水利工程维修养护 彩钢板启闭机房拆除重建采购合同公告（徐州市水利工程运行管理中心2024）
一、合同编号：JSZC-320300-XZPM-C2024-0012003
二、合同名称：2024年度省级水利工程维修养护项目刘集地涵南闸彩钢板启闭机房拆除重建合同
三、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案号
等、如有)：JSZC-320300-XZPM-C2024-0012
四、项目名称：2024年度省级水利工程维修养护项目
五、合同主体
采购人（甲方）：徐州市水利工程运行管理中心
地址：徐州市泉山区黄茅岗
联系方式：15152134069
供应商（乙方）：江苏地泽建设工程有限公司
地址：邳州市运河街道青年东路51号
联系方式：13775887380
六、合同主要信息
主要标的信息：2024年度省级水利工程维修养护项目
规格型号（或服务要求）：符合合格标准
联系方式：13775887380
主要标的数量：1
主要标的单价：187761.73元
合同金额：18.7762万元
履约期限、地点等简要信息：45天
采购方式：cgfs008
七、合同签订日期：2024-10-21 00:00:00
八、合同公告日期：2024-10-24 10:11:16
九、其他补充事宜：
2024年度省级水利工程维修项目合同定稿.pdf
政府采购合同项目名称：2024年度省级水利工程维修养护项目项目编号：JSZC-320300-XZPM-C2024-0012采购人：徐州市水利工程运行管理中心成交供应商：江苏地泽建设工程有限公司合同签订日期：2024年10月21日友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。甲方：徐州市水利工程运行管理中心（以下称甲方）乙方：江苏地泽建设工程有限公司（以下称乙方）乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照2024年度省级水利工程维修养护项目三标段发出的成交通知书、磋商文件及乙方的响应文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。一、项目相关情况项目名称：2024年度省级水利工程维修养护项目地点：邳州市本标段内容：刘集地涵南闸彩钢板启闭机房拆除重建计划开工日期：2024年10月23日。计划竣工日期：2024年12月6日。工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工有日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。经二、质量标准质量符合合格标准。32038209三、合同价款与支付1、本合同总金额为人民币大写金额壹拾捌万柒仟柒佰陆拾壹元柒角叁分元（小写金额：187761.73元），经双方协商一致，选择以下第二种付款方式：付款方式一：提交预付款保函的（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的之八十（80%），小写￥大写：人民币元。（2）决算审计后15个工作日，甲方应支付合同价款的百分之二十（20%），小写￥大写：人民币元。乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的符合甲方要求的全额正式发票。付款方式二：不提交预付款保函的（1）合同签订后，乙方保质保量完成甲方下达的工作，完工验收后15个工作日，甲方应支付合同价款的百分之八十（80%），小写￥150209.38大写：人民币壹拾伍万零贰佰零玖元叁角捌分元。（2）决算审计后，甲方按审计结果支付尾款。乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的符合甲方要求的全额正式发票。四、项目负责人承包人项目负责人：孟祥略。五、甲乙双方的权利和义务甲方：1、派代表负责工程的检查指导、质量控制；2、按合同规定的付款方法付款。乙方：1、乙方签订合同后按照甲方的要求进驻场地并开工；2、乙方必须按照甲方要求服务，确保项目质量达到合格，按合同工期完成；`入...3、出现的一切质量、安全事故均由乙方承担；4、因质量返工造成的经济损失完全由乙方负贲；5、按照有关验收要求，做好所有的内业资料；6、乙方必须服从甲方管理，否则甲方有权责令乙方退出工地，解除合同，甲方损失由乙方负担；7、乙方应接受甲方上级有关部门组织的本工程延伸审计工作。六、争议解决办法因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是甲方所在地仲裁委员会；2、向甲方所在地的人民法院起诉。七、合同生效及其他l、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。2、本合同正本一式」五＿份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执」上份，招标代理公司备案壹份。3、验收参照《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008及《徐州市水利工程维修养护项目管理办法》的规定。或授权，或授权
投标 / 标书制作要点（原创）
本水利工程维修养护 彩钢板启闭机房拆除重建涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
