高标准农田建设采购合同公告（仁寿县农业农村局2024）
内容：
2024 年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024 年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）（两个项目打捆）标段合同备案
2024 年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024 年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）（两个项目打捆）-2024 年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024 年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）（两个项目打捆）合同公告
项目名称
项目所在地
2024 年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024 年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）（两个项目打捆）
四川省·眉山市·市本级
发包人名称
发包人地址
发包人电话
仁寿县农业农村局
眉山仁寿县文林街道建设路三段281号
028-36219286
承包人名称
承包人地址
承包人电话
四川浩源建设项目管理有限公司
成都市高新区天府三街69号1栋9层913号
028-62036386
签约合同价（元）
签约合同价（其他价格形式）
995280
玖拾玖万伍仟贰佰捌拾元整
签订合同日期（施工、监理适用）
计划开工日期
计划交工日期
计划竣工日期
2024.10.20
/
/
/
签订合同日期（勘察、设计、货物适用）
计划开始日期
计划完成日期
/
/
/
承包人承担的工作
质量要求
/
符合国家现行规程规范和标准要求，达到合格标准
承包人项目经理（施工适用）
证件及证号
技术负责人（项目总工）
证件及证号
/
/
/
/
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）
证件及证号
李涛
全国注册监理工程师（水利工程）【2210016675 】
项目描述
招标范围：本项目施工的全过程监理（包含但不限于施工全过程监理、实验和检测费、施工期延长、新增工程及工程质量保修期（包含平行检测）的监理服务）
备注
/
附件：
打捆监理合同.PDF
204Ⅱ142024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）监理合同书中华人民共和国水利部国家工商行政管理总局合同协议书委托人：仁寿县农业农村局监理人：四川浩源建设项目管理有限公司合同编号：MSGCZB2024208合同名称：2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）依据国家有关法律、法规，仁寿县农业农村局（以下简称委托人），委托四川浩源建设项目管理有限公司（以下简称监理人）提供2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）。2、建设地点：2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）建设地点：仁寿县文宫镇油村村、响簧村，珠嘉镇三溪社区、顺龙村方家镇建国村，龙正镇全新社区共计4个乡镇6个村及社区：2024年仁寿县钟祥镇、汪洋镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目建设地点：仁寿县项目实施区位于龙正镇冲天村、中咀村、全新社区，钟祥镇碾米村，**镇田中村、田湾村、新和村共计3个乡镇7个村及社区。3、工程等别（级）：o4、工程总投资（人民币，下同）：9280.00万元。其中2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）总投资为：4800万元；2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目总投资为：4480万元（本次招标最高限价：104.00万元）。5、工期：施工标段施工期（含施工准备期）+缺陷责任期：120日历天+730日历天（缺陷责任期）=总工期850日历天。2二、监理范围1、监理项目名称：2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）。2、监理项目内容及主要特性参数：2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）建设规模：高标准农田改造提升建设规模1.5万亩，田块整治工程6174.03亩；土壤改良1.5万亩：整治山坪塘18座，新建蓄水池33口，新建及维修提灌站10座，新建和整治灌排渠20.137km高效节水灌溉面积1400亩；新建生产路24.63km；耕地质量调查点15处。2024年仁寿县钟祥镇、**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）建设规模：高标准农田改造提升建设规模1.4万亩，田块整治工程5240.30亩；土壤改良1.4万亩；整治山坪塘14座，新建蓄水池18口，新建及维修提灌站7座，新建和整治灌排渠26.671km；新建生产路11.196km；耕地质量调查点14处。3、监理阶段：本项目施工的全过程监理（包含但不限于施工全过程监理、实验和检测费、施工期延长、新增工程及工程质量保修期（包含平行检测）的监理服务）。4、总监理工程师：李涛，身份证号：******************，证书编号：2210016675。三、监理服务内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：自目年月_日至年月日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）玖拾玖万伍仟贰佰捌拾元整（￥995280.00元），（按费率%报价的中标报价为_%），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认需进入合同的其他文件。3六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本肆份，委托人执贰份，监理人执贰份。委托人：仁寿县农业农村局监理大四川浩源建设项目管理有限公司法定代表人：法定代表人：邹鹏028-62036386或授权代表人：或授权代表人：李涛18113651187单位地址：单位地址：成都市高新区天府三街69号1栋9层913号邮政编码：邮政编码：610000电话：1电话：028-62036386二电子信箱：L电子信箱：1传真I传真：028-62036386开户银行：开户银行：招商银行股份有限公司成都/天府大道支行帐号：帐号：128914799310301签订地点：签订时间：7024年0月70日4第一节通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人（发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。.七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。十二、总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。十三、监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。5通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；-四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。6委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。：第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他7主要监理人员应征得委托人同意第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报三告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；8三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专9用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。.10第二节专专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：《水利工程建设监理规定》等国家、行业和地方对水利工程建设监理的有关法律、法规和规范性文件，本项目施工合同、监理合同。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：1、未报经委托人同意擅自更换总监理工程师；2、总监理工程师和其他主要人员未按照招标文件要求和投标文件承诺到场开展监理工作或驻场时间不满足合同要求，且不按委托人要求改正；3、监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同1、未按和合同约定支付监理费用，经协调未能达成一致的；2、L.3、1九、委托人赋予监理人的其他权利：1、签发工程移交证书；2、签发保修责任终止证书；3、委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：11序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求1设计文件1合同签订后完工后15天保密2招投标文件1合同签订后完工后15天保密3合同文件1合同签订后完工后15天保密4设计图纸1合同签订后完工后15天第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件7天；紧急事项2天；变更文件7天。第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：序号名称单位数量提供时间交还时间管理要求备注1生活、办公用房……-无2办公设施、设备………无3检验、测试设备……无4交通工具……无5通讯设施无6其他（水、电等）无第十五条发包人委托具有相应资质的工程质量检测机构进行平行检测试验，并承担相应费用。监理人的义务第二十条监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）第二十一条（补充）监理人应当在本合同生效后7天内组建监理机构，并进驻现场，总监理工程师驻现场时间每月不少于20天，委托人的项目管理机构负责总监理工程师的考勤工作，总监理工程师每月驻现场时间少于20天的，每少一天监理人须向委托人支付2000元/天的违约金，其他人员现场驻场时间不得低于22天，每少一天监理人须向委托人支付500元/天/人次。发现监理不履职影响工程质量的行为，处以5000元次。同时按照水利建设市场主体信用评价管理办法将作为不良行为逐级上报上级水行政主12管部门，记入监理人信用评价；工程施工期间，其他主要人员应常驻现场；工程暂停施工期间或某项工程已完工，在满足后续监理服务前提下且报经委托人同意后，监理机构部分人员可暂离现场，但应根据工作需要按照委托人要求及时进驻现场。对于项目实施过程中的关键部位、关键环节必须严格执行旁站制度，项目使用的相关主材必须严格执行先检测后使用制度。凡未按相关要求执行而造成影响的，严格按相关规定追究相关单位及人员责任。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：相关规范执行。需旁站监理的关键工序是：相关规范执行第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：相关规范执行第三十一条在本合同终止后28天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：1:第一次付款：完成工程量的50%支付至合同价款的30%；2:第二次付款：审计结算后支付至合同价款的97%，剩余3%作为质量保证金，在缺陷责任期（2年）满后一次性无息退还给监理人。2、委托人向财政部门提出付款申请时，视为委托人积极履行了付款义务，因财政部门或审计部门的原因导致迟延付款的，委托人不承担相关责任以及违约责任。（注：监理服务费采用费率%报价的，监理范围内的项目投资总额以施工合同价格为准）第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：（按正常监理服务费合同额/正常监理服务期）×延长的监理服务期;·按延期服务期内按实际投入的人员和设备等费用核定。二、支付方式为：L三、支付时间为：1违约责任第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：与监理人的实际损失数额相同，但总数不超过合同价10%（减税金）。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：按同期人民银行存款利息计算。第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。13违约金：合同金额的10%（减税金）争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：双方协商二、仲裁机构为：三、合同发生争议时，双方均可向委托人所在地人民法院提起诉讼。其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：不给予奖励。第四十六条履约保证金的退还：发包人应在合同工程完工验收后28天内将履约保证金全部无息退还给承包人第四十七条所监理工程合同工程完工验收后，在满足后续监理服务前提下，经业主同意主要监理人员可以撤离现场。-1.监理单位做好造价控制，若施工单位送审的结算资料被相关审核单位核减5%-8%以上，扣除监理费用不少于5万元的违约金，8%-12%扣除监理费用不少于10万元的违约金，12%以上扣除监理费用不少于20万元的违约金。2由于监理原因导致后期工程业主增加相应的投资，业主可按合同及仁寿县相关文件视情节轻重对合同价款进行相应的扣减，并保留进一步索赔的权利。14附件：履约担保Ko凯茗担保KAMINGGUARANTEE履约保函保函编号：KMDBLYDB20241018001致仁寿县农业农村局（下称受益人）：鉴于四川浩源建设项目管理有限公司（下称“被保证人”）已/拟与贵方签订编号为/的2024年仁寿县方家镇、文宫镇、珠嘉镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）仁寿县钟祥镇**镇、龙正镇财政转移支付高标准农田建设项目（改造提升）（项目名称）的合同（下称“主合同”）我司在此接受被保证人的委托，向受益人提供履约保证担保：一、本保函最高担保金额为人民币玖万玖仟伍佰贰拾捌元整（大写），￥99528.00元（小写）。二本保函的有效期自2024年10月18日至2026年02月18日。三、被保证人在履行主合同过程中不承担主合同约定的相关责任与义务，我司保证在收到受益人的书面索赔通知、保函原件后，30个工作日内在本保函的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任，四、书面索赔通知须于我司营业时间内送达，当日营业时间结束后送达的视为下一个工作日送达。五、我司提供本保函后，受益人与被保证人对主合同进行修订如加重我司担保责任的，应经我司书面同意，否则我司对加重的部分不承担保证责任。六、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我司向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我司的保证责任免除。七、本保函项下的权利不得转让及设定担保。八本保函适用中华人民资维公有议，诉讼管法院为项目所在地人民法院九、本保函以中文文本推，涂改无效正水保证人（盖章）：重庆君菲融资性担保有限公司丽张法定代表人或其授权委托代理04签字或盖章）邮政编码：400000电话：023-81380475手机：15213406591营业地址：重庆市亚太商谷15栋24-2日期：2024年10月18日（本保函失效后，请将原件退回我司注销）15附件三本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）(一)设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。(二)采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。-(三)施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量联陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完16成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见：处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。1、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。17
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
