活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地采购合同公告（博兴县店子镇人民政府2024）
博兴县店子镇人民政府店子镇活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP371625000202402000114A01_001
二、合同名称：店子镇活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地项目
三、采购项目编码：SDGP371625000202402000114
四、采购项目名称：店子镇活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地项目
五、合同主体
采购人：博兴县店子镇人民政府
地址：
联系方式：13963084268
供应商（乙方）：山东京博逸林园林建设有限公司
地址：山东省滨州市博兴县吕艺镇
联系方式：18053893989
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
其他建筑工程
无
1
391.538443
391.538443
履约期限、地点等简要信息：工期30天
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2024-10-26
八、合同公告日期：2024-11-29
九、其他补充事宜：
施工合同.pdf
（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）国家工商行政管理总局制定住房城乡建设部说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定：如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“”二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。1目录第一部分合同协议书..4一、工程概况...4二、合同工期...4三、质量标准...，4四、签约合同价与合同价格形式，4五、项目经理.....5六、合同文件构成..5七、承诺.......5八、词语含义...，5九、签订时间....6十、签订地点..6十一、补充协议..，6十二、合同生效..，6十三、合同份数..，6第二部分通用合同条款..7第三部分专用合同条款.81.一般约定.....81.1词语定义...81.2法律......81.3标准和规范...81.4合同文件的优先顺序，91.5图纸和承包人文件，91.6联络.....91.7交通运输.....91.8知识产权...101.9工程量清单错误的修正.102.发包人...102.1发包人代表...102.2施工现场、施工条件和基础资料的提供112.3资金来源证明及支付担保：.113.承包人..113.1承包人的一般义务113.2项目经理..113.3承包人人员..123.4分包....123.5工程照管与成品、半成品保护123.6履约担保..134监理人..134.1监理人的一般规定.134.2监理人员...134.3商定或确定....135.工程质量....135.1质量要求.1315.2隐蔽工程检查：.146.安全文明施工与环境保护.146.1安全文明施工..147.工期和进度.....147.1施工组织设计：.147.2施工进度计划..147.3开工.....147.4测量放线.....157.5工期延误....157.6不利物质条件：.157.7异常恶劣的气候条件..157.8提前竣工的奖励158材料与设备.....158.1材料与工程设备的保管与使用.158.2样品....158.3施工设备和临时设施...169.试验与检验....169.1试验设备与试验人员.169.2现场工艺试验.1610.变更........1610.1变更的范围......1610.2变更估价...1610.3承包人的合理化建议..1610.4暂估价....1610.5暂列金额...1711.价格调整..1711.1市场价格波动引起的调整1712.合同价格、计量与支付1712.1合同价格形式1712.2预付款....1812.3计量....1812.4工程进度款支付..1813.验收和工程试车.1913.1分部分项工程验收1913.2竣工验收..1913.3工程试车.2013.4竣工退场....2014.竣工结算..2014.1竣工结算申请..2014.2竣工结算审核2014.3最终结清...2015.缺陷责任期与保修...2115.1缺陷责任期..2115.2质量保证金.21215.3保修..2116.违约......2116.1发包人违约..2116.2承包人违约2217.不可抗力.......2217.1不可抗力的确认.2217.2因不可抗力解除合同.2318.保险..........2318.1工程保险.....2318.2其他保险...2318.3通知义务.2319.争议解决.....2319.1争议评审.2320.仲裁或诉讼...23附件1：工程质量保修书..243第一部分合同协议书发包人（全称）：博兴县店子镇人民政府承包人（全称）：山东京博逸林园林建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就店子镇活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：店子镇活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地项目。2.工程地点：博兴县店子镇。3.工程立项批准文号：BZBXGC-2024-066。4.资金来源：专项资金+自筹资金。5.工程内容：其中活动广场硬化包含对店子镇辛朱村、辛杨村部分活动广场进行硬化：道路硬化提升包含店子镇辛朱村、辛杨村通户路硬化，大杨村沥青罩面和新建沥青路工程；村庄弱电下地包含对耿郭村、辛朱村、辛杨村、大杨村，将原本悬置空中的供电、通信、有线电视等线路进行清理，从传统架空改为深埋地下管道内，铺设4根弱电管线9578米。。6.工程承包范围：设计施工图范围内的所有内容。二、合同工期计划开工日期：：220244年1月2日。计划竣工日期：2024年12月1日。工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰玖拾壹万伍仟叁佰捌拾肆元叁角肆分（￥3915384.43元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹拾贰万玖仟柒佰肆拾贰元玖角壹分（￥129742.91元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：4元）；人民币（大写）(￥（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（4）暂列金额及特殊项目：人民币（大写）叁拾壹万陆仟陆佰叁拾柒元捌角捌分（￥316637.88元）。五、项目经理承包人项目经理：杜彤六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求：（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及展行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义5本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。.九、签订时间本合同于2024年1026日签订。十、签订地点本合同在山东省滨州市博兴县签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签字并盖章后生效。十三、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：6账号：发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：6第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：1资质类别和等级：1联系电话：-电子信箱：L通信地址：L1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：/联系电话：L:电子信箱：L通信地址：11.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：/1.1.3.10临时占地包括：11.2法律适用于合同的其他规范性文件：1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称810.4.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用合同条件约定。10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条件约定11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料基准价±5%，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定执行。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：施工期间实际采购的主要材料、设备价格的确定按以下方式进行：由各参建单位共同考察、商议后确认相应材料的购买（结算）价格、品牌、质量；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：以博兴县财政预算评审中心评审完成并备案的工程量清单、综17合单价及评审的工程总造价文件中的材料价格为基准价。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式171、单价合同。综合单价包含的风险范围风险费用的计算方法：-风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：/风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：/12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：付合同价款的30%。预付款支付期限：合同签订以后，时限以具体情况确定。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：/12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行通用合同条件约定。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用合同条件约定12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定执行通用合同条件约定12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：执行通用合同条件约定12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：执行通用合同条件约定12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：执行通用合同条件约定12.4工程进度款支付签订合同后付合同价款的30%作为预付款，根据形象进度拨款，工程完成，经验收合格出具18结算报告后付至已完工程量总值的97%，剩余3%为质保金，质保期二年，质保期满后一次性无息付清。12.4.1付款周期关于付款周期的约定：以具体情况确定12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：-（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：1发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/（2）发包人支付进度款的期限：以具体情况确定发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用合同条件约定12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前10小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条件约定发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：质保期完成后发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条19件约定承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：执行通用合同条件约定（1）单机无负荷试车费用由执行通用合同条件约定承担；（2）无负荷联动试车费用由执行通用合同条件约定承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条件约定13.4竣工退场13.4.1竣工退场5日内承包人完成竣工退场的期限：14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条件约定竣工结算申请单应包括的内容：竣工图纸、竣工验收证明、工程结算书、工程量计算单、设计变更单或变更签证、其他结算审计资料等。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条件约定发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条件约定关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条件约定14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：执行通用合同条件约定承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条件约定14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条件约定。20执行通用合同条件约定（2）发包人完成支付的期限：15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期两年缺陷责任期的具体期限：015.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：L。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：/15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：/15.3保修15.3.1保修责任2年工程保修期为：15.3.3修复通知2日内承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形21发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条件。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条件。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条件（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条件。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条件。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条件。（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满2天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用合同条件16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条件16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条件发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用合同条件17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条22件17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后2天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：根据相关规定执行18.2其他保险关于其他保险的约定：根据相关规定执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：L争议评审小组成员的报酬承担方式/其他事项的约定：19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；I（2）向博兴县人民法院起诉。23附件协议书附件：附件1：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：博兴县店子镇人民政府承包人（全称）：山东京博逸林园林建设有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就店子镇活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有项目。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限：2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为2年；3.装修工程为2年4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2412.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。,发包人（公章）：承包人（公章）：地址：地址：勇法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：印委托代理人（签字）：电话：地址：地址：勇法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：印委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：传真传真开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：25
投标 / 标书制作要点（原创）
本活动广场硬化、道路硬化提升及村庄弱电下地涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
