组路修复及配套提升采购合同公告（石泉县迎丰镇人民政府2024）
一、合同编号：XSCG-SQ2024007
二、合同名称：迎丰镇新庄村村组路修复及配套提升项目
三、项目编号：XSCG-SQ2024007
四、项目名称：迎丰镇新庄村村组路修复及配套提升项目
五、合同主体
采购人(甲方)：迎丰镇人民政府
地址：陕西省安康市石泉县迎丰镇
联系方式：18709157805
供应商(乙方)：陕西浩茂建筑工程有限公司
地址：安康江北
联系方式：13709151566
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
迎丰镇新庄村村组路修复及配套提升项目
1(项)
￥918,000.00
￥918,000.00
质量合格，符合验收要求
合同金额： 918,000.00元，大写(人民币)：玖拾壹万捌仟元整
履约期限：2024年04月30日至2024年05月29日
履约地点：指定地点
采购方式：竞争性谈判
七、合同签订日期
2024年04月30日
八、合同公告日期
2024年10月22日
九、其他补充事宜
合同附件：
新庄村村组路修复提升项目合同.pdf
迎丰镇人民政府
2024年10月22日
迎丰镇新庄村村组路修复及配套提升项目施工合同B陕西省建设厅制陕西省工商行政管理局二〇二四年四月CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分协议书发包人（全称）：石泉县迎丰镇人民政府承包人（全称）：陕西浩茂建筑工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：迎丰镇新庄村村组路修复及配套提升项目工程地点：迎丰镇新庄村工程立项批准文号：财政资金资金来源：二、工程承包范围承包范围：图纸设计内容、工程变更内容、招标文件及工程量清单约定内容及纪要约定内容。1不包括的工程范围：三、合同工期：总日历天数30天开工日期：2024年4月30日竣工日期：2024年5月29日四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款1、合同总价（大写）：玖拾壹万捌仟元整（人民币）元（小写）￥：918000.00（其中：工程预留金元，零星工作费元，安全防护、文明施工措施费元，工程分包和材料购置费L元，总承包服务费元。）2、综合单价：详见承包人的报价书。六、组成合同的文件-1-CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、中标通知书5、投标书、工程报价单或预算书及其附件6、招标文件、答疑纪要及工程量清单7、图纸8、标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2024年4月30日合同订立地点：石泉县迎丰镇人民政府办公室后生效。本合同双方约定甲乙双方签字盖章37承包人：公章）发包人：陕西浩茂建筑工程有限公司石泉县迎镇人民政府地址：V泉县迎丰镇政府驻地地址：725200邮政编码：邮政编码：1725241法定代表人：法定代表人1委托代理人：委托代理人：电话：电话：0915-6661052开户银行：开户银行：石泉农商行营业部0D账号：立账号：2707030101201000044787>费窗-2-田出言HH器辗州WE第三部分专用条款日1N0一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）施工合同、（2）招标文件、（3）中标通知书、（4）投标书及附件、（5）本合同专用条款、（6）本合同通用条款、（7）投标规范及有关技术文件、（8）工程量清单、（9）施工图、（10）工程报价单及预算书3、语言文字和适用法律、标准及规范语言文字。3.1本合同除使用汉语外，还使用3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《民法通则》、《建筑安装工程承包合同法》3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家有关质量、安全标准和规范、地方有关的质量、安全标准和规范。无发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：无4、图纸两套4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：无发包人对图纸的保密要求：无使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：工程师发包人委托的职权：施工质量、安全、工艺、进度、投资等全流程监管。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程投资经费的变更、施工令的签发。-26-H器辗州WE5.4发包人派驻的工程师图N姓名：职务：0职权：5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：邓辉职务：项目位理8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：执行通用条款（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：执行通用条款其计量和计价方法为：以实际用量按地区水电费标准收取。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：执行通用条款（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：执行通用条款（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：现场确定（6）水准点与座标控制点交验要求：开工后三日内（7）图纸会审和设计交底时间开工后五日内（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款（9）双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作：无9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：执行通用条款和监理要求（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款-27-H器辗州WE（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无日N0（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行石泉县有关规定（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行相关规范的保护要求，如在验收交付前发生维修由承包方自付，验收合格交付使用后执行相关规定。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行本县规定（8）施工场地清洁卫生的要求：执行本县规定（9）双方约定承包人应做的其他工作：临时商定三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前5日工程师确认的时间：开工前5日10.2群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款四、质量与检验17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：五、安全防护、文明施工六、合同价款26、合同价款约定26.2本合同价款采用用包工包料、固定综合单价合同方式确定。（1）采用固定总价合同（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：风险范围以外综合单价调整方法：-28-1H器辗州W（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法E日N027、合同价款调整27.1双方约定合同价款的其他调整因素：工程变更时变更部分的合同价款参照中标预算相关的内容进行套用定额和取费，确定合同价款增减；对与因税收政策引起的税负增加（或减少）发包方予以调整，其他不予调整。28、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：正式签订合同后，预付款不高于30%扣回工程款的时间、比例：预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：29、工程量确认29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：.30、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：按照工程进度予以支付，工程竣工验收合格后支付工程款的80%；工程结算审计完成后支付至100%；在支付最后一笔工程款前收回合同总价3%作为履约保证金，质保期满后退还。七、材料设备供应31、发包人供应材料设备31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：-29-H器辗州W盘31.6发包人供应材料设备的结算方法1图N032、承包人采购材料设备32.1承包人采购材料设备的约定：八、工程变更九、竣工验收与结算36、竣工验收36.1承包人提供竣工图的约定：依据正式变更图纸或通知为准36.6中间交工工程的范围和竣工时间：37、竣工结算结算审查期限：执行通用条款及石泉县有关规定十、违约、索赔和争议39、违约39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款双方约定的发包人其他违约责任：执行石泉县有关规定39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：执行通用条款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款双方约定的承包人其他违约责任：执行石泉县有关规定41、争议41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：调解；（1）请有关部门-30-H器辗州WE（2）合同争议调解不成的，按下列第2种方式解决：日N1）提交县仲裁委员会申请仲裁；02）依法向县人民法院提起诉讼。十一、其他42、工程分包42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：分包施工单位为：43、不可抗力43.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款44、保险44.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项（2）承包人投保内容：按有关规定执行45、担保45.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：担保金额：，担保有效期：（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保金额：担保有效期：（3）双方约定的其他担保事项50、合同份数50.2双方约定合同副本份数：正本2分，副本2分，共4份。51、补充条款-31-附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书/产4。，.去的.;4Nn/4441rrrrxrroo46Ge141关心nA光州Ar南L，.：.1行停，tw/.n1.amo海44.aano人HM。动商！-32一CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App附件3：工程质量保修书发包人（全称)：石泉县迎丰镇人民政府承包人（全称）：陕西浩茂建筑工程有限公司为保证迎丰镇新庄村村组路修复及配套提升项且（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：本工程包含的全部内容二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为二年，屋面防水工程为二年；2、电气管线、上下水管线安装工程为二年;3、供热及供冷为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为二年；5、其他约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从履约保证金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。-33CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、履约保证金的支付工程履约保证金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程履约保证金为施工合同价款的3%。!本工程双方约定承包人向发包人支付工程履约保证金金额为（大写）。履约保证金银行利率为五、履约保证金的返还发包人在质量保修期满后，将剩余保修金和利息返还承包人。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。心、发包人（公章）县迎丰镇人民政府承包人（公章）：陕西浩茂建筑工程有限公司法定代表人（签字法定代表人（签字）115f2024年4月30日2024年4月30日3一-34-CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本组路修复及配套提升涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
