（签字或盖章）地址：安徽省合肥市庐阳区临泉路与肥西路交叉口广大·克拉广场902室联系人电话：0551-63361898日期：2024年10月16日方式一：保函查询网址：http://www.xcxlrzdb.com/custom.html，输入查询编码（保函号）、验证码即可。方式二：手机扫描二维码，输入输入查询编码（保函号）、验证码即可境内保函专用
投标 / 标书制作要点（原创）
本排水防涝项目工程项目提升改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
