校舍等改造项目 校舍等改造项采购合同公告（庐江县教育体育局2024）
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
合同编号：
2024ANNGZ00242-001
合同名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目编号：
2024ANNGZ00242
项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
庐江县教育体育局
合同甲方编号：
11340124003271789F
中标人(乙方)：
安徽鸿为建设工程有限公司
合同乙方编号：
91350128MA324J9N33
所属地域：
安徽省
合同金额：
378.355856万元
主要人员：
姓名： 章航 证书名称： 建筑工程注册二级建造师 证书编号： 皖234191909791
合同预定完成时间：
2024年08月24日
合同签订日期：
2024年07月25日
合同公告日期：
2024年07月25日
代理机构：
合肥一航工程造价咨询有限公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天5小时50分12秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2024-07-25
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2024-07-25
办理用时：
0天0小时6分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2024-07-25
办理用时：
0天0小时54分
附件:
中标通知书.pdf
履约保函扫描件.pdf
合同.pdf
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工合同变更内容
项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目编号：
2024ANNGZ00242
标段编号：
2024ANNGZ00242
招标人(甲方)：
庐江县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽鸿为建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
工程没竣工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年08月24日
2024年09月20日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天2小时52分41秒
交易中心见证
提交节点：
2024-08-26
附件:
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工合同变更内容
项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目编号：
2024ANNGZ00242
标段编号：
2024ANNGZ00242
招标人(甲方)：
庐江县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽鸿为建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
工程没竣工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年09月20日
2024年09月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2024-09-25
附件:
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工合同变更内容
项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目编号：
2024ANNGZ00242
标段编号：
2024ANNGZ00242
招标人(甲方)：
庐江县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽鸿为建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
工程没竣工
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年09月30日
2024年10月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分15秒
交易中心见证
提交节点：
2024-10-09
附件:
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工合同变更内容
项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目编号：
2024ANNGZ00242
标段编号：
2024ANNGZ00242
招标人(甲方)：
庐江县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽鸿为建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
正在验收阶段
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年10月31日
2024年11月12日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分8秒
交易中心见证
提交节点：
2024-11-04
附件:
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工合同变更内容
项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
项目编号：
2024ANNGZ00242
标段编号：
2024ANNGZ00242
招标人(甲方)：
庐江县教育体育局
中标人(乙方)：
安徽鸿为建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
正在验收阶段
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年11月12日
2024年12月12日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分7秒
交易中心见证
提交节点：
2024-11-14
附件:
履约信息详情第1次
主体代码：
91350128MA324J9N33
主体名称：
安徽鸿为建设工程有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2024ANNGZ00242
交易项目名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
标段编号：
2024ANNGZ00242
标段名称：
庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工
合同金额(元)：
3783558.56
合同结算金额(元)：
3783558.56
合同工期(天)：
30
实际工期(天)：
30
合同签署时间：
2024-07-25 00:00:00
履约信息递交时间：
2024-12-13 14:35:51
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
庐江县教育体育局
附件:
验收报告.pdf
中标通知书编号：HFZTB-GC-2024-026363安徽鸿为建设工程有限公司你公司于庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标人。招标项目名称：庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工招标项目编号：2024ANNGZ00242中标金额：（大写）叁佰柒拾捌万叁仟伍佰伍拾捌元伍角陆分）（小写）3783558.56元质量标准：合格中标工期：30日历天项目经理：章航特此通知。招标人（盖章）招标代理机构：（辛）2024年7月9日2024年7月9目212402024年07月09日2024年07月09日重要提示：1.为加快项目推进速度，助力经济社会发展和营商环境创优工作，招标项目应依法在中标通知书发出后30日内完成合同签订工作，并在合同签订后7个工作日内公开。请中标人与招标人尽快对接，就合同签订事宜通力合作，缩短签订时间，为合肥市营商环境工作创造优质条件。安徽长融工程担保有限公司XAnhuichangrongEngineeringGuatanteeCo.,LTD履约保函4保函编号：86202407112726庐江县教育体育局（受益人名称）：鉴于庐江县教育体育局（以下简称“受益人”）与安徽鸿为建设工程有限公司（以下简称“申请人”）已拟于年1月1日就2024ANNGZ00242（项目编号）的庐江县2024年中小学校舍等改造项目（汤池镇庐江县希望小学、乐桥镇中心小学、柯坦镇初级中学）施工（项目名称)有关事项协商一致共同签订合同（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之中标人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）柒万伍仟陆佰柒拾壹元壹角柒分(￥：75671.17元）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但本担保有效期最迟不超过2024年09月11日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；法院出具的载明承包人在合同项下违约且需承担赔偿责任的生效终审判决书、法院出具的因承包人无可供执行财产而终结执行的生效裁定书；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市高新区中瑞大厦科研楼A座5层A区4414。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八，本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由开立人所在地人民法院管辖。术H九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。品开立安徽长融工程担保有限公司（公章）法定代表或授权代表）：（签字或签章）地址：安徽省哈肥高新区中瑞大厦科楼座5层A区4414邮政编码：230011电话：0551-62817331传真：0551-62817331开立时间：2024年07月11日保函查询网址：“http://anhuibaohan.cn/”-被担保人一保函查询码，即可查询境内保函专用CS扫描全能王3亿人都在用的扫描App·竣工验收意见建设单位意见验收意见：单位（项目）负责人：（公章）14年月26日教育主管部门意见.镇中心学校意见验收意见：也、--口参加验收监督人员：单位（项目）负责人（公章）1年月2日教育主管部门意见.教体局专家验收组意见--验收意见：参加验收监督人员B种R上帘耐（公章）年月日庐江县中小学维修改造等项目竣工验收表：：、学校名称（公章）：时年月日间：注：1.此表适用于无法办理施工许可证的运动场、围墙、道路、大门、厕所、绿化及其它附属设施、幼儿园装饰装修等教育基建项目。2.项目各责任主体单位意见要明确、肯定。.扫描全能王创建.项目名称而20咖等改ci池小子，场州，项中）2而20咖等改ci池小子，场州，项中）2而20咖等改ci池小子，场州，项中）2项目名称而20咖等改ci池小子，场州，项中）2而20咖等改ci池小子，场州，项中）2而20咖等改ci池小子，场州，项中）2竣工验收意见勘察单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人：（公章）年月日计划建筑（维修)面积......竣工验收意见勘察单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人：（公章）年月日实际建筑（维修)面积竣工验收意见勘察单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人：（公章）年月日总投资(万元）37835856之37835856之37835856之竣工验收意见30:设计单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人.（公章）M年月日结构类型竣工验收意见30:设计单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人.（公章）M年月日开工日期月227029922702992270299竣工验收意见30:设计单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人.（公章）M年月日竣工验收日期-22217-22217-22217竣工验收意见30:设计单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人.（公章）M年月日竣工验收日期-22217-22217-22217竣工验收意见施工单位意见验收意见：参加验收监督人员：单位（项目）负责人（公章）2年8月14日勘察单位名称资质等级竣工验收意见设计单位名称法十在资质等级甲竣工验收意见施工单位名称治建9资质等级监理单位意见验收意见：会参加验收监督人员：I单位（项目）负责人：（公章）小年月26日监理单位名称级的2合nnda资质等级2监理单位意见验收意见：会参加验收监督人员：I单位（项目）负责人：（公章）小年月26日备注监理单位意见验收意见：会参加验收监督人员：I单位（项目）负责人：（公章）小年月26日.扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本校舍等改造项目 校舍等改造项涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
