综合档案馆及附属设施建设 档案馆建设采购合同公告（固始县档案馆2024）
固始县综合档案馆及附属设施建设项目B
公告内容文档
一、合同编号：固财单一采购-2024-6-A
二、合同名称：固始县综合档案馆及附属设施建设项目B
三、项目编号：固财单一采购-2024-6
四、项目名称：固始县综合档案馆及附属设施建设项目B
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：固始县档案馆
地址：固始县档案馆
联系人：陈静
联系方式：0376-4667307
2.供应商（乙方）：河南省第一建筑工程集团有限责任公司
企业规模：大型
地址：郑州市管城区航海东路246号
联系人：骆杨
联系方式：15038371986
六、合同主要信息
1、合同金额：250000 元
2、采购方式：单一来源
3、履约期限、地点等简要信息：
根据合同及业务标准要求在固始县档案馆验收
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他业务用房施工
档案馆建设
按照合同要求
谢继义
豫141060800347
七、合同签订日期：2018年07月23日
八、合同公告日期：2024年10月29日
综合档案馆100万.pdf
固始县财政局收文处理签收文时间2024-05-312024-05-31来文机关来文机关来文机关县档案馆原文编号收文顺序号收文顺序号26718文件标题固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）附件固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）pdf（149.09KB）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）pdf（149.09KB）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）pdf（149.09KB）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）pdf（149.09KB）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）pdf（149.09KB）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）pdf（149.09KB）办理意见同意许松2024-05-3112:42:10许松2024-05-3112:42:10许松2024-05-3112:42:10许松2024-05-3112:42:10许松2024-05-3112:42:10许松2024-05-3112:42:10送件人电话136084739961360847399613608473996固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产人账通知书申请单位：项目名称资金性质项目进度周始县综合彩实馆人限展设施建设项月预第内预算评预算评审文号审情况100%招投标中标通知书文号情况2018A330000003000009500l001周始县综合彩实馆人限展设施建设项月预第内预算评预算评审文号审情况100%招投标中标通知书文号情况2018A330000003000009500l001周始县综合彩实馆人限展设施建设项月预第内预算评预算评审文号审情况100%招投标中标通知书文号情况2018A330000003000009500l001223年5月13日项目批准文号预算评审文件时间中标时间项目计划金额预算评审金额已拨资金中标金额未拨金额单位：元2024预第全额言佰刀开户行账号翔州银行补93826002010300050申请单位意见（盖章）：测决算评审情况采购监管科审核意见（盖章已楼以有2018-A3300000030000198决算评审文号及时间201887月5日2019年1月290决算评审金额国（202214020-1938383386、34元财政局审批意见（盖章）：资金本次申请金额大写：小写：预算科指标审核意见同意从并孩付专曲无1000000.v0国库科资金拨付意见：主管领导：特科室负责人主管领导：特科室负责人主管领导：科室负责申请单位对此次政府采购活动，形成资产的将及时入账，如有不符，申请单位愿意承担法律和经济责任。固始县财政局收文处理签收文时间2024-06-042024-06-04来文机关来文机关县档案馆原文编号收文顺序号收文顺序号26803文件标题固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）附件固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）（2).pdf（381.88KB)固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）（2).pdf（381.88KB)固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）（2).pdf（381.88KB)固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）（2).pdf（381.88KB)固始县财政局政府采购项目资金拨款申请及资产入账通知书（固始县综合档案馆及附属设施建设项目100万元）（2).pdf（381.88KB)办理意见同意吴扬2024-06-0413:18:42吴扬2024-06-0413:18:42吴扬2024-06-0413:18:42吴扬2024-06-0413:18:42吴扬2024-06-0413:18:42送件人电话1360847399613608473996政府采购资金拨款通知单县财政局：责任南集团有限公司承建的肉属设施建没：项目，目前已完工10_%，拨款资料已审查完毕，请予拨付资金（大写）壹佰门元，（小写）1000000.00特此通知长换审核人队物赳到气采购单位（公章）204年5月3日-1中标通知书（工程类）编号：2018-A3300000030000198河南省第一建筑工程集团有限责任公司：贵单位根据固始县综合档案馆附属设施（第二次）建设项目招标文件和2019年01月17日所递交的投标文件已被我方接受，经评标委员会评审和中标公示，现确定你公司中标，请收到本通知书后30天内，到我单位签订固始县综合档案馆附属设施（第二次）建设项目的项目合同。招标单位固始县档案局固始县档案局固始县档案局项目名称中标内容中标工期固始县综合档案馆附属设施（第二次）建设项目批准的施工蓝图和施工图预算所附的工程量清单范围内固始县综合档案馆附属设施建设施工，具体以有关部门全部内容为准120日历天固始县综合档案馆附属设施（第二次）建设项目批准的施工蓝图和施工图预算所附的工程量清单范围内固始县综合档案馆附属设施建设施工，具体以有关部门全部内容为准120日历天固始县综合档案馆附属设施（第二次）建设项目批准的施工蓝图和施工图预算所附的工程量清单范围内固始县综合档案馆附属设施建设施工，具体以有关部门全部内容为准120日历天中标价质量标准合格捌佰捌拾壹万零壹佰玖拾圆玖角陆分（8810190.96元）质量标准合格捌佰捌拾壹万零壹佰玖拾圆玖角陆分（8810190.96元）质量标准合格捌佰捌拾壹万零壹佰玖拾圆玖角陆分（8810190.96元）项目经理卫晋卫晋证书编号豫241151572604招标代理机构河南英华咨询有限公司河南英华咨询有限公司招标方式招标名标单位招标代理机构酒梅年章A（盖章）：l2019年01月29日说明：s本通知书一式5份，招标单位1份，中标单位1份，招标代理机构1份，公共资源交易中心1份，行政监督部门1份。中标通知书（工程类）编号：2018A3300000030000095001001河南省第一建筑工程集团有限责任公司：贵单位根据固始县综合档案馆及附属设施建设项且招标文件和2018年06月22日所递交的投标文件已被我方接受，经评标委员会评审和中标公示，现确定你公司中标，请收到本通知书后30天内，到我单位签订固始县综合档案馆及附属设施建设项目施工合同。招标单位固始县档案局项目名称中标内容中标工期固始县综合档案馆及附属设施建设项目准的施工蓝图和施工图预算所附的工程量清单范围内全部固始县综合档案馆及附属设施建设施工，具体以有关部门批内容为准180日历天固始县综合档案馆及附属设施建设项目准的施工蓝图和施工图预算所附的工程量清单范围内全部固始县综合档案馆及附属设施建设施工，具体以有关部门批内容为准180日历天固始县综合档案馆及附属设施建设项目准的施工蓝图和施工图预算所附的工程量清单范围内全部固始县综合档案馆及附属设施建设施工，具体以有关部门批内容为准180日历天E尽中标价（大写项目经理谢继义质量要求合格壹仟肆佰贰拾贰万柒任佰阳拾元集角叁分（投标总报价不含建设工程社会保E贰拾叁万玖仟捌佰玖拾贰元肆角证书编号质量要求合格壹仟肆佰贰拾贰万柒任佰阳拾元集角叁分（投标总报价不含建设工程社会保E贰拾叁万玖仟捌佰玖拾贰元肆角证书编号质量要求合格壹仟肆佰贰拾贰万柒任佰阳拾元集角叁分（投标总报价不含建设工程社会保E贰拾叁万玖仟捌佰玖拾贰元肆角证书编号质量要求合格壹仟肆佰贰拾贰万柒任佰阳拾元集角叁分（投标总报价不含建设工程社会保E贰拾叁万玖仟捌佰玖拾贰元肆角证书编号招标代理机构河南英华咨询有限公司招标方式豫141060800347询有编不招标招标单位招标代理机构斗all（盖章）祗（盖章）：E店2018年07月05日说明：本通知书一式5份，招标单位1份，中标单位1份，招标代理机构1份，公共资源交易中心1份，行改监督门1份。1#idc error##idc error#工程名称结构层次工程名称结构层次固始县综合档案馆及附属设施建设项目框架3层固始县综合档案馆及附属设施建设项目框架3层固始县综合档案馆及附属设施建设项目框架3层工程用途总面积（m²）公共4496.78竣工备案编号实际建筑面积（m²）竣工备案编号实际建筑面积（m²）4496.78豫固G20210728-0023工程造价（万元）1446.7建设工程规划许可证编号监督注册号建设工程规划许可证编号监督注册号建字第TS7007B号建字第TS7007B号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号施工许可证编号固质监字「2018」第（039）号******************合同开工日期合同开工日期2018-07合同竣工日期2019-012019-01实际开、竣工日期实际开、竣工日期2018-10~2019-08实际竣工验收日期2021-062021-06建设单位单位名称固始县档案馆单位名称固始县档案馆项目负责人马明乐联系电话13033755133联系电话13033755133联系电话13033755133联系电话13033755133联系电话13033755133勘察单位设计单位核工业信阳工程勘察院有限公司深圳市联合创艺建筑设计核工业信阳工程勘察院有限公司深圳市联合创艺建筑设计核工业信阳工程勘察院有限公司深圳市联合创艺建筑设计吴德广丁大伟13949174121181378370561394917412118137837056139491741211813783705613949174121181378370561394917412118137837056施工单位河南第一建筑工程集团有限责任公司河南第一建筑工程集团有限责任公司河南第一建筑工程集团有限责任公司卫晋1563972578015639725780监理单位河南海纳建设管理有限公司有限公司河南海纳建设管理有限公司有限公司河南海纳建设管理有限公司有限公司李默1518858680015188586800监督单位固始县建设工程质量监督站固始县建设工程质量监督站固始县建设工程质量监督站张成祥0376-49996330376-4999633备案管理部门负责人刘伟俊刘伟俊刘伟俊经办人倪玉慧倪玉慧备案部门意见:文件收讫，同意备案备案部门意见:文件收讫，同意备案备案部门意见:文件收讫，同意备案备案部门意见:文件收讫，同意备案R202mA备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1备注：本表一式两份，一份由备案管理部门存档，一份由建设单位按工程使用年限保存。1正本（GF--2-2017-00201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局·关于计量周期的约定：按工程节点计量12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按工程节点计量12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：112.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4R项[总价合同的计量]约定进行计量：月12.3.6其他价格形式合同的计量2其他价格形式的计量方式和程序：1212.4工程进度款支付12.4.1付款周期具于付款周期的约定：合同生效、机械设备和人员进场后7日内甲方对合同总价的6%；基础正负零时甲方支付合同总价的员甲方支付合同总价的14%，二层结顶甲方支付合同格后甲方支付合同总价的32%，余3%为质保金，待缺陷责任期（一主体结构完成甲方支付合同总价的17%，竣工验收合年）满后7日内，甲方一次无息结清为全力助推固始县打赢脱贫攻坚任务，承包人自愿在项目所在地设立项目服务工作机构，将本项目施工合同项目下增值税等所有税收，就地预交固始县税务机关。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行《通用条款》12312.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：1（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行《通用条款》。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行《通用条款》发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行《通用条款》（2）发包人支付进度款的期限：12.4.4.（1）工作完成后7日内支付工程进度款。工程款支付必须转入指定账户发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行《通用条款12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前244小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收12413.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行《通用条款》发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行《通用条款》13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行《通用条款》目发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行《通用条款》承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行《通用条款》13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：1（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。/13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定113.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行《通用条款》12514.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行《通用条款》竣工结算申请单应包括的内容：执行《通用条款》14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行《通用条款》发包人完成竣工付款的期限：执行《通用条款》关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行《通用条款》）o14.4最终结清514.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：叁份81承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行《通用条款》（2）发包人完成支付的期限：执行《通用条款》15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：一年12615.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：1（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：1关于质量保证金的补充约定：I15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发包人发出保修127通知7日内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行《通用条款》16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行《通用条款》（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：S司执行《通用条款》T明（3）发包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行《通用条款》（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行《通用条款》（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行《通用条款》（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行《通用条款》o（7）其他：112816.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行《通用条款》16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行《通用条款》16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行《通用条款》发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行《通用条款》17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。12918.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行《通用条款》18.3其他保险关于其他保险的约定：执行《通用条款》承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行《通用条款》18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用条款》20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：执行《通用条款》20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：执行《通用条款》选定争议评审员的期限：执行《通用条款》争议评审小组成员的报酬承担方式：执行《通用条款》其他事项的约定：执行《通用条款》20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：执行《通用条款》20.4仲裁或诉讼130因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决:（1）向1仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。A131#idc error#
投标 / 标书制作要点（原创）
本综合档案馆及附属设施建设 档案馆建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
