上海市高标准农田建设土壤改良采购合同公告（上海市浦东新区合庆镇人民政府2024）
一、合同编号：11N00245775X20244802
二、合同名称：合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目的合同
三、项目编号：310115110240802119347-15142657
四、项目名称：合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 上海市浦东新区合庆镇人民政府
地址：合庆镇庆荣路381号
联系方式：58971888
供应商（乙方）：上海浦东川沙建筑工程有限公司
法定代表人：顾培根(男)
地址：
联系方式：13917679632
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称： 合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良
数量： 1.00
单价（元）： 3238338.00
规格型号（或服务要求）： 施工范围:按高标准农田要求，对前哨村相关地块进行土壤改良。（详见采购文件相关内容）施工工期:施工工期:365日历天项目经理:唐浩雄执业证书信息:沪建安B（2014）2086003
2.合同金额（元）：
3238338.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期： 2024年10月30日
八、合同公告日期： 2024年10月30日
九、其他补充事宜：
附件信息：
合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目的合同(11N00245775X20244802).pdf
合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目的合同合同统一编号：11N00245775X20244802合同内部编号：合同各方：甲方：上海市浦东新区合庆镇人民政府乙方：上海浦东川沙建筑工程有限公司，法定代表人：顾培根（男）地址：合庆镇庆荣路381号，地址：上海上海市浦东新区川沙新镇绣川路561号12楼邮政编码：，邮政编码：201299电话：58971888，电话：13917679632传真：，传真：联系人：王雷云，联系人：卫凤根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目。2.工程地点：合庆镇。，13.工程立项批准文号：/。4.资金来源：政府资金100%。5.工程内容：土壤改良工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：合庆镇前哨村高标准农田建设土壤改良项目。二、合同工期本服务的服务期限：计划开工日期：根据实际情况。计划竣工日期：根据实际情况工期总日历天数：详见响应文件。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合一次性验收合格率100%标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：本合同价格为3238338元整（叁佰贰拾叁万捌仟叁佰叁拾捌元整）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）详见响应文件(¥详见响应文件元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：，2人民币（大写）详见响应文件(¥详见响应文件元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）详见响应文件(¥详见响应文件元)；（4）暂列金额：人民币（大写）详见响应文件(¥详见响应文件元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目负责人承包人项目负责人：详见响应文件。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。，3七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于[合同中心-签订时间]签订。十、签订地点本合同在上海市浦东新区签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效，本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：，4（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：，地址：邮政编码：邮政编码：，法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：，电话：，传真：，传真：，电子信箱：电子信箱：，开户银行：，开户银行：，账号：账号：，第二节通用合同条款通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。，5（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：见协议书。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：，待定；资质类别和等级：待定；联系电话：，待定；电子信箱：，待定；通信地址：待定。1.1.2.5设计人：名称：/，；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/，；通信地址：/，。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。，61.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：工程要求使用的规范、标准以及本行业所要求的其他国家及地方标准及验收规范。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及地方现行标准和规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的时间：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:（1）专用合同条款及其附件（2）合同协议书（3）中标通知书（4）投标函及其附录（包括乙方的承诺函）（5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）施工图纸（8）竞争性磋商文件（9）已标价工程量清单或预算书（10）其他合同文件。在合同履行中，经双方认可的有关工程洽商、变更等书面协议或与本合同有关的文件视为本合同的组成部分。。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供和交底发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；，7发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计书、专项方案；承包人提供的文件的期限为：施工组织设计书在进场前一周内，专项方案根据具体施工进度计划提报；承包人提供的文件的数量为：3；承包人提供的文件的形式为：书面；发包人审批承包人文件的期限：5日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：合庆镇；发包人指定的接收人为：项目经办人。承包人接收文件的地点：合庆镇；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：合庆镇；监理人指定的接收人为：总监。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利，8关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：另行约定。允许调整合同价格的工程量偏差范围：另行约定。，92.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：，待定；身份证号：，待定；职务：，待定；联系电话：待定；电子信箱：待定；通信地址：待定。发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包人行使本合同约定范围内发包人权利。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：确保向承包人提供合法的、能够正常施工的施工环境，其他条件按照通用条款执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。，1017.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组定：另行约定。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：另行约定。选定争议评审员的期限：另行约定。争议评审小组成员的报酬承担方式：另行约定。，28其他事项的约定：另行约定。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：另行约定。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第另行约定种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。，29建设工程施工补充合同甲方（发包方）：[合同中心-采购单位名称]法定代表人或授权委托人：王雷云乙方（承包方）：[合同中心-供应商名称]法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名]甲乙双方就工程施工及有关事项经协商一致，于年月日签订了《建设工程施工合同》，为进一步明确双方的权利义务，特订立如下补充约定。【一】工程价款及支付[合同中心-支付方式名称]1、本工程价款采用第（1）种计价方式确定。（1）采用固定总价计价方式；（2）采用固定单价计价方式；（3）采用其他计价方式。特别约定：双方一致同意，工程竣工验收合格后，由甲方委托有资质的第三方审价机构对本工程竣工结算进行审价，并以此审价结论为本工程结算价。在审价过程中，乙方有义务配合审价机构提交、收集与审价有关的材料。2、工程价款支付（1）根据项目进展情况按实结算；（2）双方合同签订后，支付合同金额的30%；（3）工程竣工并且验收通过后，支付至合同金额的80%；（4）工程结算审价完成后一周内，支付至审价款的100%。，30【二】工程签证甲方委托为项目现场联系人。如有特殊原因，需变更施工方案，增减工程量的，由该项目现场联系人负责工程签证。工程签证只能对工程量进行签证，不得涉及工程价格内容，如有涉及价格签证，该签证无效。涉及隐蔽工程的签证，应当附照片及施工详图，并在工程审价时一并交审价机构。【三】未经甲方同意，乙方不得将本工程整体或肢解后转包或分包给第三人完成。若发生此类情况，甲方除有权终止合同，并由乙方应按合同价款的_%向甲方支付违约金外，甲方另有权乙方赔偿由此造成的损失。【四】乙方应严格按照法律法规或约定，向材料供应商、劳务用工人员按时足额支付材料款及劳动报酬等其他相关必要费用。若因乙方未按时足额支付，而使材料供应商及劳务人员发生上访闹事等情形的，甲方有权从未支付工程款中直接向其发放，并从剩余工程款中扣除后，再支付给乙方。【五】因履行施工合同及补充合同产生的争议，双方应友好协商处理，若协商不成的，可向浦东新区人民法院诉讼解决。【六】本补充合同一式二份，双方各执一份，自双方代表签字盖章后生效。若施工合同与本补充合同有不一致的，不一致之处以本补充合同为准。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：[合同中心-签订时间]签署日期：[合同中心-签订时间]，31附件1：安全生产责任协议书格式安全生产责任协议书为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通，32知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，，33对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。发包人：（单位公章）承包人：（单位公章）法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：签约日期：，34附件2：廉洁协议廉洁协议发包人：上海市浦东新区合庆镇人民政府承包人：上海浦东川沙建筑工程有限公司参与招投标活动和合同执行过程中发、承包双方的参与人、执行人等都被视为双方的表见代理人，表见代理人的行为也受本协议的约束。“诚实守信”是甲方的核心价值观，甲方与乙方之间是简单、双赢的企业合作关系，不存在任何个人利益动机。甲乙双方约定在招投标及履约、结算过程中遵守以下廉洁约定。一、发包方廉洁要求和廉洁主张发包方在招标、议标、中标、合同签订、合同履约、合同付款、合同结算等过程中，要遵守以下廉洁约定：1.发包方要求参与以上活动的本公司员工廉洁自律，不得在以上活动中谋取私利，要求员工遵守甲方廉洁从业准则，不得向承包方索要任何形式的个人利益；2.发包方要求参与以上活动的本公司员工主动申报与承包方的关联关系，如存在亲属关系等；3.发包方在招标过程中，只会考虑承包方的公司实力，对品质、工期、成本、安全的控制能力，对招标项目的重视程度，项目团队的人员配置、技术文件、对招标文件的响应程度、商务报价的合，35理性、报价特别优惠条款等因素，不会因为任何人的个人利益因素而对承包方有特别的照顾和优惠；4.承包方一旦中标，成为发包方的合同履约人，在合同签订、合同执行、履约评级、变更签证确认、合同结算等过程中，发包方将严格按合同约定执行，不会因为任何人的个人利益因素而降低合同标准、增加费用、抬高结算金额等；5.承包方廉洁要求中要求承包方不得为之的行为，同样适合要求发包方不能主动索要；6.发现承包方员工有行贿行为的，发包方应坚决拒绝，并会向承包方领导反馈，根据情况严重性，发包方给予承包方列入黑名单、或解除合同的处罚；7.对发包方人员违纪时，欢迎承包方进行投诉、举报，并对承包方投诉人及投诉内容（举报人、陈述人、证人等）高度保密，发包方在接到投诉、举报后会进行核查，并将核查结果及时反馈给承包方；8.对于长期支持和敢于揭露发包方有廉洁违规行为的承包方，承包方优先考虑合作机会。二、承包方廉洁要求1.承包方有义务监督发包方员工廉洁从业，对违反者，有向发包方反馈和举报的义务和权利；2.不得与发包方员工就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中的质量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默，36契；3.不得与其他单位串通投标，不得采取恶性竞争等不正当手段竞争业务；4.承包方不得向发包方员工及其亲属或其请托人、代理人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物等；5.承包方不得向发包方员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游活动；6.承包方不得给发包方员工及其亲属报销任何费用；7.承包方不得向发包方员工及其亲属提供任何住房、交通工具、通讯工具、家电、高档办公用品等物品；8.承包方不得向发包方员工及其亲属提供家庭装修、婚丧嫁娶、工作安排、出国、留学、工程分包、物资供应等行为提供资金及物资的资助；9.承包方应当确保承包方人员了解并自觉遵守本准则，发现承包方任何人员有向发包方员工行贿倾向、建议或行为的，应予制止、批评教育。承包方发现发包方员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向发包方举报。，37
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设土壤改良涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。上海市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
