大连市路径维修工程采购合同公告（大连金普新区向应街道办事处(大连市金州区向应街道办事处)2024）
一、合同编号：21023120241216000002
二、合同名称：小黑山登山路径维修工程项目合同
三、项目编号：LHZB2024-087
四、项目名称：小黑山登山路径维修工程项目
五、合同主体
采购人（甲方）：大连金普新区向应街道办事处
地 址：大连金普新区向应街道办事处小关屯1号
联系方式：0411-87290010
供应商（乙方）：华义建设集团有限公司
地 址：大连市金州区大魏家镇前石村
联系方式：13889608352
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：小黑山登山路径维修工程项目 数量：1.00 单价（元）：1279000.00 规格型号（或服务要求）：1、新建4米宽C25水泥混凝土路长867米，其中新建道路单侧护栏长100米； 2、原有破损花岗岩台阶拆除新建376.2平方米； 3、原有破损青石板拆除新建等。
2.合同金额（元）：1279000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024年12月18日
八、合同公告日期：2024年12月20日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
施工合同（小黑山登山路径维修工程项目）.pdf
（GF—2013—0201）建设工程施工合同项目名称：小黑山登山路径维修工程项目项目编号：LHZB2024-087住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局大连莲禾建筑咨询有限公司，1说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：大连金普新区向应街道办事处承包人（全称）：华义建设集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就小黑山登山路径维修工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：小黑山登山路径维修工程项目。2.工程地点：大连金普新区向应街道土门子村。3.工程立项批准文号：LHZB2024-087。4.资金来源：街道本级资金。5.工程内容：本次工程建设内容：1、本工程新建4米宽C25水泥混凝土路长867米（错车道1处），其中新建道路单侧护栏长100米；2、原有破损花岗岩台阶拆除新建376.2平方米；3、原有破损青石板拆除新建856平方米；4、原有木栈道防腐处理1112平方米，加固处理333.6平方米；5、原有木栏杆防腐处理2241.6平方米，加固防腐木栏杆防腐木栈道450米。（以图纸及工程量清单为准）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：本项目采购范围内的所有工作内容（详见图纸及工程量清单）。。二、合同工期计划开工日期：2024年12月18日。计划竣工日期：2025年5月31日。工期总日历天数：165天（不扣除法定节假日及公休日）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格，标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰贰拾柒万玖仟圆(¥1279000元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰万壹仟伍佰捌拾捌元陆角伍分(¥21588.65元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）零(¥0元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）零(¥0元)；（4）暂列金额：人民币（大写）零(¥0元)。2.合同价格形式：总价合同。五、项目经理承包人项目经理：纪雪，。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如果有）；（2）报价函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。小黑山登山路径维修工程项目LHZB2024-087八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年12月18日签订。十、签订地点本合同在大连金普新区向应街道办事处、签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份永包火执肆份，采购监督管理部门执壹份，代理人执壹份。发包人：（公章）承包人：(公章）Fg法定代表人或其委托代理A法定代表人或其委托代理人：价（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：91210200740927098J地址：大连金普新区向应街道地址：辽宁省大连市金州区同济路8号邮政编码：邮政编码：116100法定代表人：法定代表人：邱长洪起委托代理人：委托代理人：纪雪电话：：0411-87290010电话：13889608352传真:传真电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国农业银行金州金兴路支行账号:账号：344010010400006095第二部分通用合同条款采用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）的“通用条款”。（合同条款内容略）第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：双方共同签署或确认的施工组织设计、备忘录、补充协议、会议纪要等，。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：中弈监理有限公司，；资质类别和等级：市政公用工程监理乙级，；联系电话：13504082533，；电子信箱：，；通信地址：，。1.1.2.5设计人：名称：中帆睿建工程咨询有限公司，；资质类别和等级：建筑工程乙级资质，；联系电话：130039423977，；电子信箱：656083068@qq.com，；通信地址：福建省福州保税区综合大楼15层A区-5958(自贸试验区内)。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：不采用。1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行的省、市建设行政管理部门或机构有关工程质量、安全生产、工程造价相关规定，。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供国外标准、规范的份数：不采用，；发包人提供国外标准、规范的名称：不采用，。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：不采用。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款，。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：不采用，；发包人向承包人提供图纸的数量：不采用，；发包人向承包人提供图纸的内容：不采用。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、形象进度报表、专项施工方案（若有），；承包人提供的文件的期限为：每周一向发包人提供实际完成的工程量及形象进度报表，并报本周的工程进度计划表各2份。每月度后五天向发包人提供下个月施工进度计划表2份。（附带电子版）；承包人提供的文件的数量为：2份，；承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版，；发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款，。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款，。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场发包人项目部；发包人指定的接收人为：赵云龙，。承包人接收文件的地点：施工现场承包人项目部；承包人指定的接收人为：项目经理，。监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室，；监理人指定的接收人为：项目总监，。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工组织设计确定的现场范围确定。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款，。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款，。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：不采用。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：赵云龙，；身份证号：，；职务：甲方负责人，；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，。发包人对发包人代表的授权范围如下：详见授权书。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：接入水、电、电讯设施费用由承包人自行解决，其费用由承包人承担并包含在投标总价中。承包人在投标时的报价已充分考虑工程施工所必须的封道、交通警示等费用。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。发包人是否提供支付担保：不采用，。发包人提供支付担保的形式：不采用，。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地建设行政主管部门的要求执行。承包人需要提交的竣工资料套数：按当地建设行政主管部门的要求执行。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前7日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：纪雪，；身份证号：******************，；建造师执业资格等级：二级，；建造师注册证书号：辽221212103178；建造师执业印章号：辽221212103178；安全生产考核合格证书号：辽建安B(2021)1514102；联系电话：13898608352，；电子信箱：，；通信地址：辽宁省大连市金州区同济路8号，；承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表法定代表人所签署的本工程的磋商响应文件的内容。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不低于22天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可向承包人主张人民币10万元的违约金，并可解除合同，。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可向承包人主张人民币10万元的违约金，并可解除合同，。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可向承包人主张人民币10万元的违约金，并可解除合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内向监理人提交，。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可向承包人主张1万元人民币/每人的违约金，并重新确认施工管理人员（非人为因素及不可抗力因素除外）。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开，。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人可向承包人主张1万元人民币/每人的违约金，并重新确认施工管理人员（非人为因素及不可抗力因素除外）。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天，发包人可向承包人主张1000元人民币/每人的违约金，从当月进度款上扣除。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：不采用。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：不采用。其他关于分包的约定：不采用。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：不采用，。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：不提供，。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：不采用。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按监理合同执行，。关于监理人的监理权限：按监理合同执行，。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人必须为监理人及其代表提供10平方米的办公室1间，房间内配备必须的办公用品，发包人不另行支付费用。4.2监理人员总监理工程师：姓名：付余平，；职务：总监理工程师，；监理工程师执业资格证书号：00712281；联系电话：，；电子信箱：，；通信地址：，；付余平总监理工程师监理工程师执业资格证书号：0071228117.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后执行通用条款天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.3其他保险关于其他保险的约定：不采用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：办理。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：，/，。选定争议评审员的期限：，/，。争议评审小组成员的报酬承担方式：/，。其他事项的约定：，/，。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：，/，。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：（1）向大连市仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。21.补充条款21.1本项目工程价款最终按审核单位审定额结算。承包人报送工程结算书不得高估、冒报，承包人报送的工程结算书需由发包人委托第三方机构审核，审核费按照如下情形承担：承包人报送的结算值被审核单位调低的，调低额度在报送结算值5%以内（含5%）所产生的审核费（包括基本费及核减追加费）由发包人承担；调低超过报送结算值5%所产生的审核费（包括基本费及核减追加费）由承包人承担，发包人可直接从工程款中扣除。发包人委托的第三方机构的收费不高于《辽宁省工程造价咨询企业服务收费管理办法》规定的标准或调整后的标准的，承包人对发包人与第三方机构约定的收费标准予以认可。根据大开管发（2002）40号文，工程结算审核时，核减率超过15%（含15%）的，在结算审核值的基/。/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。/。争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。础上下浮1%-3%，其中：核减率超过15%，低于20%的，在结算审核值的基础上下浮1%；核减率超过20%（含20%），低于25%的，在结算审核值的基础上下浮2%；核减率超过25%（含25%）的，在结算审核值的基础上下浮3%。承包人知悉并理解上述内容，同意并承诺接受上述内容的约束。21.2工程结算价款审定方法：21.2.1未发生工程变更的项目，工程结算价款不高于合同价。21.2.2本项目措施费包干使用，变更项目措施费不予调整。21.2.3价款调整方式21.2.3.1招标工程量清单中已列的项目，按照承包人投标报价计算。为规避评标过程中未发现的投标报价中综合单价、主材价格偏离市场合理价格而给结算审核造成的风险，投标人中标后，招标人有权对中标报价的综合单价、主材价格等是否合理进行评估。如评估发现报价严重偏离市场合理价格，承包人在签订合同时必须做出承诺：此类价格结算出现设计变更时，结算价格以金普新区财政部门审定值为准。21.2.3.2招标工程量清单中未列的项目，承包人投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价调整。承包人投标报价中无类似综合单价的，由承包人按照投标报价原则及相应的费率报出综合单价，由发承包双方协商确定，尽可能达到公平合理，此部分价格确定原则如下：①人、材、机的消耗量执行2017年《辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额》、《辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准》的通知的规定；对于定额中缺项或无适用子目的项目，编制补充估价表并与承包人协商后确定。②人工工日单价执行《关于建设工程人工费实行动态管理的通知》（辽住建[2011]380号）及施工当季建设工程人工费指数；机械台班单价执行2017年《辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装、市政、园林绿化工程计价定额》、《辽宁省建设工程计价依据建设工程费用、机械台班费用、混凝土砂浆配合比标准》的规定；材料价格按工程量清单中的《主要材料价格表》中填报的材料价格执行；对于《主要材料价格表》中无规定的材料执行工程当期的《建筑与预算》中的价格规定；《建筑与预算》中无价格的材料，执行同期市场材料价格。③管理费及利润的取费率执行工程量清单中填报的管理费及利润标准，如工程量清单中的管理费及利润取费标准不一致时，以低者为准。④双方协商无法达成一致的，依照大连金普新区财政部门审定值为准，承包人不得因此而延误工程施工。以下无正文。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表（本项目不采用）附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表小黑山登山路径维修工程项目，LHZB2024-087附件1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人（全称）：大连金普新区向应街道办事处承包人（全称）：华义建设集团有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有工程内容，。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7．其他项目保修期限约定如下：2年，。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。小黑山登山路径维修工程项目LHZB2024-0874质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章：承包人(公章)：地址：大连金普新区向应街道地址：辽宁省大连市金州区同济路8号法定代表人(签字)法定代表人(签字）：委托代理人（签字）委托代理人(签字)：电话：0411-87290010电话：13898608352传真:传真开户银行：开户银行：中国农业银行金州金兴路支行账号:账号：34401001040000609邮政编码:邮政编码：11610024附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员一、总部人员项目主管纪雪项目经理其他人员其他人员其他人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员二、现场人员项目经理纪雪项目经理项目副经理技术负责人董卫技术负责人造价管理张玉梅造价师质量管理单世贤质检员材料管理李芳海材料员计划管理安全管理曹树顺安全员其他人员孙玮东施工员其他人员丛萃华档案员其他人员其他人员其他人员其他人员
投标 / 标书制作要点（原创）
本路径维修工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。大连市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
