花桥法庭建设工程 花桥人民法庭建设施工采购合同公告（武穴市人民法院2024）
武穴市人民法院武穴市人民法院花桥法庭建设工程合同公告
一、合同编号：WFH2024018
二、合同名称：武穴市人民法院花桥人民法庭建设施工合同书
三、项目编号：CGXM-420000-2024-05055
四、项目名称：武穴市人民法院花桥法庭建设工程
五、合同主体
1、采购人（甲方）：武穴市人民法院
2、地 址：武穴市城东新区武穴市人民法院
3、联系方式：17771352698
4、供应商（乙方）：湖北刊江建设工程有限公司
5、地 址：湖北省武穴市刊江大道金港汽车城二区A16栋
6、联系方式：13871969972
六、合同主要信息
1、主要标的名称：2400000
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1幢
4、主要标的单价：2341000元
5、合同金额：234.1(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2024年12月08日至2025年06月07日；履约地点：武穴市花桥镇（原花桥法庭院内）
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：公开招标
9、采购计划备案号：420000-2024-09289
七、合同签订日期：2024-12-08
八、合同公告日期：2024-12-12
九、其他补充事宜：
我院花桥法庭建设工程备案金额与合同金额不一致的原因是备案金额的构成是单一经费预算资金，缺少市县资金来源的录入。花桥法庭建设工程在政府采购系统申报采购意向公告的预算金额是498万元，资金来源包含经费预算资金和市县资金。现项目登记资金构成已追加市县资金258万元，但是备案金额因为系统设定无法追加。恳请上级主审部门根据我院该工程资金构成的实际情况重新审核合同备案。
相关下载
花桥法庭施工合同.pdf
武穴市人民法院花桥人民法庭建设施工合同书合同编号：WFH2024018甲方（全称）：武穴市人民法院（以下简称甲方）乙方（全称）：湖北刊江建设工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：花桥人民法庭主体工程建设项目。2、工程地点：武穴市花桥镇（原花桥法庭院内）。二、承包范围：1、承包方式：包工包料2、承包范围：招标文件及施工图纸约定涵盖的内容、设计变更及其他附属工程。三、合同工期开工日期：2024年12月8日竣工日期：2025年6月7日合同工期总日历天数180天，以开工报告为准。四、合同价款1本工程价款：叁佰柒拾捌万陆仟陆佰捌拾伍元陆角伍分（人民币3，786，685.65元。五、结算原则1、执行鄂建【2018】27号定额结算规则计算工程量。2、工程量如有变更，据实结算，材料价格按双方签证的当地市场价格确定。六、工程付款方式1、本工程按约定支付工程预付款，工程开工后按进度付款。2、乙方进场施工后预付合同款20%，基础完工后付至合同款62%，工程全部完工并办理完竣工验收备案证，付至审计结算价格的97%，余款3%作为质量保证金，两年后付清。七、工程质量1、工程质量标准达到《工程施工质量验收规范》合格标准。a2、乙方必须严格按照国家规定的建筑施工操作规范及质量检验标准施工，并接受甲方、监理方、质检部门监督。每道工序必须经甲方具体监管人员和监理、质检部门验收合格并签字认可后，方能进入下一道工序施工，凡不符合质量标准及规范要求的项目，一律返工，返工的一切费用全部由乙方自理，返工质量必须经甲、乙双方及监督部门认可签证。2更图纸，须由建设方、监理方及设计三方同意，凭变更通知单，由三方责任人签字认可，且凭此单作为增减结算依据。4、本工程需要的建筑材料要求：（1）钢材使用鄂钢螺纹钢系列；（2）水泥使用华新牌水泥（标号按实际图纸要求确定）；（3）各类房门必须按要求使用实木材料或铝合金门；(4）铝合金钢窗必须使用凤铝或兴发品牌材料，窗户使用双层真空隔热钢化玻璃：（5)油漆或涂料使用立邦或多乐士品牌系列；（6）电路线材必须使用黄石双峰品牌系列：(7)其它材料必须由建工部门认可，甲方同意并经质检部门验收合格方能进入工地施工使用，若以劣充优，造成的一切后果由乙方承担。5、工程竣工交付甲方使用时，乙方必须做好场地清理，否则甲方有权拒付工程款。八、安全责任1、为了确保施工环境安全，乙方在施工前必须搭好临时性防护设施。2、乙方负责做好施工人员的安全教育和培训工作，如在施工过程发生意外事故，一切责任由乙方承担，甲方不承担任何责3任。九、竣工验收本工程竣工前一周，乙方必须提前通知甲方，以便会同有关部门验收。十、保修及保修期保修期为壹年，以竣工验收合格日期计算，保修期内出现的工程质量问题，由乙方负责并及时整改，一切费用由乙方承担。十一、违约责任1、若乙方逾期完工交付使用，则每天按合同价的1%向甲方支付违约金，甲方有权从应付款中进行扣除。2、若工程质量未达到国家有关规定要求或乙方单方面终止合同，甲方将拒绝支付乙方工程款项，另请施工队施工。3、若乙方因资金、技术、施工力量不足，不能保证正常工期进度达半月之久的，甲方有权单方面终止合同，且不对乙方前期投资进行任何补偿。十二、其它甲方必须在开工前做好“三通一平”工作，即水通、电通、路通，场地平整。本工程的各种税、费按正常各自承担。本合同一式四份，经双方签字盖章后生效，双方各执正本一4份，其余报送有关部门备案。甲方:武穴市人民法院乙方：湖北刊江建设工程有限公司文约。7代表签字：代表签字：2024年12月8日5
投标 / 标书制作要点（原创）
本花桥法庭建设工程 花桥人民法庭建设施工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
