土地合作开发 基础设施采购合同公告（嘉禾县行廊镇人民政府2024）
嘉禾县行廊镇人民政府嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目(包1)合同公告
公告日期：2024年12月27日
采购合同编号：嘉财采计[2024]0055号-1
采购人（全称）：嘉禾县行廊镇人民政府（甲方）
供应商（全称）：湖南阳枋建设有限公司（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
一、项目信息
1、采购项目名称：嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目
2、采购计划编号：嘉财采计[2024]0055号
3、项目内容：嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目
4、是否分包：否
5、项目负责人：周先生
6、联系电话：18273539890
二、合同金额
1、合同金额小写：978000
大写：
2、具体标的见附件。
3、合同定价方式：
固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
4、付款方式：
全额付款：
预付款：
分期付款：
成本补偿：
绩效激励：
三、合同履行
1、起始日期：2024年12月31日，完成日期：2025年04月09日。总日历天数：99天。
2、地点：行廊镇人民政府
3、方式：
四、合同验收
验收主体：行廊镇人民政府
验收方式：现场验收
验收标准：按合同相关规定验收
五、组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸
（8）其他合同文件
六、合同生效
本合同自2024-12-27生效。
七、合同份数
本合同一式5份，采购人执3份，供应商执2份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：2024年12月27日
合同订立地点：行廊镇人民政府
附件：具体标的明细、分包合同等。
甲 方：（公章）
乙 方：（公章）
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电 话：18273539890
电 话：13975749997
传 真：
传 真：
地 址：
地 址：湖南省郴州市北湖区
开户银行：中国建设银行股份有限公司郴州爱莲湖支行
帐 号：43050170893600000452
附件下载：
扫描全能王 2024-12-27 17.18.pdf
24.中标（成交)通知书.pdf
建设工程施工合同工程名称：嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目工程地点：嘉禾县行廊镇个发包人：嘉禾县行廊镇人民政府1021承包人：湖南阳枋建设有限公司2024年12月扫描全能王创建第四章合同条款及格式说明：合同条款及格式应当作为招标文件的组成部分，合同条款及格式推荐采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第一节合同协议书发包人（全称）：嘉禾县行廊镇人民政府承包人（全称）：湖南阳枋建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目。2.工程地点：嘉禾县行廊镇管辖内。3.工程立项批准文号：嘉发改投资（2024）152号。24.资金来源：自筹资金。·05.工程内容：详见施工图纸及工程量清单。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：详见施工图纸及工程量清单。二、合同工期31日。计划开工日期：2024年12月计划竣工日期：2025年4月日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合符合现行国家有关工程施工验收规范并达到合格标准。四、签约合同价与合同价格形式·1.签约合同价为：人民币（大写）玖拾柒万捌仟圆（￥978000元）；-1扫描全能王创建.其中：（￥元）；（1）绿色施工安全防护措施项目费：人民币（大写）（2）材料和工程设备暂估价金额：元)；(￥人民币（大写）（3）专业工程暂估价金额：元)；人民币（大写）（￥（4）暂列金额：元）。人民币（大写）(￥2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理黄运来承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；.（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。-2扫描全能王创建3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年12月22日签订。十、签订地点本合同在嘉禾县行廊镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效双方穷家之日起生效。本合同自十三、合同份数本同一成运的，为具有有每力，发人机备价，公人大武公。发包大游.(公章）N承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人告（签字）法定代表人或其委托代理人：（签学L20100200238组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：13975749997电子信箱：电子信箱：315033898@qq.com账户名称：账户名称：湖南阳枋建设有限公司嘉禾分公司账号：账号：建设银行43050170753600001023-3游.发包大(公章）承包人：（公章）N法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：告（签学L（签字）20100200238组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：13975749997电子信箱：315033898@qq.com电子信箱：账户名称：湖南阳枋建设有限公司嘉禾分公司账户名称：账号：账号：建设银行43050170753600001023-3扫描全能王创建第二节通用合同条款明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。-4·第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同.1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方.1.1.2.4监理人名称：:资质类别和等级：联系电话：电子信箱：;通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所以及施工场地1.1.3.9永久占地包括：/1.1.3.10临时占地包括：/1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家、湖南省相关法律法规文件1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：合同签订时现行的国家、本省、郴州市颁布的有关规范、标准和规程等。-5·1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：协议书、专用条款、通用条款、本项目招标文件及投标文件、设计文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天发包人向承包人提供图纸的数量：贰套完整的施工图纸：发包人向承包人提供图纸的内容：经图审合格的全部施工图纸1.6.4承包人文件营业执照等需要由承包人提供的文件，包括：开工前5天承包人提供的文件的期限为：4份承包人提供的文件的数量为：一式三份，若有复印件要加盖单位公章承包人提供的文件的形式为：开工前7天发包人审批承包人文件的期限：01.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人自行复印或加晒施工图纸给施工班组1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。嘉禾县行廊镇人民政府1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为：-61.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行1.10.3场内交通.上关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：条款执行1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按嘉政办发【2022】6号文件执行按嘉政办发【2022】6号文件执行允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：导姓名：身份证号：职务：18273539880联系电话：电子信箱：-7通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供I.I2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天2.4.2提供施工条件（关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：满足施工的需求2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求1。发包人是否提供支付担保：Lo发包人提供支付担保的形式银行转账3.承包人3.1承包人的一般义务/（9）承包人提交的竣工资料的内容：四套承包人需要提交的竣工资料套数由承包人自行承担承包人提交的竣工资料的费用承担：竣工验收合格后30天内承包人提交的竣工资料移交时间：纸质版及电子版承包人提交的竣工资料形式要求L（10）承包人应履行的其他义务：3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：黄运来;身份证号：；******************建造师执业资格等级：二级注册建造师建造师注册证书号：湘243141541796建造师执业印章号：湘243141541796安全生产考核合格证书号：湘建安B（2018)0050305联系电话：15873567515;-8.电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：O3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同后7日内3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方协商解决3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按发包人制定的有关管理文件执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按发包人制定的有关管理文件执行。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按发包人制定的有关管理文件执行。3.5分包.3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/主体结构、关键性工作的范围：13.5.2分包的确定/允许分包的专业工程包括：/其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/3.6工程照管与成品、半成品保护.承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。3.7履约担保-9关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：17.3.2开工通知EK因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线.17.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周确定，并在开工前5天内以书面形式提供给承包人，进行现场交验7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天违约金按合同价的3‰计取，。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：施工场地周围地下管线，地下障碍物和污染物。临近建筑物，构筑物的保护要求或者其他。7.7异常恶劣的气候条件.发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）台风、7级以上大风;（2）持续8小时大雨、日气温超过39度或者低于零下10度（3）1.7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行-128.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，包含在工程总造价中9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：施工现场需要配备的试验设备：I施工现场需要具备的其他试验条件：/9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：工程检测费（含室内环境检测费）已包含在工程管理费中，由承包人负责。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款执行10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按嘉政发[2021]5号文件执行10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天发包人审批承包人合理化建议的期限：7天承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。-1310.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同金额的10%预付款支付期限：预付款扣回的方式；12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量一1412.3.1计量原则工程量计算规则12.3.2计量周期关于计量周期的约定：本工程计量周期为一个单位工程竣工周期，承包人向监理人和发包人提交已完工程量报告的时间为一个单位工程竣工后十五个工作日内12.3.3单价合同的计量工程计量必须要有承包人、监理人、发包人三方共同参加。参与各关于单价合同计量的约定：方的现场代表应当如实签署工程经济技术签证单，结算评审进行现场复核时若发现工程经济技术签证单不属实的，以结算终审复核为准12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：按通用条款执行12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付按形象进度付款12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程款按进度付款工程完成50%拨付至合同价款的30%，工程完工拨付至合同价款的80%（包含预付款），工程竣工验收合格，待财政结算评审后付至合同价款的97%，3%作为质保金，完成质保期后支付质保金。建设期、质保期均不计息（具体以签订的施工合同约定为准）12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限-15.发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。24小时。关于延期最长不得超过：13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：合同工期内竣工验收三天内，合同工期外发包人可随时使用。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：Io承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：承担；（1）单机无负荷试车费用由承担。（2）无负荷联动试车费用由13.3.3投料试车0关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：/—16.14竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行14.4最终结清14.4.1最终结清申请单3份承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格，经结算审定后15天内14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：结算及质保工作完成按通用合同条款执行（2）发包人完成支付的期限：15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期竣工验收合格之日起12个月缺陷责任期的具体期限：15.3质量保证金支付结算工程款时，按工程结算总价的3%扣留关于是否扣留质量保证金的约定：在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：实行质量保证金的保证方式15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式-17（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、。扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：本工程施工范围内15.4.3修复通知24小时承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用合同条款执行16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：o（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。-1816.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同1合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后660天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险建设工程一切险由承包人按有关规定办理关于工程保险的特别约定：18.3其他保险按通用合同条款执行关于其他保险的约定承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审同意合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：双方协商解决选定争议评审员的期限：争议发生后14天内争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担50%19—无其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定按通用合同条款执行合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼.因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向郴州仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。..-20~附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式（经评审最低投标价法中标履约担保格式见本章附件4-1）附件9:预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表说明：请招标人根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“附件”格式填写相关内容。-21中标（成交）通知书湖南阳枋建设有限公司：贵公司于2024年11月26日参加我公司组织的嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目（采购计划备案编号：嘉财采计[2024]0055号、采购代理机构编号：1083965-20241105-6）的招标所提交的投标文件，按照政府采购程序，经谈判小组综合评审，最后确定贵公司为本项目的中标供应商，现特通知贵公司。请贵公司携带本通知书，根据谈判文件、投标文件以及投标文件的有效补充说明，按照《中华人民共和国民法典》的要求与嘉禾县行廊镇人民政府尽快签订经济合同。中标内容：嘉禾县行廊镇土地合作开发项目基础设施项目中标总金额：人民币玖拾柒万捌仟元整（978000.00元）项目经理：黄运来执业证书：湘243141541796湘建安B（2018）0050305本通知书一式五份，嘉禾县行廊镇人民政府、中标单位各二份，华瑞国际工程.咨询集团有限公司一份。特此通知！华瑞国际工程咨询集团有限公司嘉禾县行廊镇人民政府>器H（公章）W-.2024年11月28日
投标 / 标书制作要点（原创）
本土地合作开发 基础设施涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
