航道站场维护采购合同公告（中华人民共和国呼伦贝尔海事局(呼伦贝尔市地方海事局、呼伦贝尔市港航管理局)2024）
呼伦贝尔市地方海事局2024年度航道站场维护项目政府采购合同公告
021002001013
呼伦贝尔市地方海事局2024年度航道站场维护项目政府采购合同公告
发布时间：2024-11-26
一、合同编号：HSZCS-C-G-240131-HT-2409808
二、合同名称：2024年度航道站场维护项目
三、项目编号：HSZCS-C-G-240131
四、项目名称：2024年度航道站场维护项目
五、合同主体
采购人(甲方)：呼伦贝尔市地方海事局
地址：呼伦贝尔市海拉尔区 哈萨尔大街（东）15号
联系方式：13848082041
供应商(乙方)：陕西华德建设工程有限公司
地址：西安市浐灞生态区酒十路2号凯森福景美地第1幢2单元10层21002号
联系方式：15049077718
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
2024年度航道站场维护项目
1(项)
￥1,464,341.53
￥1,464,341.53
无
合同金额： 1,464,341.53元，大写(人民币)：壹佰肆拾陆万肆仟叁佰肆拾壹元伍角叁分
履约期限：2024年11月17日至2025年11月17日
履约地点：黑山头、奇乾、恩和哈达
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2024年11月17日
八、合同公告日期
2024年11月26日
九、其他补充事宜
无
合同附件：
建设工程施工合同（2024年度站场维护项目）.pdf
建设工程施工合同（2024年度站场维护项目）.pdf
呼伦贝尔市地方海事局
2024年11月26日
合同协议书第一部分合同编号：HSJHD-202401发包人（全称）：呼伦贝尔市地方海事局地址：呼伦贝尔市海拉尔区哈萨尔大街（东）15号承包人（全称）：陕西华德建设工程有限公司地址：西安市浐灞生态区酒十路2号凯森福景美地第1幢2单元10层21002号双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。一、工程项目的基本情况（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，承包人向发包人提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：1.黑山头航道处基地路面硬化和房屋漏水等：2.奇乾航道处油库地面维修、房屋漏水以及室内粉刷增加暖气等：3.恩和哈达航道处钢板桩维护刷漆和计算电动吊篮脚手架等。详见工程量清单（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，承包人提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等内容，详见合同附件一工程量清单。二、工程建设计划及相应的工期要求工期总日历天数:合同签订后40日历天。由于季节性原因，此工程今年已无施工条件，明年春季继续开展。工期总日历天数与根据第2页共108前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、工程质量要求（一）承包人建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合发包人磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合承包人在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为发包人对承包人工程质量的验收依据。(二)承包人应根据国家法律法规和规范性文件等规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及承包人承诺、声明或保证，向发包人提供相应的工程质量满足要求的证明文件。（三）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。四、本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。五、合同金额本项目采用固定总价方式确认合同金额，包干方式报价、项目实施过程中不再调整合同金额。在承包人提供完全符合发包人及合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为人民币（小写）￥1464341.53元，人民币（大写）壹佰肆拾陆万肆仟叁佰肆拾壹元伍角叁分。第3页共108六、付款时间及条件（一）付款时间：1金务6362合5生里民（.0062（大）况电仟零贰元肆角陆分2、工程进度达到501后30日内，发包人向承包人支付合目全额的30，即人民市（小号）：42,002.46元，人民币（大写）：。肆拾肆万贰仟零贰元肆角陆分13、全部工程验收合格后30日内，发包人向承包人支付合同金额的37%，即人民币（小写）：536136.36元，人民币（大写）：伍拾叁万陆仟壹佰叁拾陆元叁角陆分。4、质保期（缺陷责任期）满后30日内，发包人向承包人支付合同金额的3%，即人民币（小写）：44200.25元，人民币（大写）:肆万肆仟贰佰元贰角伍分。5、农民工工资支付方式：承包人每月按实际发生的农民工工资金额或当地行政主管部门的要求提交申请，相应资金拨付至承包人农民工工资专户，再由专户银行代发至每个农民工银行卡号内。每月的农民工工资总额包含在每月工程进度款总额内。（二）付款条件：承包人向发包人提出支付工程款申请，发包人审核同意后将工程款划袂至承包人指定账户，承包人给发包人开具相应金额增值税普通发是并交于发包人后，发包人克接将工程救支付给承包人。第4页共108（三）承包人账户信息承包人名称：陕西华德建设工程有限公司开户银行：交通银行股份有限公司西安长庆支行银行账号：611899991010003318354七、发包人对承包人工程的监督发包人及发包人委派的代表有权对承包人工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当承包人工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，发包人及授权代表有权要求承包人及时进行整改，对承包人拒不改正或整改不到位的，发包人有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。八、质量保证及售后服务磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如承包人在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用承包人的承诺、声明或保证。没有约定的，按照法律法规等规定执行。九、项目经理:（姓名）许玉峰（身份证号：******************）十、不可抗力条款因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解第5页共108决。十一、争议的解决方式e2*生，及发的，，可以采（列式（二）解决：（一）提交呼伦贝尔市仲裁委员会仲裁。(二）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。十二、合同保存合同文本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。十三、合同组成下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力:1.工程量清单（双方应盖章确认）2.承包人出具的报价单（函）3.成交结果公告及成交通知书4.发包人磋商（谈判）文件5.承包人响应文件7.专用合同条款8.通用合同条款9.技术标准和发包人要求（含图纸）10.其他合同文件上1冬项合同文件包标合同当事人院该项合同文件所作出的补第6页共108充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十四、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、本合同由甲乙双方盖章生效。第7页共108意H外（合同协议书签订页）公章越承包人：海(公章)发包人：（区法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：菜仓（签字）（签字）组织机构代码：916101365593561559组织机构代码：地址：西安市浐灞生态区酒地址：十路2号凯森福景美地第1幢2单元10层21002号邮政编码：邮政编码：710024法定代表人：法定代表人:苏宝仓委托代理人委托代理人：电话：电话：_2029明70传真：传真:电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：交通银行股份有限公司西安长庆支行账号:账号：611899991010003318354第8页共108合同协议书第一部分合同编号：HSJHD-202401发包人（全称）：呼伦贝尔市地方海事局地址：呼伦贝尔市海拉尔区哈萨尔大街（东）15号承包人（全称）：陕西华德建设工程有限公司地址：西安市浐灞生态区酒十路2号凯森福景美地第1幢2单元10层21002号双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。一、工程项目的基本情况（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，承包人向发包人提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：1.黑山头航道处基地路面硬化和房屋漏水等：2.奇乾航道处油库地面维修、房屋漏水以及室内粉刷增加暖气等：3.恩和哈达航道处钢板桩维护刷漆和计算电动吊篮脚手架等。详见工程量清单（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，承包人提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等内容，详见合同附件一工程量清单。二、工程建设计划及相应的工期要求工期总日历天数:合同签订后40日历天。由于季节性原因，此工程今年已无施工条件，明年春季继续开展。工期总日历天数与根据第2页共108前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、工程质量要求（一）承包人建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合发包人磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合承包人在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为发包人对承包人工程质量的验收依据。(二)承包人应根据国家法律法规和规范性文件等规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及承包人承诺、声明或保证，向发包人提供相应的工程质量满足要求的证明文件。（三）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。四、本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。五、合同金额本项目采用固定总价方式确认合同金额，包干方式报价、项目实施过程中不再调整合同金额。在承包人提供完全符合发包人及合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为人民币（小写）￥1464341.53元，人民币（大写）壹佰肆拾陆万肆仟叁佰肆拾壹元伍角叁分。第3页共108六、付款时间及条件（一）付款时间：1金务6362合5生里民（.0062（大）况电仟零贰元肆角陆分2、工程进度达到501后30日内，发包人向承包人支付合目全额的30，即人民市（小号）：42,002.46元，人民币（大写）：。肆拾肆万贰仟零贰元肆角陆分13、全部工程验收合格后30日内，发包人向承包人支付合同金额的37%，即人民币（小写）：536136.36元，人民币（大写）：伍拾叁万陆仟壹佰叁拾陆元叁角陆分。4、质保期（缺陷责任期）满后30日内，发包人向承包人支付合同金额的3%，即人民币（小写）：44200.25元，人民币（大写）:肆万肆仟贰佰元贰角伍分。5、农民工工资支付方式：承包人每月按实际发生的农民工工资金额或当地行政主管部门的要求提交申请，相应资金拨付至承包人农民工工资专户，再由专户银行代发至每个农民工银行卡号内。每月的农民工工资总额包含在每月工程进度款总额内。（二）付款条件：承包人向发包人提出支付工程款申请，发包人审核同意后将工程款划袂至承包人指定账户，承包人给发包人开具相应金额增值税普通发是并交于发包人后，发包人克接将工程救支付给承包人。第4页共108（三）承包人账户信息承包人名称：陕西华德建设工程有限公司开户银行：交通银行股份有限公司西安长庆支行银行账号：611899991010003318354七、发包人对承包人工程的监督发包人及发包人委派的代表有权对承包人工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当承包人工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，发包人及授权代表有权要求承包人及时进行整改，对承包人拒不改正或整改不到位的，发包人有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。八、质量保证及售后服务磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如承包人在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用承包人的承诺、声明或保证。没有约定的，按照法律法规等规定执行。九、项目经理:（姓名）许玉峰（身份证号：******************）十、不可抗力条款因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解第5页共108决。十一、争议的解决方式e2*生，及发的，，可以采（列式（二）解决：（一）提交呼伦贝尔市仲裁委员会仲裁。(二）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。十二、合同保存合同文本一式肆份，甲、乙双方各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。十三、合同组成下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力:1.工程量清单（双方应盖章确认）2.承包人出具的报价单（函）3.成交结果公告及成交通知书4.发包人磋商（谈判）文件5.承包人响应文件7.专用合同条款8.通用合同条款9.技术标准和发包人要求（含图纸）10.其他合同文件上1冬项合同文件包标合同当事人院该项合同文件所作出的补第6页共108充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十四、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、本合同由甲乙双方盖章生效。第7页共108意H（合同协议书签订页）公章越承包人：海(公章)发包人：(尽法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：菜仓（签字）（签字）组织机构代码：916101365593561559组织机构代码：地址：西安市浐灞生态区酒地址：十路2号凯森福景美地第1幢2单元10层21002号邮政编码：邮政编码：710024法定代表人：法定代表人:苏宝仓委托代理人委托代理人：电话：电话：_2029明70传真：传真:电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：交通银行股份有限公司西安长庆支行账号:账号：611899991010003318354第8页共108
投标 / 标书制作要点（原创）
本航道站场维护涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
