森林火灾高风险区建设 工程监理服务采购合同公告（临朐县林业发展中心2024）
临朐县林业发展中心山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP370724000202402000136B_001
二、合同名称：山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目
三、采购项目编码：SDGP370724000202402000136
四、采购项目名称：山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目
五、合同主体
采购人：临朐县林业发展中心
地址：临朐县县城新华路东段县林业局办公楼
联系方式：0536-3120376
供应商（乙方）：山东经纬工程管理有限公司
地址：潍坊高新区胜利东街北海花园小区39号商务楼8楼
联系方式：13646466871
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
工程监理服务
无
1
43.66
43.66
履约期限、地点等简要信息：临朐县
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2024-11-21
八、合同公告日期：2024-12-09
九、其他补充事宜：
山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目监理合同.pdf
山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目监理合同.pdf
采购心子理位电子化政府来1省r东项目名称：山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目W合同编号：SDGP370724000202402000136B001业电子化政府采欧计划编号：87072400002800120240005B山服省财！财投了检数电子化政府毛人临朐县林业发展中心6电子化政府采购省财委托监理人：山东经纬工程管理有限公司m电子化政府电子化政府采购东省财政发小东省财小良】第一部分合同协议书府采购五委托人（全称）：临朐县林业发展中点府采购监理人（全称）：山东经纬工程管理有限公司子化政府采购d公根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项办商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项且：的国2工程地点：山东省潍坊市临朐县；府采电子信置移动中维台5套，卫星定位仪10套，配备200台手持对讲机。基础设施建设：提升改造临朐县森林防灭火巡查专业队标准化营房小宗。省）饰1森林防火储备物资：购置背负式高压串联泵50台、森林消防物资保障车8辆、多功能森林消防车8辆、风力灭火机100台、油锯50台、水带500盘、割灌机30台、高扬程水源泵10台等。以水灭火基础设施建设：临朐县在防重点镇街、国有林场建设15立方米玻璃钢地埋式蓄5水罐156个小22793万元牌L电子化政府采二、词语限定名经1协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书：中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用啡招标工程）：投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）：府采购目1、专用条件：P电子化政府电子化政5通用条件：）东省材小服市财6.附录即N附录A相关服务的范围和内容1一附录B委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备D四总监理工程师政府采购47业1五、签约酬金8板签约酬金：436600.00元，六、期限自合同签订之日始，至保修期结束之日止。土双方承诺以府采购政府采购投产一并人保修期：本工程质量保修期为2年，自项目验收合格之日算起书按本合同约定支付酬金，会八、合同订立1.订立时间：2024年1月21日电2.订立地点：临朐县林业发展中心交电要小区39.号商碓住所：临朐县城关街道新华住所：潍坊高新区胜利东街北海花TS务楼楼保南法定代表人或其授权法定代表人或其授权Z江的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章）开户银行：.政府采方话：0536-8530138他临话：0536-3120376召电子化政府少收电子化政府东财山系省财2第二部分通用合同条款定义与解释教府采不定文百化政府采购北政府采W除根据上下文另有其意交外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具看本款所赋欢予的含义：81.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程，1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的维承人或受让人电cecc及其合法的继承人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的维承人。政府采W9.1.5监理”是招人系经馆文件及合同，在施工阶段对理设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信行管理对工程建设相关方的关系进行协调并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保的的的修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。福政取理丛S主持项目监理机构工作的注册监理工程师1.19“项目监理机构”是指监理人派陆负责履行本合同的组织机构。1.1.11“酬金”是指监理大履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中发载明的签约酬金额。电委托人应给付监理人的金额。1.214“一方”是指委托人或监理人：自除委托人和监理人以外的有关方，子化政就1.1.15“书面形式”是指合同书。信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。313.18“不可抗力”是指委托人和监理人在本合同时不可预见，在工程施工过程中欢府彩暴动、战争和专用条件约定的其他情形。11.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。YL1.2解释钢政9百划经1.2.1本合同使用中文书写解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（）协议书；政府采购PH认电子化政府采91（4）通用条件：级省财租理（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。的8蓝理人的义务1监理的范围和工作内容府采购政府1电子化政府采绘12.1.2除专用条件另有约定外监理工作内容包括：根据有（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；5收机家113）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持临理例会并根据工程需要主持或参加专p%数的购会议政府E电子财巍家财i工方案与工程建设强制性标准的特合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；川限2经年（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；4）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；78）检查施工承包人的试验室；（9））审核施工分包人资质条件；政府采购（10）查验施工承包人的施测业线成果，“化政府采购程d电子化政府采购（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；省财政信（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人296...审核批准；政府采购承包人整改并报委托人：（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；教5电子化政府彩认（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争项：AC审查施工承包人提交的竣工验收中写工程质量评估报告：政府采（20）参加工程竣工验收，签署竣证验收意见：电子化政府采省经政（21）审查施工承包人提交的竣工结算电请并报委托人：（22）编制、整理工程监理归档交件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据政府采购：适用的法律、行政法规及部门规章（2）与工程有关的标准；电子化政府采购电子化政府疫扩（3）工程设计及有关文件财（4）本合同及委托人与第三方签的与实施工程有关的其他合同省财双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据522.2相关服务依据在专用条件中约定。A府采购的主要人员应具有相应的资格条件：化疗6仪2.3.2本合同履行过程中总监理主程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员、监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其A成称他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。3(1）严重过失行为的：化政府采号（2）有违法行为不能履行职责的：东省财电子化政府彩（3）涉嫌犯罪的加容收行11（4）不能胜任岗位职责的：（5）严重违反职业道德的：（6）专用条件约定的其他情形。3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作K项目监理机构人员。履行职责政府采教府采贸E履行职责。a能饮营处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.1在监理与相关服务范围内长委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应必要的证明资料。E3监理人应在专用条件约定的授权范围处理委与承包人所签订合同的变更事021政府做如果变更超过授权范围，应以书面形北报委托人批准财应在紧急情况下，为了保护财财立应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。山东6的包人予以调换。提交报告政府彩理4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求市LR电了2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。电电的2.7使用委托人的财产政府并按专用条件约定的时间和方式移交。3委托人的义务电子化政府采面监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另欧3.1告知吉财东委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2提供资料电3提供工作条件金人应按照附录B的定，无位向监理人提供的的料、在本合同展行过程中，委I收委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。电子化政府采省财程！3.3.1委托人应按照附录B约定派遣相应的入员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部h条件，托人代表电,政府采购00WW7天通知监理人。委托人应授权一名熟悉工程情况的代表3.5委托人意见或要求山东市制山财7在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监由监理人向承包人发出相应指令。理3-6答复化政府采购委托人应在专用条件约定的商同W：3监程人以书面形式提交并要求作出决定的金给化政府采1P予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付l1委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4违约责任41监理人的违约责任人本行本合务文务价，应采的购购的5司7纹开确定。金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。年人应予以赔偿。2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，政府采购致政4.3除外责任42损失，监理人不承担赔偿责任。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的德因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。付1支符货币经5.2支付申请东省財山宏省18电的的公3支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前向委托人提交支付申请书，支付申请化政府采11电5.4有争议部分的付款u委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。合同生效、变更、暂停、解除与终止生效府采购政府除法律另有规定或者专用条件另有约是外，委托人和监理人的法定代表人或其授权在协议书上签字并盖单位章后态合同生效电子花政府采6.2变更服告财政馆6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，增加的监理工作时间、工作内容应视为附附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定3合同生效后，如果实际情况发生变化使称监理人不能完成全部或部分工作时，监理体应立印通知委托人。除不可抗力外：工作以及恢复服务的准备工作应为附加工化政府采加工作酬金的确定方法在专用件中约定、监理人用于恢复服务的准备时间不过28天轻6.2.4合同签订后，遇有与正程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应道照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。相成调整，调整方法在专用条件中约定。*政6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作拉，电子化政府6.3暂停与解除财财收R除双方协商一致可以解除本合同外当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。9第三部分专用合同条款足文与解释又府彩的解释囍Y还可用！电子化政府采W订同通用条件1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：东省2、监理人义务W2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：招标文件、合同规定的全部工作范围内全过程监理。221.2监理工作内容还包括：1、审查施工单位的施汇组织条件、技术质量、保证措施方聚及施工进度计划，并督促实施。2、复核开工条件签署监理意见。3、业主召开施工协商会府采时监理派员工参加，4、按工程技术要求标踪孑解施工质量、进度情况并根据监理范E促施工单位履行承包合同，5督促施工单位严格按规定施工，审查技术变更控制工程质量和进度，核查原材料质量：认定工程质量和数量，验收工程，6、审核工程变更方系，参与新增材料市场询价及出具建议价，配合工程结算审核、审计工作，2.1.3保修监理的工作内容：（一）协助发包人与承包单位签订《工程质量保修书》。（二）检查签订工程质量状况和工程使用状况。（三）对出现的质量缺陷，确定责任者及赔偿事项，如非承包单位责任，签署保修费用签证，府采如为承包单位责任，由承包单位无偿修复。（四）督促承包单位修复质量缺陷，对施工单位修复的工程进行验收和签认。（五）保修期结束后，检查工程保修状况，移交保修资料。2.1.4保修期监理工作重点和措施：保修期的监理工作针对在保修期出现的工程质量问题的处理进行，对已成工程质量事实的处理，包括进行原因调查与分析、责任划分、整改（返修）检查和验收，若涉及到非承包单位原因造成的工程质量缺陷的修复，监理人员应核实修复工程的费用签署工程款支付证书。2.1.5保修阶段监理细则！财理监理工程师在全部工程基本完成并通过交工检查、承包人书面提出交工申请并保证在缺陷责任期内完成全部剩余工作后，向承包人签发全部工程的交工证书。否则书面指示承包人完成尚需完成的工作。13部分工程交工证书监理工程师按照“监理实施细则”，就下列情况向承包人签发部分工程的交工证书：1）工程的任何主要部分已建成，能够独立交付使用；府采府2）合同中规定有不同交工时间的任何部分工程；83）己由业主占据或使用的任何工程。2.1.6缺陷责任期的监理（一）缺陷责任期1、监理工程师根据合同规定计算交工工程的缺陷责任期。起算日期必须以监理工程师签发的工程交工证书日期为准。2、对于有一个以上交工日期的工程缺陷，责任期应分别从各自不同的交工日期起算。府采女时（二）缺陷责任期监理的工作内容a2欢1、检查承包人剩余工程计划，监理工程师定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人。2、检查己完工程，监理工程师应经常检查已完工程，对工程交工时存在的缺陷及签发交工证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包人进行修复。3、确定缺陷责任及修复费用，监理工程师对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查，对非承包人原因造成由承包人进行修复的工程质量缺陷，监理工程师对修复工作做出费用估价向业主签发为承包人追加费用的证明。段府府4、督促承包人按合同规定完成交工资料。改（三）缺陷责任期的监理组织，监理工程师根据剩余工作量，配备缺陷责任期的监理工作人员。包括：现场巡视、检查的驻地监理员，负责质量检验的试验人员及处理合同事宜（索赔、变更）、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。检查验收检查小组成立后，承包人和监理处要为小组的验收工作做大量的准备。首先，应将有关拟府）政府验收工程的全部技术资料和开工以来所有有关工程管理的资料（例如各分项工程开工申请、质量验收、计量支付、工程变更、现场记录等）整理备查：已完成的交工资料也应准备供检查小中组抽查：同时，要就现场面貌作进一步完善清理。检查验收程序如下：141、外观质量检查（现场查看）：2.内在质量检查（抽查监理资料和试验表格现场抽检）：府采3交工文件检查（审查）：4填写检查评定表格，进行交工质量等级评定；5.举行评估会议；6.确定验收结果2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：国家批准的建设工程监理规范，工程建设文件，有关法律、法规和本下程施工、监理合同。22.2相关服务依据包括：K时2.3项目监理机构和人员化政府采购2.3.4更换监理人员的其他情形：电子化政府采公法t2.4履行职责东容财给东在涉及工程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。执行“通用条件”5提交报告府采购行监理人应提交报告的种类(包括购电2.4.3对监理人的授权范围：工程施工及保修阶段全过程监理以H开工前3天提报。发省经2.7使用委托人的财产东省财附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人监理人应在本合同终止后工天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式书面移交委托人义务改府家P委托人代表红处电子化政府少委托人代表为：电子化政府采购3.6答复永财省财拉1委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复，154违约责任胜n府采购54.管1监理人赔偿金额按下列方法玖12员出勤及变更中每天500元的违约金，专业监理工程师每人每天300元的违约金。1、监理人员未能满足驻工地的最少时间，业主项目部将处罚监理部总监、总监代表每人2、监理人员未经请假批准离开岗位或擅自延长假期，监理部总监、总监代表每发生一次电公购家州电修化家限见公3处罚500元违约金，专业监理工程师每发生一次处罚300元违约金。02维线的的的的金保卖化限次总监代表变更1800元/人专业监理工程师1500元/人次：监理员变更1000元/人，次。未经业主审批同意监理单位自行变更监理人员将处罚上述金颔2倍违约金。5.上述违约金由监理单位每月月底以现金方式缴纳。4.1.3质量、进度、投资控制：K全体监理人员应严格监理，对每个部位、每道化我用店心片府采购请后，必须在12小时内进行现场检验。坚持视进行现场检验、抽查，接到检验申种现象和因素。若无故超过24小时才检验，每延误一次，给监理单位一次警告告后，处罚500元/次的违约金如属于监理人员个人原因的，要求监理单位在三关之内撤换1当事人。2、监理应按要求对施工单位的材料用量进行考核，防止施工单位偷工减料，确保工程质雪A家号量，考核成果随同计量支付月报一并上报，若不认真进行考核，每发现一次则处罚监理单位500监理单位500元/次的违约金，开要求在三天之内更正有误的有关资料。省政4、施工单位报来计量的工程数量与实地不符，监理工程师未作复核或更正，每发生一次对监理进行警告，累计三次警告后，要求监理单位在三天内撤换计量工程师并处罚监理单位161000元/次的违约金。属弄虚作假、多计重报者，每发生一次，除按上述时限撤换计量工程师外并处罚监理单位2000元/次的违约金，并按人员更处罚相应的违约金。55、施工单位提出的变更设计资料或元完香设计资，监理单位应根据合同、规范及原府采光L较设计图纸进行审核。对不符合要求者应及时要求施工单位进行修改、补充或重做。监理程师4应对施工单位所报工程数量和变更项目是否成立进行核实，若监理工程师不审或审核不认真，图纸和数量的错误未予以纠正，则处罚监理单位1000元/次的违约金。6、上级主管部门或工程监督部门对本工程质量、进度进行通报批评，视性质和通报等级，每次处罚3000-5000元违约金。在日常的检查中，在同一施工段两次发现同样间题的给予批评，经过整改后仍不合格司将对监理单位扣监理合同价2%的违约金化政府采给予通报批评并处罚3000-5000元违约金。en9、监理单位违反监理合同的规定，或因其职员失职、渎职，公司将视情处罚合同价新x14的0.3%~5%的违约金，直至单方面终止合同。失职、渎职行为属下列情况之一众（1）合同执行期间，监理人员拒绝接受发包人管理、监理人员不能胜任本职工作。（2）监理人员严重失职造成工程事故：向施工单位私自安插施工队伍：工作期间徇私舞弊者。监理对施工单位未及时下达指令，或监理不力遥成进度缓慢，工期延误，工程质量低以府数府采4）出现质量问题，不查清原因木馆贵任者政理（5）未能及时发现事故隐惠未及时督促施工单位及时整改造成安全事故者电子化政府采A（6）监理未按监理规范要求实施旁站：监理单位接到施工单位检验申请无故未及时到现场，事后又没有复检而造成质量问题的。（7）施工过程中，由于监理工程师原因，未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸成抱示，造成承包单位进度延误或中断施工的。政府采电花h以上规定中违约金或罚金不包括在造成的4.1.4廉政建设H电子化政府1、监理人员的行为管理规定银省1省17）监理人员应遵循独立、客观、公正、公平、公开原则，严格按照监理合同从事工程监e品电采购KR时t电了贿赂。不得接受承包人吃请、高档娱乐消费或到风景名胜区旅游；不得利用工作时间或法定作日的休息时间聚众赌博或者以赌博方式向承包人管理人员索取贿赂：（3）坚持秉公监理，不得有意控制承包人，索要各种好处，不得故意刁难或包庇纵容承包人：不得以工程质量、工程数量及安全管理等约束条件作为索贿条件进行实质性经济交易，或电电串通相关监理人员故意隐瞒工程质量问题，降低工程质量标准，更换建筑材料的规格、品种和电材料数量，以此达到个人目的。其报销交通、通讯的费用：化政府采13138化电不化购6发众为承包人谋取非法利益M2、违反制度的处罚规定经发包人检查发现监理人员存在上述问题者，经调查取证确认，一次处罚1000~2000元A府农牌采购逾期付款利息=当期应付款总额并辞退该监理人员，将其行为正式行文通报，发包人还保留追究其法律责任的权利。W电子化政府采5.支付e5.1支付货币东省经系W币种为：人民币5.2支付酬金设工验收合后，投要监费费应的的0%、工任期信（自工程合格之日起24个月）后一次性（注监理人不能因中标到委托方发政府化政出实际开工通知令时间过长而调整价格6.合同生效、变更、暂停、解与终止省财政电子化政府6.1生效省财政理1本合同生效条件：双方签字盖章后生效186.2变更2除不可抗力外，因非监理人原因导致务向期限延长时，附加工作酬金按下列方又府采法定附加工作酬金=本合同期限延长的同天正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服化政府政府采11服一W7务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：风府采购资额（或建筑安装工程费）W化政府彩线的的化1例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。17.争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。神裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）教府采购(2）向项目所在地人民法院提起诉讼电子化政府采台纹财政理8其他8.1检测费用委托人应在检测工作完成后7天内支付检测费用。海询费用收府采购百很奖励疗电子化政府合理化建议的奖励金额按下场方法确定为东客奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；1ll奖励金额的比率为/%。198.5保密家租监理人申明的保密事项和期限：fg位行电子化政府采购春等教88.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：禁止9.补充条款9.1项目监理机构人员配置表（需同投标文件一致或有合格的人员变更手续）解大地雷补充内容修C（1）工期控制威化政府采TL化政府采致监理单位应严格按照业主和承包单位签订合同中规定的施工工期进行控制鼓励采用新技日术、新工艺，科学合理地提前工期。标（2）质量控制监理单位应督促施工单位的质量标准，严格按照国家现行的标准施工，达到合格工程。（3）造价控制理单位应督促施工单位的造价控制，严格控制非记划性开支。违约责任府额偿。业主应履行监理合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任，赔偿给监理位造成的损失。附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：设计阶段：5保修阶段：府采购电子化政府小公者财应1服市财收20委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附录B委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员提供时间W化政府采购3其他人员B-2委托人提供的房屋名称苏公用房3其他人员B-2委托人提供的房屋名称苏公用房3其他人员B-2委托人提供的房屋名称苏公用房小数量面积购面积购面积购提供时间.生活用房.生活用房.生活用房电子化政府采的的的电子化政府彩3试验用房3试验用房3试验用房PH18PH18PH184样品用房4样品用房4样品用房张众用餐及其他生活条件用餐及其他生活条件用餐及其他生活条件B-3委托人提供的资料B-3委托人提供的资料B-3委托人提供的资料B-3委托人提供的资料名称份数份数提供时间提供时间提供时间备注备注程立项文件11汇程勘察文件1电子化政府采购1电子化政府采购电了化政府采工程设计及施工图纸行货行货行货省耐验疗春4工程承包合同及其他相关合同山东山东站1站1站1MM5施工许可文件11B-4委托人提供的设备数量数量数量型号与规提供时间1.通讯设备111政府1化政府/2办公设备信信信/心红店财经行3交通工具电电电14检测和试验设备1山1财政K福21采购心子理位电子化政府来1省r东项目名称：山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项目W合同编号：SDGP370724000202402000136B001业电子化政府采欧计划编号：87072400002800120240005B山服省财！财投了检数电子化政府毛人临朐县林业发展中心6电子化政府采购省财委托监理人：山东经纬工程管理有限公司m电子化政府电子化政府采购东省财政发小东省财小良】第一部分合同协议书府采购五委托人（全称）：临朐县林业发展中点府采购监理人（全称）：山东经纬工程管理有限公司子化政府采购d公根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项办商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：山东省潍坊市森林火灾高风险区建设项且：的国2工程地点：山东省潍坊市临朐县；府采电子信置移动中维台5套，卫星定位仪10套，配备200台手持对讲机。基础设施建设：提升改造临朐县森林防灭火巡查专业队标准化营房小宗。省）饰1森林防火储备物资：购置背负式高压串联泵50台、森林消防物资保障车8辆、多功能森林消防车8辆、风力灭火机100台、油锯50台、水带500盘、割灌机30台、高扬程水源泵10台等。以水灭火基础设施建设：临朐县在防重点镇街、国有林场建设15立方米玻璃钢地埋式蓄5水罐156个小22793万元牌L电子化政府采二、词语限定名经1协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书：中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用啡招标工程）：投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）：府采购目1、专用条件：P电子化政府电子化政5通用条件：）东省材小服市财6.附录即N附录A相关服务的范围和内容1一附录B委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备D四总监理工程师政府采购47业1五、签约酬金8板签约酬金：436600.00元，六、期限自合同签订之日始，至保修期结束之日止。土双方承诺以府采购政府采购投产一并人保修期：本工程质量保修期为2年，自项目验收合格之日算起书按本合同约定支付酬金，会八、合同订立1.订立时间：2024年1月21日电2.订立地点：临朐县林业发展中心交电要小区39.号商碓住所：临朐县城关街道新华住所：潍坊高新区胜利东街北海花TS务楼楼保南法定代表人或其授权法定代表人或其授权Z江的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章）开户银行：.政府采方话：0536-8530138他临话：0536-3120376召电子化政府少收电子化政府东财山系省财2第二部分通用合同条款定义与解释教府采不定文百化政府采购北政府采W除根据上下文另有其意交外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具看本款所赋欢予的含义：81.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程，1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的维承人或受让人电cecc及其合法的继承人。1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的维承人。政府采W9.1.5监理”是招人系经馆文件及合同，在施工阶段对理设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信行管理对工程建设相关方的关系进行协调并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保的的的修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。福政取理丛S主持项目监理机构工作的注册监理工程师1.19“项目监理机构”是指监理人派陆负责履行本合同的组织机构。1.1.11“酬金”是指监理大履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中发载明的签约酬金额。电委托人应给付监理人的金额。1.214“一方”是指委托人或监理人：自除委托人和监理人以外的有关方，子化政就1.1.15“书面形式”是指合同书。信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。313.18“不可抗力”是指委托人和监理人在本合同时不可预见，在工程施工过程中欢府彩暴动、战争和专用条件约定的其他情形。11.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。YL1.2解释钢政9百划经1.2.1本合同使用中文书写解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（）协议书；政府采购PH认电子化政府采91（4）通用条件：级省财租理（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。的8蓝理人的义务1监理的范围和工作内容府采购政府1电子化政府采绘12.1.2除专用条件另有约定外监理工作内容包括：根据有（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；5收机家113）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持临理例会并根据工程需要主持或参加专p%数的购会议政府E电子财巍家财i工方案与工程建设强制性标准的特合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；川限2经年（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；4）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；78）检查施工承包人的试验室；（9））审核施工分包人资质条件；政府采购（10）查验施工承包人的施测业线成果，“化政府采购程d电子化政府采购（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；省财政信（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人296...审核批准；政府采购承包人整改并报委托人：（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；教5电子化政府彩认（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争项：AC审查施工承包人提交的竣工验收中写工程质量评估报告：政府采（20）参加工程竣工验收，签署竣证验收意见：电子化政府采省经政（21）审查施工承包人提交的竣工结算电请并报委托人：（22）编制、整理工程监理归档交件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2.2监理与相关服务依据政府采购：适用的法律、行政法规及部门规章（2）与工程有关的标准；电子化政府采购电子化政府疫扩（3）工程设计及有关文件财（4）本合同及委托人与第三方签的与实施工程有关的其他合同省财双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据522.2相关服务依据在专用条件中约定。A府采购的主要人员应具有相应的资格条件：化疗6仪2.3.2本合同履行过程中总监理主程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员、监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其A成称他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。3(1）严重过失行为的：化政府采号（2）有违法行为不能履行职责的：东省财电子化政府彩（3）涉嫌犯罪的加容收行11（4）不能胜任岗位职责的：（5）严重违反职业道德的：（6）专用条件约定的其他情形。3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作K项目监理机构人员。履行职责政府采教府采贸E履行职责。a能饮营处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。2.4.1在监理与相关服务范围内长委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应必要的证明资料。E3监理人应在专用条件约定的授权范围处理委与承包人所签订合同的变更事021政府做如果变更超过授权范围，应以书面形北报委托人批准财应在紧急情况下，为了保护财财立应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。山东6的包人予以调换。提交报告政府彩理4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求市LR电了2.6文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。电电的2.7使用委托人的财产政府并按专用条件约定的时间和方式移交。3委托人的义务电子化政府采面监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另欧3.1告知吉财东委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3.2提供资料电3提供工作条件金人应按照附录B的定，无位向监理人提供的的料、在本合同展行过程中，委I收委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。电子化政府采省财程！3.3.1委托人应按照附录B约定派遣相应的入员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部h条件，托人代表电,政府采购00WW7天通知监理人。委托人应授权一名熟悉工程情况的代表3.5委托人意见或要求山东市制山财7在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监由监理人向承包人发出相应指令。理3-6答复化政府采购委托人应在专用条件约定的商同W：3监程人以书面形式提交并要求作出决定的金给化政府采1P予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3.7支付l1委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4违约责任41监理人的违约责任人本行本合务文务价，应采的购购的5司7纹开确定。金额的确定方法在专用条件中约定监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。4.2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。年人应予以赔偿。2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，政府采购致政4.3除外责任42损失，监理人不承担赔偿责任。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的德因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。付1支符货币经5.2支付申请东省財山宏省18电的的公3支付酬金监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前向委托人提交支付申请书，支付申请化政府采11电5.4有争议部分的付款u委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。合同生效、变更、暂停、解除与终止生效府采购政府除法律另有规定或者专用条件另有约是外，委托人和监理人的法定代表人或其授权在协议书上签字并盖单位章后态合同生效电子花政府采6.2变更服告财政馆6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，增加的监理工作时间、工作内容应视为附附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定3合同生效后，如果实际情况发生变化使称监理人不能完成全部或部分工作时，监理体应立印通知委托人。除不可抗力外：工作以及恢复服务的准备工作应为附加工化政府采加工作酬金的确定方法在专用件中约定、监理人用于恢复服务的准备时间不过28天轻6.2.4合同签订后，遇有与正程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应道照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。相成调整，调整方法在专用条件中约定。*政6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作拉，电子化政府6.3暂停与解除财财收R除双方协商一致可以解除本合同外当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。9第三部分专用合同条款足文与解释又府彩的解释囍Y还可用！电子化政府采W订同通用条件1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：东省2、监理人义务W2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：招标文件、合同规定的全部工作范围内全过程监理。221.2监理工作内容还包括：1、审查施工单位的施汇组织条件、技术质量、保证措施方聚及施工进度计划，并督促实施。2、复核开工条件签署监理意见。3、业主召开施工协商会府采时监理派员工参加，4、按工程技术要求标踪孑解施工质量、进度情况并根据监理范E促施工单位履行承包合同，5督促施工单位严格按规定施工，审查技术变更控制工程质量和进度，核查原材料质量：认定工程质量和数量，验收工程，6、审核工程变更方系，参与新增材料市场询价及出具建议价，配合工程结算审核、审计工作，2.1.3保修监理的工作内容：（一）协助发包人与承包单位签订《工程质量保修书》。（二）检查签订工程质量状况和工程使用状况。（三）对出现的质量缺陷，确定责任者及赔偿事项，如非承包单位责任，签署保修费用签证，府采如为承包单位责任，由承包单位无偿修复。（四）督促承包单位修复质量缺陷，对施工单位修复的工程进行验收和签认。（五）保修期结束后，检查工程保修状况，移交保修资料。2.1.4保修期监理工作重点和措施：保修期的监理工作针对在保修期出现的工程质量问题的处理进行，对已成工程质量事实的处理，包括进行原因调查与分析、责任划分、整改（返修）检查和验收，若涉及到非承包单位原因造成的工程质量缺陷的修复，监理人员应核实修复工程的费用签署工程款支付证书。2.1.5保修阶段监理细则！财理监理工程师在全部工程基本完成并通过交工检查、承包人书面提出交工申请并保证在缺陷责任期内完成全部剩余工作后，向承包人签发全部工程的交工证书。否则书面指示承包人完成尚需完成的工作。13部分工程交工证书监理工程师按照“监理实施细则”，就下列情况向承包人签发部分工程的交工证书：1）工程的任何主要部分已建成，能够独立交付使用；府采府2）合同中规定有不同交工时间的任何部分工程；83）己由业主占据或使用的任何工程。2.1.6缺陷责任期的监理（一）缺陷责任期1、监理工程师根据合同规定计算交工工程的缺陷责任期。起算日期必须以监理工程师签发的工程交工证书日期为准。2、对于有一个以上交工日期的工程缺陷，责任期应分别从各自不同的交工日期起算。府采女时（二）缺陷责任期监理的工作内容a2欢1、检查承包人剩余工程计划，监理工程师定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人。2、检查己完工程，监理工程师应经常检查已完工程，对工程交工时存在的缺陷及签发交工证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包人进行修复。3、确定缺陷责任及修复费用，监理工程师对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查，对非承包人原因造成由承包人进行修复的工程质量缺陷，监理工程师对修复工作做出费用估价向业主签发为承包人追加费用的证明。段府府4、督促承包人按合同规定完成交工资料。改（三）缺陷责任期的监理组织，监理工程师根据剩余工作量，配备缺陷责任期的监理工作人员。包括：现场巡视、检查的驻地监理员，负责质量检验的试验人员及处理合同事宜（索赔、变更）、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。检查验收检查小组成立后，承包人和监理处要为小组的验收工作做大量的准备。首先，应将有关拟府）政府验收工程的全部技术资料和开工以来所有有关工程管理的资料（例如各分项工程开工申请、质量验收、计量支付、工程变更、现场记录等）整理备查：已完成的交工资料也应准备供检查小中组抽查：同时，要就现场面貌作进一步完善清理。检查验收程序如下：141、外观质量检查（现场查看）：2.内在质量检查（抽查监理资料和试验表格现场抽检）：府采3交工文件检查（审查）：4填写检查评定表格，进行交工质量等级评定；5.举行评估会议；6.确定验收结果2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：国家批准的建设工程监理规范，工程建设文件，有关法律、法规和本下程施工、监理合同。22.2相关服务依据包括：K时2.3项目监理机构和人员化政府采购2.3.4更换监理人员的其他情形：电子化政府采公法t2.4履行职责东容财给东在涉及工程延期天内和（或）金额万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。执行“通用条件”5提交报告府采购行监理人应提交报告的种类(包括购电2.4.3对监理人的授权范围：工程施工及保修阶段全过程监理以H开工前3天提报。发省经2.7使用委托人的财产东省财附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人监理人应在本合同终止后工天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式书面移交委托人义务改府家P委托人代表红处电子化政府少委托人代表为：电子化政府采购3.6答复永财省财拉1委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复，154违约责任胜n府采购54.管1监理人赔偿金额按下列方法玖12员出勤及变更中每天500元的违约金，专业监理工程师每人每天300元的违约金。1、监理人员未能满足驻工地的最少时间，业主项目部将处罚监理部总监、总监代表每人2、监理人员未经请假批准离开岗位或擅自延长假期，监理部总监、总监代表每发生一次电公购家州电修化家限见公3处罚500元违约金，专业监理工程师每发生一次处罚300元违约金。02维线的的的的金保卖化限次总监代表变更1800元/人专业监理工程师1500元/人次：监理员变更1000元/人，次。未经业主审批同意监理单位自行变更监理人员将处罚上述金颔2倍违约金。5.上述违约金由监理单位每月月底以现金方式缴纳。4.1.3质量、进度、投资控制：K全体监理人员应严格监理，对每个部位、每道化我用店心片府采购请后，必须在12小时内进行现场检验。坚持视进行现场检验、抽查，接到检验申种现象和因素。若无故超过24小时才检验，每延误一次，给监理单位一次警告告后，处罚500元/次的违约金如属于监理人员个人原因的，要求监理单位在三关之内撤换1当事人。2、监理应按要求对施工单位的材料用量进行考核，防止施工单位偷工减料，确保工程质雪A家号量，考核成果随同计量支付月报一并上报，若不认真进行考核，每发现一次则处罚监理单位500监理单位500元/次的违约金，开要求在三天之内更正有误的有关资料。省政4、施工单位报来计量的工程数量与实地不符，监理工程师未作复核或更正，每发生一次对监理进行警告，累计三次警告后，要求监理单位在三天内撤换计量工程师并处罚监理单位161000元/次的违约金。属弄虚作假、多计重报者，每发生一次，除按上述时限撤换计量工程师外并处罚监理单位2000元/次的违约金，并按人员更处罚相应的违约金。55、施工单位提出的变更设计资料或元完香设计资，监理单位应根据合同、规范及原府采光L较设计图纸进行审核。对不符合要求者应及时要求施工单位进行修改、补充或重做。监理程师4应对施工单位所报工程数量和变更项目是否成立进行核实，若监理工程师不审或审核不认真，图纸和数量的错误未予以纠正，则处罚监理单位1000元/次的违约金。6、上级主管部门或工程监督部门对本工程质量、进度进行通报批评，视性质和通报等级，每次处罚3000-5000元违约金。在日常的检查中，在同一施工段两次发现同样间题的给予批评，经过整改后仍不合格司将对监理单位扣监理合同价2%的违约金化政府采给予通报批评并处罚3000-5000元违约金。en9、监理单位违反监理合同的规定，或因其职员失职、渎职，公司将视情处罚合同价新x14的0.3%~5%的违约金，直至单方面终止合同。失职、渎职行为属下列情况之一众（1）合同执行期间，监理人员拒绝接受发包人管理、监理人员不能胜任本职工作。（2）监理人员严重失职造成工程事故：向施工单位私自安插施工队伍：工作期间徇私舞弊者。监理对施工单位未及时下达指令，或监理不力遥成进度缓慢，工期延误，工程质量低以府数府采4）出现质量问题，不查清原因木馆贵任者政理（5）未能及时发现事故隐惠未及时督促施工单位及时整改造成安全事故者电子化政府采A（6）监理未按监理规范要求实施旁站：监理单位接到施工单位检验申请无故未及时到现场，事后又没有复检而造成质量问题的。（7）施工过程中，由于监理工程师原因，未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸成抱示，造成承包单位进度延误或中断施工的。政府采电花h以上规定中违约金或罚金不包括在造成的4.1.4廉政建设H电子化政府1、监理人员的行为管理规定银省1省17）监理人员应遵循独立、客观、公正、公平、公开原则，严格按照监理合同从事工程监e品电采购KR时t电了贿赂。不得接受承包人吃请、高档娱乐消费或到风景名胜区旅游；不得利用工作时间或法定作日的休息时间聚众赌博或者以赌博方式向承包人管理人员索取贿赂：（3）坚持秉公监理，不得有意控制承包人，索要各种好处，不得故意刁难或包庇纵容承包人：不得以工程质量、工程数量及安全管理等约束条件作为索贿条件进行实质性经济交易，或电电串通相关监理人员故意隐瞒工程质量问题，降低工程质量标准，更换建筑材料的规格、品种和电材料数量，以此达到个人目的。其报销交通、通讯的费用：化政府采13138化电不化购6发众为承包人谋取非法利益M2、违反制度的处罚规定经发包人检查发现监理人员存在上述问题者，经调查取证确认，一次处罚1000~2000元A府农牌采购逾期付款利息=当期应付款总额并辞退该监理人员，将其行为正式行文通报，发包人还保留追究其法律责任的权利。W电子化政府采5.支付e5.1支付货币东省经系W币种为：人民币5.2支付酬金设工验收合后，投要监费费应的的0%、工任期信（自工程合格之日起24个月）后一次性（注监理人不能因中标到委托方发政府化政出实际开工通知令时间过长而调整价格6.合同生效、变更、暂停、解与终止省财政电子化政府6.1生效省财政理1本合同生效条件：双方签字盖章后生效186.2变更2除不可抗力外，因非监理人原因导致务向期限延长时，附加工作酬金按下列方又府采法定附加工作酬金=本合同期限延长的同天正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服化政府政府采11服一W7务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：风府采购资额（或建筑安装工程费）W化政府彩线的的化1例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。17.争议解决7.1调解本合同争议进行调解时，可提交进行调解。神裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2）教府采购(2）向项目所在地人民法院提起诉讼电子化政府采台纹财政理8其他8.1检测费用委托人应在检测工作完成后7天内支付检测费用。海询费用收府采购百很奖励疗电子化政府合理化建议的奖励金额按下场方法确定为东客奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；1ll奖励金额的比率为/%。198.5保密家租监理人申明的保密事项和期限：fg位行电子化政府采购春等教88.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：禁止9.补充条款9.1项目监理机构人员配置表（需同投标文件一致或有合格的人员变更手续）解大地雷补充内容修C（1）工期控制威化政府采TL化政府采致监理单位应严格按照业主和承包单位签订合同中规定的施工工期进行控制鼓励采用新技日术、新工艺，科学合理地提前工期。标（2）质量控制监理单位应督促施工单位的质量标准，严格按照国家现行的标准施工，达到合格工程。（3）造价控制理单位应督促施工单位的造价控制，严格控制非记划性开支。违约责任府额偿。业主应履行监理合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任，赔偿给监理位造成的损失。附录A相关服务的范围和内容A-1勘察阶段：设计阶段：5保修阶段：府采购电子化政府小公者财应1服市财收20委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备附录B委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员委托人派遣的人员时采购数量工作要求名称11.工程技术人员电子化2.辅助工作人员提供时间W化政府采购3其他人员B-2委托人提供的房屋名称苏公用房3其他人员B-2委托人提供的房屋名称苏公用房3其他人员B-2委托人提供的房屋名称苏公用房小数量面积购面积购面积购提供时间.生活用房.生活用房.生活用房电子化政府采的的的电子化政府彩3试验用房3试验用房3试验用房PH18PH18PH184样品用房4样品用房4样品用房张众用餐及其他生活条件用餐及其他生活条件用餐及其他生活条件B-3委托人提供的资料B-3委托人提供的资料B-3委托人提供的资料B-3委托人提供的资料名称份数份数提供时间提供时间提供时间备注备注程立项文件11汇程勘察文件1电子化政府采购1电子化政府采购电了化政府采工程设计及施工图纸行货行货行货省耐验疗春4工程承包合同及其他相关合同山东山东站1站1站1MM5施工许可文件11B-4委托人提供的设备数量数量数量型号与规提供时间1.通讯设备111政府1化政府/2办公设备信信信/心红店财经行3交通工具电电电14检测和试验设备1山1财政K福21
投标 / 标书制作要点（原创）
本森林火灾高风险区建设 工程监理服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
