景观道排工程采购合同公告（合肥玉荃置业有限公司2024）
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程
合同编号：
2024AXXGZ00026-002
合同名称：
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程
项目编号：
2024AXXGZ00026
项目名称：
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
合肥玉荃置业有限公司
合同甲方编号：
91340100MA8PXHAJXX
中标人(乙方)：
安徽拓盛建设工程有限公司
合同乙方编号：
913401000529049172
所属地域：
安徽省
合同金额：
802.450109万元
主要人员：
姓名： 刘光明 证书名称： 建筑工程专业二级注册建造师/安全生产考核合格证书（B 证） 证书编号： 皖234192078052/皖建安B(2020)0242014
合同预定完成时间：
2024年09月29日
合同签订日期：
2024年08月20日
合同公告日期：
2024年08月20日
代理机构：
合肥新站公共资源交易有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天2小时2分51秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-08-20
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-08-20
办理用时：
0天0小时40分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-08-20
办理用时：
0天0小时46分
附件:
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1幢配套用房）示范区景观道排工程项目履约保函.pdf
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1幢配套用房）示范区景观道排工程建设工程施工工合同.pdf
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1幢配套用房）示范区景观道排工程项目中标通知书.pdf
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程合同变更内容
项目名称：
新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程
项目编号：
2024AXXGZ00026
标段编号：
2024AXXGZ00026
招标人(甲方)：
合肥玉荃置业有限公司
中标人(乙方)：
安徽拓盛建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
项目进入收尾阶段，变更预计完成时间
合同期限变更 :
变更前内容
变更后内容
40
92
实际履约期限变更：
变更前内容
变更后内容
40
92
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年09月29日
2024年11月20日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分5秒
交易中心见证
提交节点：
2024-10-30
附件:
周安徽国鼎工程担保有限公司AnhuiGuodingEngineeringGuaranteeCo.,Ltd履约保函保函编号：国鼎保函字第2024-0818号合肥玉荃置业有限公司（受益人名称）：鉴于合肥玉荃置业有限公司（以下简称“受益人”）与安徽拓盛建设工程有限公司（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）壹拾陆万零肆佰玖拾元零贰分（￥160,490.02）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。但有效期最迟不超过2024年10月03日，届时本保函自动失效，无论你方是否将本保函原件退回我方，我方的担保责任解除。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额：（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形。我方在收到你方书面索赔文件后，在七个工作日内履行付款义务。书面索赔文件包括以下全部内容：发包人法定代表人签字确认并加盖公章的索赔通知书、本保函原件、有管辖权的法院出具的确认承包人在合同项下违约且需承担赔款的生效终审判决书、法院出具的因承包人无可供执行财产而终结执行的生效裁定书。（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市经开区尚泽大都会A3幢办2002。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。保证人：安徽国鼎工程担保有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：地址：安徽省合肥市经开区尚泽大都会A3幢办2002联系电话：0551-62648633、18949843598日期：2024年08月23日境内保函专用#idc error#标道通知中书;编号：HFZTB-GC-2024-026517安徽拓盛建设工程有限公司：你公司于新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程（项目编号：2024AXXGZ00026）项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：新站高新区区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程招标项目编号：2024AXXGZ00026中标金额：（大写）捌佰零贰万肆仟伍佰零壹元零玖分（小写）8024501.09元质量标准：合格中标工期：40日历天项目经理：刘光明特此通知。请你单位自中标（成交）通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。无故逾期视为放弃中标资格，特此通知。招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）2024年7月23日2024年7月23日2024年07月23日2024年07月23日重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。2.本项目需交纳如下费用：√履约保证金：合同金额的2%√中标服务费：43708元√清单编制费：由招标人另行收取3.转账信息：开户名：合肥新站公共资源交易有限公司开户行：中国银行股份有限公司合肥新站开发区支行账户号码：179767580798联系人：朱文静电话：0551-65777661转账备注：新站高新区XZ202212号地块售楼部（P1#配套用房）示范区景观道排工程项目中标服务费公开·公平·公正
投标 / 标书制作要点（原创）
本景观道排工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
