农村公路养护大中修工程采购合同公告（六安市金安区公路管理所2024）
2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)
项目编号
E341502001001865
统一交易标识码
A03-1234140076900449XQ-20240827-000584-5
信息来源
六安市公共资源交易中心金安区分中心
项目所在地
六安市金安区境内(先生店镇、孙岗镇)
信息发布时间
2024-10-30 16:02:35
浏览次数
0
公告公示信息
合同编号
E341502001001865
合同名称
2024 年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)
项目编号
E341502001001865
项目名称
2024 年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)
标段编号
E341502001001865001
标段名称
2024 年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)
合同甲方
六安市金安区公路管理所
合同乙方
安徽六安公路桥梁工程有限公司
所属行业
公路工程
合同金额
大写：壹仟零叁拾伍万叁仟零捌元柒角柒分 小写：（10353008.77元）
合同价格形式
单价合同
合同签订日期
2024年10月30日
合同公告日期
2024年10月30日
代理机构
浙江金穗工程项目管理有限公司
中标公告
http://ggzy.luan.gov.cn/jyxxparentDetail.html?infoid=cca1259e-ba3b-4f8b-bedf-5b6cf0e7bea8&categorynum=001001005&relationguid=5c78b105-539d-4b2b-9fb6-4b21b1c855e0
免责声明
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件：
2024年金安区农村···合同公告.pdf
附件：
合同签署附件.pdf
合同编号E341502001001865合同名称2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）项目编号E341502001001865项目名称2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）标段编号E341502001001865001标段名称2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）合同甲方六安市金安区公路管理所合同乙方安徽六安公路桥梁有限公司所属行业公路工程合同金额大写：壹仟零叁拾伍万叁仟零捌元柒角柒分小写：（10353008.77元）合同价格形式单价合同合同签订日期2024年10月30日合同公告日期2024年10月30日代理机构浙江金穗工程项目管理有限公司中标公告http://ggzy.luan.gov.cn/jyxxparentDetail.html?infoid=ccal259e-ba3b-4f8b-bedf-5b6cfOe7bea8&categorynum=001001005&relationguid=5c78b105-539d-4b2b-9fb6-4b21blc855e0免责声明根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办（2016）65号）文件要求由市场主体发布，本网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)项目编号：E341502001001865施工合同发包人：六安市金安区公路管理所承包人：安徽六安公路桥梁工程有限公司日期：二0二四年10月合同协议书六安市金安区公路管理所(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称)，已接受安徽六安公路桥梁工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路），工程位于金安区先生店镇孙岗镇。主要工程范围为：全长28.313km,其中K0+000-K1+300，K4+100-K14+800段病害整治（更换断板），对K14+800-K25+433、AK0+000-AK2+880段进行路面病害处治后加铺5cmAC-13C沥青混凝土及沿线路肩培土、安全防护、新建及拆建过路涵、盖板涵、检查井加固提升、路面标线等工程。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、询标回复和补充资料)；(2)中标通知书；(3)项目专用合同条款；(4)投标函及投标函附录；(5)已标价工程量清单；(6)公路工程专用合同条款；(7)通用合同条款；(8)技术规范；(9)图纸（如有）；(10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；(11)其他合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)壹仟零叁拾伍万叁仟零捌元柒角柒分）(¥10353008.77元)。5.承包人项目经理：苏成国，承包人项目总工：臧庭庭。6.工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格竣工验收的质量评定：合格。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.根据承包人呈报已完成的工程量，经发包人和监理工程师审核后支付工程价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天，自2024年10月30日至2025年1月28日。本工程质保金为合同价的2%，缺陷责任期为2年（自实际交工日期起计算）。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。11.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.因本合同发生纠纷协商不成的，应向六安仲裁机构仲裁解决。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。补充协议是合同的组成部分。附：工程量清单发包人：(盖单位章)，承包人：(盖单位章)法定代表人或，法定代表人或其委托代理人：(签字)，其委托代理人：(签字)2024年10月30日，2024年10月30日附：工程量清单投标报价汇总表工程名称：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）第1页共1页序号章次科目名称金额1100清单第100章总则330087.442200清单第200章路基89659.843300清单第300章路面8891403.454400清单第400章桥梁、涵洞297597.235600清单第600章安全设施及预埋管线744260.816第100章至700章清单合计第100章至700章清单合计10353008.777已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计8清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计10353008.779计日工合计计日工合计10暂列金额（不含计日工总额）暂列金额（不含计日工总额）11投标报价投标报价10353008.77【新点2013公路造价全国版V10.4.6】工程量清单表编制范围：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）第1页共5页清单第100章总则清单第100章总则清单第100章总则清单第100章总则清单第100章总则清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则33299.2733299.27101-1保险费33299.2733299.27-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额125799.2725799.27-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额17500.007500.00102工程管理209883.12209883.12102-1竣工文件总额18002.888002.88102-2施工环保费总额123174.6823174.68102-3安全生产费总额1178705.56178705.56103临时工程与设施63730.3763730.37103-1临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护总额123174.6823174.68103-2临时占地总额123174.6823174.68103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额117381.0117381.01103-4电信设施的提供、维修与拆除总额1104承包人驻地建设23174.6823174.68104-1承包人驻地建设总额123174.6823174.68清单第100章总则合计人民币330087.44元清单第100章总则合计人民币330087.44元清单第100章总则合计人民币330087.44元清单第100章总则合计人民币330087.44元清单第100章总则合计人民币330087.44元清单第100章总则合计人民币330087.44元【新点2013公路造价全国版V10.4.6】工程量清单表编制范围：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）第2页共5页清单第200章路基清单第200章路基清单第200章路基清单第200章路基清单第200章路基清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202-2挖除旧路面89659.8589659.84-b铣刨混凝土路面5cmm227273.539626.31-c挖除水泥混凝土路面m3833.92884.9770858.86-d挖除水泥稳定碎石基层m3788.8811.639174.67清单第200章路基合计人民币89659.84元清单第200章路基合计人民币89659.84元清单第200章路基合计人民币89659.84元清单第200章路基合计人民币89659.84元清单第200章路基合计人民币89659.84元清单第200章路基合计人民币89659.84元【新点2013公路造价全国版V10.4.6】工程量清单表编制范围：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）第3页共5页清单第300章路面清单第300章路面清单第300章路面清单第300章路面清单第300章路面清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价302垫层128451.74128451.74302-120cm级配碎石m238347.7818299.74302-2砼垫层110152.00110152.00-aC20砼垫层m3225.14489.26110152.00304-3水泥稳定碎石基层219277.70219277.70-a20cm厚5%水泥稳定碎石m23200.268.52219277.70308透层和黏层966481.87966481.87308-2黏层m21199941.32158392.08308-3老路拉毛m21197872.60311446.20308-6聚氨酯灌缝胶灌缝m2376.53.538389.05308-8防裂贴m24065412.01488254.54309热拌沥青混合料面层6666866.646666866.64309-1细粒式沥青混凝土6666866.646666866.64-a厚50mm（AC-13C沥青混凝土）m211999455.566666866.64312水泥混凝土面板611140.02611140.02312-1水泥混凝土面板506860.62506860.62-a厚20mm（老路换面板，C35混凝土）m21692111.53188708.76-b厚220mm（老路换面板，C35混凝土）m22252.4120.86272225.06-C厚22cm涵管顶路面换面板C35混凝土m2380120.8645926.80312-2钢筋104279.40104279.40-a光圆钢筋拉杆、传力杆kg13463.15.4773643.16-b钻孔、植筋个71584.2830636.24313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石295884.15295884.15313-1路肩培土m3214.234.947484.15313-1-a检查井加固提升座2061400.00288400.00315填隙碎石面层m317.82185.263301.33清单第300章路面合计人民币8891403.45元清单第300章路面合计人民币8891403.45元清单第300章路面合计人民币8891403.45元清单第300章路面合计人民币8891403.45元清单第300章路面合计人民币8891403.45元清单第300章路面合计人民币8891403.45元【新点2013公路造价全国版V10.4.6】工程量清单表编制范围：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）第4页共5页清单第400章桥梁、涵洞清单第400章桥梁、涵洞清单第400章桥梁、涵洞清单第400章桥梁、涵洞清单第400章桥梁、涵洞清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量单价合价419圆管涵及倒虹吸管涵297597.23297597.23419-1-a1-0.3m圆管涵m19581.2215837.90419-1-b1-0.5m圆管涵清淤利用m17|44.92763.64419-1-c1-0.75m圆管涵m171883.3432016.78419-2-a2m*2m盖板涵清淤利用m944.92404.28419-2-b2m*2m盖板涵拆除新建m8.528821.13244979.61410-6混凝土防撞护栏m6599.173595.02清单第400章桥梁、涵洞合计人民币297597.23元清单第400章桥梁、涵洞合计人民币297597.23元清单第400章桥梁、涵洞合计人民币297597.23元清单第400章桥梁、涵洞合计人民币297597.23元清单第400章桥梁、涵洞合计人民币297597.23元清单第400章桥梁、涵洞合计人民币297597.23元【新点2013公路造价全国版V10.4.6】工程量清单表编制范围：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）第5页共5页清单第600章安全设施及预埋管线清单第600章安全设施及预埋管线清单第600章安全设施及预埋管线清单第600章安全设施及预埋管线清单第600章安全设施及预埋管线清单第600章安全设施及预埋管线子目号子目名称单位数量单价合价602护栏309249.12309249.12602-3波形梁钢护栏309249.12309249.12-aGr-B-2Em1152209.06240837.12-b波形板护栏栏板抬升m153240.1061433.20-c波形梁钢护栏端头个3272.912333.12-d护栏拆除m31214.894645.68604道路交通标志52839.2052839.20604-1单柱式交通标志28934.0228934.02-a70个21792.0816633.68-b060个15755.9011338.50-c单住式交通标志牌拆除个614.8989.34-d单住式交通标志牌刷漆翻新个2036.18723.60-e单住式交通标志牌位置矫正个1014.89148.90604-11-1道口标柱个151144.7021849.70604-11-1a道口标柱拆除个3614.89536.04604-11-2示警桩拆除个9614.891429.44604-13凸面镜位置矫正个615.0090.00605道路交通标线382172.50382172.49605-1热熔型涂料路面标线381932.82381932.81-a热熔反光型m28643.340.81352733.07-b热熔突起型m2302.496.5629199.74605-5轮廓标239.68239.68-b附着式轮廓标个1122.14|239.68清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币744260.81元清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币744260.81元清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币744260.81元清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币744260.81元清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币744260.81元清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币744260.81元【新点2013公路造价全国版V10.4.6】第二部分通用合同条款“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。第二节专用合同条款A.公路工程专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同第1.1.1.6目细化为：技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。第1.1.1.8目细化为：已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。本项补充第1.1.1.10目：1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。1.1.2合同当事人和人员本项补充第1.1.2.8目：1.1.2.8承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。1.1.3工程和设备第1.1.3.4目细化为：单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。第1.1.3.10目细化为：永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。第1.1.3.11目细化为：答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。24.争议的解决24.3争议评审第24.3.1项补充：争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。本条补充第24.4款、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：24.4仲裁（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。24.5仲裁的执行（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。B.项目专用合同条款说明：1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：(1)“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；(2)“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)。(3)其他需要补充、细化的内容。第三节专用合同条款A.公路工程专用合同条款专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人：六安市金安区公路管理所地址：六安市皖西大道金安交通大厦21.1.2.6监理人：经确认后通知施工单位31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算24个月41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前5日历天签发图纸修改发给承包人53.1.1本条不适用本项目65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否88.1.1本条不适用本项目911.5（3）逾期交工违约金：5000元/天1011.5（3）逾期交工违约金限额：5%签约合同价1111.6本条不适用本项目1211.6本条不适用本项目1315.5.2本条不适用本项目1416.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格。本项目具体按下列方式进行调整：a、范围：砂、石。b、幅度：单项价格变动幅度超过5%的，对超过部分予以调整。价格上涨时，涨幅以内部分由承包人承担，涨幅以外部分由发包人承担；价格下跌时，跌幅以内部分由承包人受益，跌幅以外部分由发包人受益。c、依据：市造价站发布的“六安市建设工程市场价格信息”。d、计算方法：价格上涨时材料单价结算价差=材料在工程中实际使用月份信息价-投标月份信息价X(1+5%);价格下跌时材料单价结算价差=材料在工程中实际使用月份信息价-投标月份信息价x(1-5%)e、以上因材料价格变化调整的费用，只计取税金，不计其它费用。符合本款调差规定的，承包人每月报送书面月形象进度，经监理人、发包人确认后作为后期结算依据。1517.2.1（1）本项目预付款为合同价款的10%；本项目预付款支付期限为：合同签订后一个月内。1617.2.1（2）无材料、设备预付款。1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份1817.3.2（1）付款方式：本项目预付款为合同价款的10%，承包人每月25日前按照发包人提供的建设项目资金支付审批表填报工程价款，经监理人、发包人确认后，发包人支付其完成合格工程价款的85%（扣除预付款）；待工程结算完成后，付至结算价款的98%；余款2%作为质量保证金，待质保期（2年）满后一次性付清【承包人可以通过工程款预留、现金转账、担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等方式替代工程质量保证金。承包人用担保保函、保证保险、保函（含电子保函）等方式替代工程质量保证金的，发包人不得再预留保证金】。1917.3.2（2）本条不适用本项目2017.4.1本条不适用本项目2117.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份2217.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份2318.2（2）竣工资料的份数：4份2418.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否2518.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否2619.7（1）保修期：自实际交工日期起计算24个月2720.1建筑工程一切险的保险费率：2.5‰2820.4.2第三者责任险的最低投保金额：人民币300万元，事故次数不限（不计免赔额）。保险费率：不低于2.5‰2924.1争议的最终解决方式：诉讼廉政合同根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）（项目名称）的项目法人六安市金安区公路管理所（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位安徽六安公路桥梁工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。（2）严格执行2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）（项目名称）/标段施工合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.本合同作为2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）（项目名称）/标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。8.本合同一式八份，由发包人和承包人各执四份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。发包人：（盖单位章），承包人：（盖单位章）法定代表人或，法定代表人或其委托代理人：（签字），其委托代理人：（签字）2024年10月30日，2024年10月30日安全生产合同为在2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）（项目名称）/标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人六安市金安区公路管理所（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽六安公路桥梁工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：（盖单位章），承包人：（盖单位章）法定代表人或，法定代表人或其委托代理人：（签字），其委托代理人：（签字）2024年10月30日，2024年10月30日安徽省建设工程招标投标中标通知书编号：皖E341502001001865001安徽六安公路桥梁工程有限公司：你单位在2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)招标中，经评标委员会综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）壹仟零叁拾伍万叁仟零捌元柒角柒分（大写），10353008.77元（小写），中标工期90天（日历天）。请你单位在收到中标通知书后，于30日内到六安市金安区公路管理所（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。工程名称：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）工程地点：六安市金安区境内（先生店镇、孙岗镇)中标范围：详见招标文件开工日期：详见合同工程负责人：苏成国建设单位：（盖章）2024年10月09日工程招标代理机构：（章）2024年10月09日1公共资源交易中心：（盖幸）2024年10月09日公共资源交易监管机构：（）2024年10月03日工程招标代理机构：（章）2024年10月09日1公共资源交易中心：（盖幸）2024年10月09日公共资源交易监管机构：（）2024年10月03日安徽省建设工程招标投标中标通知书编号：皖E341502001001865001安徽六安公路桥梁工程有限公司：你单位在2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路)招标中，经评标委员会综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）壹仟零叁拾伍万叁仟零捌元柒角柒分（大写），10353008.77元（小写），中标工期90天（日历天）。请你单位在收到中标通知书后，于30日内到六安市金安区公路管理所（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。工程名称：2024年金安区农村公路养护大中修工程（X207先孙路）工程地点：六安市金安区境内（先生店镇、孙岗镇)中标范围：详见招标文件开工日期：详见合同工程负责人：苏成国建设单位：（盖章）2024年10月09日说明1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村公路养护大中修工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
