山东湿地与生物多样性保护恢复 退化湿地恢复工程互花米草治理采购合同公告（山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会2024）
山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理合同公示
山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会本级山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理采购合同公示
一、合同编号：SDGP370500000202202000254D_001_006
二、合同名称：山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理
三、采购项目编码：SDGP370500000202202000254
四、采购项目名称：山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理
五、合同主体
采购人：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会本级
地址：东营区沂河路258
联系方式：0546-8305259
供应商（乙方）：东营市东大建安工程有限责任公司
地址：山东省东营市东营区肥城路19号里奥国际大厦C区6楼
联系方式：15275659932
六、合同主要信息
主要标的名称
规格型号（或服务要求）
主要标的数量
主要标的单价（万元）
合同金额（万元）
其他建筑工程
/
1
641.38
641.38
履约期限、地点等简要信息：山东黄河三角洲国家级自然保护区内
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2022-09-03
八、合同公告日期：2024-12-16
九、其他补充事宜：
附件：
合同-四标段.pdf
78.4 四标合同.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理合同编号:SDGP370500000202202000254D_001计划编号:37050000092001820220038采购人:山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会本级供应商：东营市东大建安工程有限责任公司采购代理机构:山东水投建设咨询有限公司签订时间：二〇二二年九月三日目录第一部分合同协议书.............................................错误!未定义书签。一、工程概况二、合同工期三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理六、合同文件构成七、承诺八、词语含义九、签订时间十、签订地点十一、补充协议十二、合同生效十三、合同份数第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释1.2语言文字1.3法律1.4标准和规范1.5合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.7联络1.8严禁贿赂1.9化石、文物1.10交通运输1.11知识产权1.12保密1.13工程量清单错误的修正2.发包人2.1许可或批准2.2发包人代表2.3发包人人员2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.5资金来源证明及支付担保2.6支付合同价款2.7组织竣工验收2.8现场统一管理协议3.承包人3.1承包人的一般义务3.2项目经理3.3承包人人员3.4承包人现场查勘3.5分包3.6工程照管与成品、半成品保护3.7履约担保3.8联合体4.监理人4.1监理人的一般规定4.2监理人员4.3监理人的指示4.4商定或确定5.工程质量5.1质量要求5.2质量保证措施5.3隐蔽工程检查5.4不合格工程的处理5.5质量争议检测6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.2职业健康6.3环境保护7.工期和进度7.1施工组织设计7.2施工进度计划7.3开工7.4测量放线7.5工期延误7.6不利物质条件7.7异常恶劣的气候条件7.8暂停施工7.9提前竣工8.材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备8.2承包人采购材料与工程设备8.3材料与工程设备的接收与拒收8.4材料与工程设备的保管与使用8.5禁止使用不合格的材料和工程设备8.6样品8.7材料与工程设备的替代8.8施工设备和临时设施8.9材料与设备专用要求9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.2取样9.3材料、工程设备和工程的试验和检验9.4现场工艺试验10.变更10.1变更的范围10.2变更权10.3变更程序10.4变更估价10.5承包人的合理化建议10.6变更引起的工期调整10.7暂估价10.8暂列金额10.9计日工11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整11.2法律变化引起的调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式12.2预付款12.3计量12.4工程进度款支付12.5支付账户13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.2竣工验收13.3工程试车13.4提前交付单位工程的验收13.5施工期运行13.6竣工退场14.竣工结算14.1竣工结算申请14.2竣工结算审核14.3甩项竣工协议14.4最终结清15.缺陷责任与保修15.1工程保修的原则15.2缺陷责任期15.3质量保证金15.4保修16.违约16.1发包人违约16.2承包人违约16.3第三人造成的违约17.不可抗力17.1不可抗力的确认17.2不可抗力的通知17.3不可抗力后果的承担17.4因不可抗力解除合同18.保险18.1工程保险18.2工伤保险18.3其他保险18.4持续保险18.5保险凭证18.6未按约定投保的补救18.7通知义务19.索赔19.1承包人的索赔19.2对承包人索赔的处理19.3发包人的索赔19.4对发包人索赔的处理19.5提出索赔的期限20.争议解决20.1和解20.2调解20.3争议评审20.4仲裁或诉讼20.5争议解决条款效力第三部分专用合同条款1.一般约定2.发包人3.承包人4.监理人5.工程质量6.安全文明施工与环境保护7.工期和进度8.材料与设备9.试验与检验10.变更11.价格调整12.合同价格、计量与支付13.验收和工程试车14.竣工结算15.缺陷责任期与保修16.违约17.不可抗力18.保险20.争议解决附件第一部分合同协议书发包人（全称）：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会承包人（全称）：东营市东大建安工程有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理第四标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理第四标段。2.工程地点：本工程位于山东黄河三角洲国家级自然保护区内。3.工程立项批准文号：鲁发改项审〔2022〕230号。4.资金来源：财政资金。5.工程内容：总治理面积为15400亩，其中治理稀疏型490亩，治理密集型14874亩，挖掘机深埋36亩，具体详见工程量清单及图纸。在治理区域以外存在互花米草管护区，需一并治理，治理标准和效果与治理区域一致。管护范围详见图纸，工程量以清单和图纸为主，并以实际发生为准。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单内的全部工程。二、合同工期计划开工日期：2022年9月3日。计划竣工日期：2025年12月30日。工期总日历天数：1215天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。2022年9月3日至9月25日，对项目区域所有互花米草进行刈割翻耕一遍，坚决防止种子成熟扩散；9月26日至12月31日，对项目区域互花米草进行全面治理，互花米草复发率小于3%；2023年1月1日至2024年9月30日，对项目区域进行深化治理，互花米草复发率小于1%以上；后两个治理年度（2024.10一2025.12）为维护期，互花米草复发率为0%，并确保在整个维护期内均能达到设计标准，随时配合招标人迎接好各部门的验收，且达到设计标准。三、质量标准工程质量符合合格标准，且达到市级以上验收条件。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）肆仟零捌万陆仟肆佰陆拾伍元贰角伍分(¥40086465.25元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）柒拾陆万叁仟零陆拾柒元玖角伍分(¥763067.95元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）壹佰壹拾柒万元整(¥1170000.00元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：李开华。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包期间的人员安全由承包人负责，发包方不承担任何人员伤亡及财产损失责任。第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，5附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，6附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台期间届满次日起，我方保证责任解除。，9附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，1111-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，1211-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：小计：小计：小计：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，13山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理第四标段施工合同发包人名称：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会承包人名称：东营市东大建安工程有限责任公司年九月4638第一部分合同协议书、工程概况二、合同工期..三、质量标准四、签约合同价与合同价格形式2五、项目经理..2六、合同文件构成.2七、承诺.2八、词语含义..3九、签订时间...3十、签订地点十一、补充协议…..：3十二、合同生效.3十三、合同份数第二部分通用合同条款..41一般约定41.1词语定义与解释.41.2语言文字.61.3法律....1.4标准和规范11.5合同文件的优先顺序1：1.6图纸和承包人文件1.7联络..81.8严禁赔赔.81.9化石、文物...91.10交通运输...91.11知识产权..：101.12保密：101.13工程量清单错误的修正..102.发包人…..112.1许可或批准.112.2发包人代表....112.3发包人人员.....112.4施工现场、施工条件和基础资料的提供...112.5资金来源证明及支付担保...122.6支付合同价款...122.7组织竣工验收.122.8现场统一管理协议.123.承包人....123.1承包人的一般义务...123.2项目经理：133.3承包人人员....：143.4承包人现场查勘.143.5分包......153.6工程照管与成品、半成品保护：153.7履约担保..1513.8联合体.15304.监理人..304.1监理人的一般规定.164.2监理人员....4.3监理人的指示..164.4商定或确定：16...175.工程质量......175.1质量要求...5.2质量保证措施……-175.3隐蔽工程检查.....185.4不合格工程的处理.185.5质量争议检测18安全文明施工与环境保护186.6.1安全文明施工...18..206.2职业健康6.3环境保护.21工期和进度….217，7.1施工组织设计…….217.2施工进度计划.....22.227.3开工.7.4测量放线....22.237.5工期延误7.6不利物质条件：237.7异常恶劣的气候条件.23.247.8暂停施工.257.9提前竣工........508.材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备....508.2承包人采购材料与工程设备..258.3材料与工程设备的接收与拒收..268.4材料与工程设备的保管与使用..26.：278.5禁止使用不合格的材料和工程设备288.6样品...8.7材料与工程设备的替代.288.8施工设备和临时设施：278.9材料与设备专用要求..27..279.试验与检验9.1试验设备与试验人员....27.289.2取样...9.3材料、工程设备和工程的试验和检验289.4现场工艺试验.28.2810.变更..10.1变更的范围...28..2910.2变更权.10.3变更程序..29：2910.4变更估价10.5承包人的合理化建议..30210.6变更引起的工期调整3010.7暂估价：3210.8暂列金额...3010.9计日工...3011.价格调整....3111.1市场价格波动引起的调整.：3111.2法律变化引起的调整...3212.合同价格、计量与支付3312.1合同价格形式：3312.2预付款：3312.3计量.....7012.4工程进度款支付..3512.5支付账户：：3613.验收和工程试车.3713.1分部分项工程验收：3713.2竣工验收：3713.3工程试车....4213.4提前交付单位工程的验收3813.5施工期运行...3913.6竣工退场：3914.竣工结算.....：3914.1竣工结算申请....3914.2竣工结算审核.4014.3甩项竣工协议……...4014.4最终结清4015.缺陷责任与保修......4115.1工程保修的原则..4115.2缺陷责任期...：4115.3质量保证金：4215.4保修.4316.违约...4416.1发包人违约...4416.2承包人违约.......4516.3第三人造成的违约.-.4617.不可抗力……：4617.1不可抗力的确认…..4617.2不可抗力的通知……：4617.3不可抗力后果的承担..：4617.4因不可抗力解除合同4718.保险...4718.1工程保险4718.2工伤保险..4818.3其他保险...4818.4持续保险.4818.5保险凭证.4818.6未按约定投保的补救4818.7通知义务：483464119.索赔。4919.1承包人的索赔-4919.2对承包人索赔的处理：4919.3发包人的索赔5419.4对发包人索赔的处理...4919.5提出索赔的期限.5020.争议解决.....5020.1和解…...5020.2调解..5020.3争议评审....5020.4仲裁或诉讼.....5120.5争议解决条款效力.51第三部分专用合同条款.561.一般约定.582.发包人.583.承包人584监理人.615.工程质量.....616.安全文明施工与环境保护：：617.工期和进度....618材料与设备..629.试验与检验：6310.变更....63...6311.价格调整12.合同价格、计量与支付.6413.验收和工程试车：6614.竣工结算…...6615.缺陷责任期与保修...67.6816.违约17.不可抗力.………．：6818.保险.....6920.争议解决...69附件..70第一部分合同协议书发包人（全称）：山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会承包人（全称）：东营市东大建安工程有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理第四标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：山东省东营市黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复项目（湿地生态系统综合治理部分）-自然保护区退化湿地恢复工程互花米草治理第四标段。2.工程地点：本工程位于山东黄河三角洲国家级自然保护区内。3.工程立项批准文号：鲁发改项审[2022]230号4.资金来源：财政资金5.工程内容：总治理面积为15400亩，其中治理稀疏型490亩，治理密集型14874亩，挖掘机深埋36亩，具体详见工程量清单及图纸。在治理区域以外存在互花米草管护区，需一并治理，治理标准和效果与治理区域一致，管护范围详见图纸，工程量以清单和图纸为主，并以实际发生为准。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：工程量清单内的全部工程二、合同工期计划开工日期：2022年9月3日。计划竣工日期：2025年12月30日。工期总日历天数：1215天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。2022年9月3日至9月25日，对项目区域所有互花米草进行刘割翻耕一遍，坚决防止种子成熟扩散；9月26日至12月31日，对项目区域互花米草进行全面治理，互花米草复发率小于3%；2023年1月1日至2024年9月30日，对项目区域进行深化治理，互花米草复发率小于1%以上；后两个治理年度（2024.10—2025.12）为维护期，互花米草复发率为0%，并确保在整个维护期内均能达到设计标准，随时配合招标人迎接好各部门的验收，且达到设计标准。三、质量标准工程质量符合合格标准，且达到市级以上验收条件。464/四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为人民币（大写）肆仟零捌万陆仟肆佰陆拾伍元贰角伍分（￥40086465.25元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）柒拾陆万叁仟零陆拾柒元玖角伍分（￥763067.95元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）￥元）；（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）元）；（4）暂列金额：人民币（大写）壹佰壹拾柒万元整（￥1170000.00元）。2.合同价格形式：单价合同五、项目经理承包人项目经理：李开华六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。承包期间的人员安全由承包人负责，发包方不承担任何人员伤亡及财产损失责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于2022年9月3日签订。十、签订地点本合同在山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份发包人：1（公章）承包人（公章）法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：11370500MB2810752P组织机构代码：91370500164801648R地址：东营市东营区沂河路258号地址：东营市东营区肥城路19号邮政编码：邮政编码：257091法定代表人：法定代表人：王涛委托代理人：委托代理人：电话：电话：18605466095传真传真：05467068166电子信箱：电子信箱：ddja60950163.com开户银行：开户银行：中国农业银行东营市分行营业部账号：账号：1531100104000230734642第二部分通用合同条款1.一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1合同1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。附件8:履约担保（发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日154678附件9：预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人）于年_月_日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款，我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月_76附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年_月_日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的_%，数额最高不超过人民币元（大写：）二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除74093.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方六、免责条款1.因你方违约致便发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条【变更]约定的变更不受本款限制。4因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日78附件11:11-1：材料暂估价表备注序号名称单位数量单价（元）合价（元）46y11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注8011-3:专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：4468/4682
投标 / 标书制作要点（原创）
本湿地与生物多样性保护恢复 退化湿地恢复工程互花米草治理涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。山东项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
