大门改扩建项目建设工程施工采购合同公告（襄阳市中西医结合医院(襄阳市东风人民医院)2024）
一、合同编号： 113
二、合同名称： 医院大门改扩建项目建设工程施工合同
三、项目编号： 襄采计备[2024]02202号
四、项目名称： 医院大门改扩建项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 襄阳市中西医结合医院
地 址： 湖北省襄阳市高新区东风汽车大道16号
联系方式：07103238935
供应商（乙方）：湖北华丰天诚建设有限公司
地 址：湖北省襄阳市襄州区黄龙镇南街一号3号楼8号房间
联系方式：0710-3428823
六、合同主要信息
主要标的名称：大门改造
规格型号（或服务要求）：详见合同文本
主要标的数量：1项
主要标的单价：1330000元
合同金额： 133.000000万元
履约期限、地点等简要信息：履约期限：2024年10月17日至2025年04月16日；履约地点：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道16号
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2024-10-17
八、合同公告日期： 2024-10-18
九、其他补充事宜：无
附件：
建设工程施工合同.pdf
建设工程施工合同.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
113医院大门改扩建项目建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书甲方（全称）：襄阳市中西医结合医院乙方（全称）：湖北华丰天诚建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就医院大门改扩建项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：医院大门改扩建项目2.工程地点：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道。3.工程内容：完成本工程施工图纸及招标工程量清单范围内的所有工程，承担工程的实施、工程变更（若有）及竣工后的缺陷修复所包含的全部内容。4.工程承包范围：医院内土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程等改扩建项目。二、合同工期工期总日历天数：180日历天。(从合同签订日起开始计算工期）。三、质量标准工程质量符合国家验收规范的合格标准。四、合同价款签约合同价为：人民币（大写）壹佰叁拾叁万元整（￥：133.00万元），最终价款总额以甲方委托的审计机构或者政府审计为准。五、乙方项目经理及项目技术负责人：项目经理：李永辉，身份证号：******************1技术负责人：胡立博，身份证号：******************。六、签订时间本合同于2024年10月日签订。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自双方签字并加盖公章后生效。合同签订之日起30天内乙方未进场施工视同主动放弃本项目，本合同作废。九、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。第二部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：1、合同协议书：2、中标通知书；3专用合同条款及其附件；4、通用合同条款；5、其他合同文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.2法律适用于合同的其他规范性文件：相应法律、法规、规章、规范性文件的规定1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方及行业有关建筑强制规范标准，现行施工及验收规范工程质量评定标准；1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求。2除设计文件已注明采用行业标准或地方标准外，本工程的技术标准，均采用国家现行标准。1.4.现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：工程实际开工前，由发包人组织图纸答疑、安全技术交底。1.5交通1.5.1场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：乙方为完成工程施工时修筑的连接本工程施工的临时道路均为场内交通道路。1.5.2超大件和超重件的运输5运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙下方承担。2.甲方负责施工现场、施工条件和基础资料的提供3乙方3.1项目经理姓名：李永辉身份证号：******************建造师执业资格等级：二级建造师建造师注册证书号：鄂242161764982安全生产考核合格证书号：鄂建安B（2017）0010997乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方履行合同约定职责与义务。3.2工程照管与成品、半成品保护乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包方向承包方移交场地至单位工程验收。4.工程质量隐蔽工程检查乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时书面通知监理人。35.工程价款结算方式5.1.乙方人员和材料进场且实际开工后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为进度款；5.2.项目主体工程完工经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同总金额50%的工程进度款；5.3.全部工程竣工验收合格并经审计后，甲方向乙方支付至工程审计总金额的97%款项，剩余3%款项作工程质保金，质保期满后无质量问题，全额返还给乙方；5.4所有工程变更按照甲方相关文件执行。变更增加工程量后的总价款（审计价）1大于签约合同价款5%以内（含本数）的，甲方按签约合同价款支付工程款；变更增加工程量后的总价款（审计价）大于签约合同价款5%以上（不含本数）的，甲方按实际审计价向乙方支付工程款。6.保修26.1保修责任.工程保修期为：3年。6.2修复通知乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。7.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：7.1向建设工程所在地仲裁委员会申请仲裁；7.2向建设工程所在地人民法院起诉。8.补充条款约定：8.1乙方报审要提交同期计量中反映的临时工程、隐蔽（签证）工程、施工措施、变更项目及关键工序的照片，工程进度须附有与当期重要节点工程、隐蔽工程相匹配的照片，照片与报表同册装订，作为附件资料。8.2乙方未经业主同意，不得擅自对外发布本工程相关信息，所有新闻媒体的采访人员必须由业主统一接待。48.3施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天，扣0.5%违约金。8.4施工单位有义务配合甲方完成建设局和规划局等相关部门手续的办理并承担相应的费用。8.5配合做好文明城市、卫生城市等相关检查要求的工作并承担相应的费用。8.6施工中的安全文明措施及其责任费用均由乙方承担。8.7此合同表述内容未尽事宜，按招标文件执行。9工程质量保修范围和内容9.1乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。9.2质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。9.3质量保修期9.4质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。9.4质量保修责任9.4.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。发生的费用经第三方审计后从其费用中扣除。9.4.2发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。9.4.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。9.4.4质量保修完成后，由发包人组织验收。5乙方：(公章）湖北华丰天诚建设有限公司艺西医结合医院T法定代表人或其委托代理人中两（签字）人或其委儿代理人代码：12420600615663038F国市高新区东风汽车大道1号社会信用代码：91420600MA48YLP70Q地址：湖北省襄阳市襄州区黄龙镇南街一441004：号3号楼8号房间邮政编码：441109法定代表人：熊珂人人：：委托代理人：0710-3392860电话：0710-34288235、建设银行襄阳汽车产业经济技术开开户银行：中国建设银行股份有限公司襄阳行分行县府路支行42001647341050003560账号：42050164654600000048社会信用代码：91420600MA48YLP70Q12420600615663038F代码：地址：湖北省襄阳市襄州区黄龙镇南街一国市高新区东风汽车大道1号号3号楼8号房间邮政编码：441109441004：法定代表人：熊珂人人：委托代理人：：电话：0710-34288230710-33928605、建设银行襄阳汽车产业经济技术开开户银行：中国建设银行股份有限公司襄阳分行县府路支行行42001647341050003560账号：420501646546000000486
投标 / 标书制作要点（原创）
本大门改扩建项目建设工程施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
