供热二次管网、设施老化更新改造 温暖工程采购合同公告（包头市昆都仑区住房和城乡建设局(昆都仑区人民防空办公室)2024）
包头市昆都仑区住房和城乡建设局2024年昆区“温暖工程”北辰小区、世家园、广源小区等 74 个小区供热二次管网、设施老化更新改造项目（一标段）政府采购合同公告
一、合同编号：昆住建合2024-18
二、合同名称：2024年昆区“温暖工程”北辰小区、世家园、广源小区等 74 个小区供热二次管网、设施老化更新改造项目（一标段）
三、项目编号：G2024SG168
四、项目名称：2024年昆区“温暖工程”北辰小区、世家园、广源小区等 74 个小区供热二次管网、设施老化更新改造项目（一标段）
五、合同主体
采购人(甲方)：包头市昆都仑区住房和城乡建设局
地址：包头市昆都仑鞍山道8号
联系方式：0472-2143075
供应商(乙方)：包头市第四建筑有限责任公司
地址：内蒙古自治区包头市东河区铁西
联系方式：18547655069
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
2024年昆区温暖工程北辰小区、世家园、广源小区等 74 个小区供热二次管网、设施老化更新改造项目
1(项)
￥14,015,326.96
￥14,015,326.96
2024年昆区温暖工程北辰小区、世家园、广源小区等 74 个小区供热二次管网、设施老化更新改造项目，具体详见工程量清单
合同金额： 14,015,326.96元，大写(人民币)：壹仟肆佰零壹万伍仟叁佰贰拾陆元玖角陆分
履约期限：2024年08月30日至2024年10月14日
履约地点：北辰小区、世家园、广源小区等 74 个小区
采购方式：公开招标
七、合同签订日期
2024年09月02日
八、合同公告日期
2024年11月27日
九、其他补充事宜
合同附件：
北辰小区一标段.pdf
包头市昆都仑区住房和城乡建设局
2024年11月27日
昆住建合2024-8号（GF—2017-0201）.建设工程施工合同合同150203004568住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第一部分合同协议书发包人（全称）：包头市昆都仓区住房和城乡建设局承包人（全称）：布第国建备有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就204年民区“温暖工程业厕区，世、区等74个小区佬热二次网，报地发化更新力资项工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：704年民区晙工”、世家国74个热二欢制投他老化更新改盐一杯）2.工程地点：市品都后区o了3.工程立项批准文号：任建合204-18号4.资金来源：贴政技款5.工程内容：道路标路及复，二网主管改要、楼道立务地盘攻年条暖工程改群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：外小区、钢18衡地，者你地、新先在蔸一区、新光住花工区、及国愿查台36个区二、合同工期计划开工日期：204年月30日。计划竣工日期：204年10月14日。工期总日历天数46天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。1CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App三、质量标准工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写)件的零万位件或招肋元办角￥1401506.96元）；其中：（1）安全文明施工费：元）；人民币（大写）（￥（2）材料和工程设备暂估价金额：元）；人民币（大写）（￥（3）专业工程暂估价金额：元）；人民币（大写）（￥（4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）。2.合同价格形式：单他台月o五、项目经理承包人项目经理：五伟六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；2CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于04年9月2日签订。十、签订地点本合同在包头市昆都仑区住房和城乡建设局签订。.3CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效生效。本合同自双方签字盖章后十三、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执上份。承包人：（公章）发包人：(公章）W1合令膜.150202245632法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人15n2ra（签字或盖章）（签字或盖章）H组织机构代码：11150203011540037R组织机构代码：9150200114392313N地址：昆区鞍山道8号地址：市在河区建及路4号邮政编码：014010邮政编码:法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：司宏伟电电话：电话：047y-4110199传真传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：建设银行包头包钢支行开户银行：建行电头东级行账号：100:266760007257号：15001716679052511611账号：100:2667600072574CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App第二部分通用合同条款严格履行国家制定的建设工程施工合同（GF-2017-0201）示范文本的通用合同条款的内容。第三部分专用合同条款.1.一般约定1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：投标文件、中场迪知书，预书会仪级要(文件）、技书资特，名双确从的文件01.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：中的兴宏政国告理有限公司；资质类别和等级：工程理综号装假联系电话：15124815557电子信箱：8505996809.n通信地址：1.1.2.5设计人：名称：中西奶工程技书有限公司：资质类别和等级：建内行业（建工程）甲。联系电话：0472-696689电子信箱：mccxbi240202.m通信地址：边蒙古自治区市民都区铁大街新邮电厦5扫描全能王3亿人都在用的扫描App适用于合同的其他规范性文件：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：S职务:联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：3.承包人3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：王伟;身份证号：1020219730308221建造师执业资格等级：二建造师注册证书号：215101427010建造师执业印章号：10921539209150973安全生产考核合格证书号：建安3(203）000880联系电话：电子信箱：6CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：威承也人处理一切工超桐关的来宜，于工程波工合同解海后释职o关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于80%工作日4.监理人4.1监理人的一般规定I关于监理人的监理内容：详见监理委托合同关于监理人的监理权限：详见监理委托合同关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：与发包人共用4.2监理人员总监理工程师：1:姓名：家职务：总监理工程临监理工程师执业资格证书号：51008578：联系电话：15124815557电子信箱：64259960099m:通信地址：关于监理人的其他约定：5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：7CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App5.3隐蔽工程检查共同5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：：检查前48小时通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，合同当事人应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求6.1.4关于治安保卫的特别约定：依照治安法律法规关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，由发包人审核批准C6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按国家和工程所在地有关要求执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行用条款O7.工期和进度（如有需求合同当事人可另行约定）8.材料与设备（如有需求合同当事人可另行约定）9.试验与检验（如有需求合同当事人可另行约定）10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：应由承包人书面申请并列项目、单价，发包人依照本合同通用条款及国家、内蒙古自治区、包头市的相关文件审核。8CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App10.4变更估价10.4.1变更估价原则行地商关于变更估价的约定10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7个工作日发包人审批承包人合理化建议的期限：7个工作日承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：监理人与发包人共同商定10.7暂估价（如有需求合同当事人可另行约定）10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：另行也香11.价格调整（如有需求合同当事人可另行约定）12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。机行通用条款综合单价包含的风险范围：1风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价格的调整方法：/2、总价合同。1总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：1风险范围以外合同价格的调整方法：13、其他价格方式：9CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App12.2预付款（如有需求合同当事人可另行约定）12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计算工程量12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用条款12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项/（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：财政拔款羽间确定13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前48小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收10CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算申请单应包括的内容：/14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人完成竣工付款的期限：关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14.4最终结清14.4.1最终结清申请单/承包人提交最终结清申请单的份数：/承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：7（2）发包人完成支付的期限：11CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期1缺陷责任期的具体期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；\（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：/15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App16.违约（如有需求合同当事人可另行约定）17.不可抗力（如有需求合同当事人可另行约定）18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定18.3其他保险1关于其他保险的约定：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：19.索赔（如有需求合同当事人可另行约定）20.争议解决20.3争议评审1合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定1争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；/.（2）向人民法院起诉。包头市昆区人民法院起诉。13CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App
投标 / 标书制作要点（原创）
本供热二次管网、设施老化更新改造 温暖工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
