宁夏回族自治区三角地改造修缮采购合同公告（宁夏回族自治区女子监狱2024）
宁夏回族自治区女子监狱警官实训基地西北角(女子监狱水塔)三角地改造修缮项目合同
一、合同编号：20241227HT000022
二、合同名称：宁夏回族自治区女子监狱警官实训基地西北角(女子监狱水塔)三角地改造修缮项目合同
三、项目编号：D640000-20241122101419994
四、项目名称：宁夏回族自治区女子监狱警官实训基地西北角(女子监狱水塔)三角地改造修缮项目
五、合同主体
采购人（甲方）：宁夏回族自治区女子监狱
地址：银川市兴庆区治平东路363#
联系方式：0951-8559028
供应商（乙方）：宁夏百善建设工程有限公司
地址：宁夏回族自治区·银川市·金凤区
联系方式：17795056685
六、合同主要信息
主要标的名称：宁夏女子监狱警官实训基地西北角（女子监狱水塔）三角地改造修缮项目一标段
规格型号（或服务要求）：按照合同内容实施
主要标的数量：1
主要标的单价：609000
合同金额：60.900000万元
履约期限、地点等简要信息：2025年4月1日至2025年10月31日，工期总日历天数210天，地点：宁夏女子监狱警官实训基地西北角（女子监狱水塔）三角地院内
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2024-12-13
八、合同公告日期：2024-12-27
九、其他补充事宜：
十、本合同对应的中标成交公告：
十一、合同附件： 宁夏女子监狱警官实训基地西北角（女子监狱水塔）三角地改造修缮项目一标段施工合同.pdf
十二、免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，本平台对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
建设工程施工合同GF-2024-008第一部分合同协议书发包人（全称）：宁夏回族自治区女子监狱承包人（全称）：宁夏百善建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_宁夏回族自治区女子监狱警官实训基地西北角(女子监狱水塔)三角地改造修缮项且一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：宁夏回族自治区女子监狱警官实训基地西北角（女子监狱水塔）三角地改造修缮项目一标段2.工程地点：宁夏回族自治区女子监狱警官实训基地3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金5.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内所有内容施工。（详见施工图纸及工程量清单范围内的所有内容）。6.工程承包范围：招标文件及工程量清单中规定的所有内容的施工。二、合同工期计划开工日期：2025年4月1且。计划竣工日期：2025年10月31且。工期总日历天数：210天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_合格标准。四、签约合同价与合同价格形式4GF-2024-0008建设工程施工合同1.签约合同价为：人民币为大写；陆拾万零玖仟元整(￥609000元)（含税）；最终以财政审定结算为准。2.合同价格形式：固定综合单价3.暂列金额大写：叁万柒仟元整（￥37000.00元）五、项目经理承包人项目经理：：_陈栋平C六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；(7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。5建设工程施工合同GF-2024-00082、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工财程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4.承包人承诺积极配合工程决算，若承包人不配合工程决算，则以发包人的结算金额为准。5.承包人承诺工程由其自主施工，未经发包人书面同意，不得挂靠或者分包、转包给第三方进行施工。6.工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收资料，发包人应及时验收。承包人不提供竣工验收资料的，发包人有权拒付工程款。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于24年12月13日签订。十、签订地点本合同在银川市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效发包方、承包方签字并加盖单位合同章公章生效。本合同自十三、合同份数本合同一式_陆_份，均具有同等法律效力，发包人执肆_份，承包人执贰份。6GF-2024-0008建设工程施工合同承包人：:（公章)(公章)发包人；法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签）洪(签字）纳税人识别号：组织机构代码：-91640100317879770U地址：宁夏银川市金凤区正源地址：南街534号202室邮政编码:邮政编码：750002法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：15709633222传真：传真：1电子信箱：电子信箱：/开户银行:开户银行：中国工商银行银川玺云台支行账号：账号：29020085191000270307GF-2024-0008建设工程施工合同第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议（若有）；工程洽商、变更等书面协议或者文件；中标通知书;招标答疑、询标纪要;招标文件及其补充文件；投标书及其附件；标准、规范及其有关技术文件；会审纪要、设计变更联系单，签证单及有关技术资料;其他合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：：资质类别和等级:联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备83建设工程施工合同GF-2024-0008作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.7永久占地包括：_依据建筑规划红线图确定1.1.3.91.1.3.10临时占地包括：设施设备、材料堆放场地1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》，《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及行集业管理部门的相关规定。1.4标准和规范-河1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款1.4.11.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：执行通用条款1.4.2大发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：11.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书。（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款。（5）通用合同条款;（6）标准、规范及有关技术文件。（7）图纸。（8）已标价工程量清单。（9）招标文件、招标文件澄清及修改。（10）发包方承包方、监理方的会议纪要。（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包方提供的技术规范。（12）设计单位提供的施工图纸变更。（13）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天发包人向承包人提供图纸的数量：4份（包括向城建档案馆报送84GF-2024-0008建设工程施工合同的竣工图纸）发包人向承包人提供图纸的内容：_勘察报告、施工图纸、图审报告、审图合格书，施工图纸变更单，修改图纸1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：执行通用条款1.6.4；承包人提供的文件的期限为：按本合同通用条款执行；承包人提供的文件的数量为：按本合同通用条款执行；承包人提供的文件的形式为：按本合同通用条款执行；发包人审批承包人文件的期限：按本合同通用条款执行。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:按本合同通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。2发包人接收文件的地点：项目指挥部；1.7.2发包人指定的接收人为：/承包人接收文件的地点：施工现场承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：施工现场；监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：_执行通用条款1.10.11.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款1.10.3。85建设工程施工合同GF-2024-0008关于发包人向承包人免费提供满足工程施工要的场内道路和图电交通设施的约定：执行通用条款1.1031.10.4超大件和超重件的运输C运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人_承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：11.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：上。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：丄。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。定1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是按照《建设工程工允许调整合同价格的工程量偏差范围:程量清单规范》GB-50500-2013执行2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号:职务：联系电话：86GF-2024-0008建设工程施工合同电子信箱:通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：执行通用条款2.2。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款2.4.1。2.4.2提供施工条件，关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款2.4.2。2.5资资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款2.5否发包人是否提供支付担保：不采用发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容：施工资料、工程验收报告、工程竣工验收意见书、工程备案表等竣工所需必要的规范资料。三套承包人需要提交的竣工资料套数：承包人承担承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后20个工作日承包人提交的竣工资料形式要求：按本合同通用条款执行承包人应履行的其他义务：按本合同通用条款执行3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：陈陈栋平87建设工程施工合同GF-2024-0008身份证号：_622822198808133718建造师执业资格等级：建筑工程二级建造师注册证书号：宁2642014201502418安全生产考核合格证书号：宁建安B(2016)001294联系电话：15709633222电子信箱：通信地址：宁夏银川市金凤区正源南街534号202室承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款3.2.1。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月至少20天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:按本合同通用条款执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:按本合同通用条款执行。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:按本合同通用条款执行。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:按本合同通用条款执行。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工通知后7天内。.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责3.3.3任：按本合同通用条款执行。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按本合同通用条款执行。33.5承包人擅自更换主要施工管理人员的造约普任：本合团通用条款执行。88建设工程施工合同GF-2024-0008关于承包人提交工程开工投审表的期限：执行通用务载2.12.关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_开工前工天7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前·7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形:执行通用条款7.5.1。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按通用条款执行。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按通用条款执行。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款767.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）执行通用条款（2）（3）92建设工程施工合同GF-2024-00087.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款8.6.1。8.8施工设备和临时设施8.8.11承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按本合同通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按本合同通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件:按本合同通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按本合同通用条款执行。10.变更10.1变更的范围93建设工程施工合同GF-2024-0008关子安更的范图的约定，执行理名医19110.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：执行通用条款104.1。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：:收到3日内发包人审批承包人合理化建议的期限：收到3日内承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额告合同当事人关于暂列金额使用的约定：接本合同通用务款执行。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市扬价想该动是否训整合同价格的的宽：F发大主星94GF-2024-0008建设工程施工合同11.2.合同价格、计量与支付11.2.11合同价格形式1、单价合同。关天综合单价包含的风险范围：材料价格的风险在±5%以内，施工11.5机械使用费的风险在±10%以内。风险费用的计算方法：执行本合同通用条款12.1条_。11.5风险范围以外合同价格的调整方法:按2013建设工程工程量清单计价规范执行。11.3预付款11.3.11预付款的支付。承包村工预付款支付比例或金额：_发包人承诺合同价的50%人提供第三方预付款保函，担保期限自合同签订起壹年，如发生预115付款保函所述条款违约责任，发包人可追究担保公司法律责任。年月预付款支付期限：预付款扣回的方式：11.4计量11.4.1计量原则工程量计算规则：1、按国家标准通用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013）、宁夏2019版《建筑工程计价定额》《装饰装修》《安装工程计价定额》《建设工程费用定额》执行；工程计价定额》2、经审定通过的施工设计图纸及说明；3、经审定通过的施工组织设计方案；4、经审定的其他有关技术经济文件。11.4.2计量周期95建设工程施工合同GF-2024-0008关于计量周期的约定：按月计量11.4.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款12.3.311.4.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：11.5工程进度款支付11.5.1付款周期关于付款周期的约定：施工合同签订后，支付50%预付款，剩余部分根据资金到位情况按进度分次支付；工程财务决算完成后原则上支付至97%，预留3%为工程质量保证金。承包人应在每次工程款支付前，及时向发包人出具正式的工程发票，否则发包人有权拒绝支付工程款，且不承担任何违约责任。11.5.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：11.5.3进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：12.验收和工程试车12.1分部分项工程验收12.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。小时。48关于延期最长不得超过：12.2竣工验收12.2.2竣工验收程序96建设工程施工合同GF-2024-0008关于竣工验收程序的约定:按本合同通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：12.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收后10天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/o承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:按照本合同价款的10%承担违约金12.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款13.6.113.竣工结算13.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按本合同通用条款执行。竣工结算申请单应包括的内容：按本合同通用条款执行13.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：丄。发包人完成竣工付款的期限：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：13.4最终结清13.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：按按本合同通用条款执行。承包人提交最终结算申请单的期限：按本合同通用条款执行。13.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的97建设工程施工合同OGF-2024-0008品制信期限：丄。（2）发包人完成支付的期限：114.缺陷责任期与保修天内14.2缺陷责任期的计真缺陷责任期的具体期限：12个月质量保证金14.3本合同关于是否扣留质量保证金的约定：扣留14.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：(2）3_%的工程款；（3）其他方式：114.3.2质量保证金的扣留行质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：发包人累计扣留的质量保证金丕得超过结算合同价格的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人可以退还扣留的作为质量保证金工程价款。14.4保修14.4.1保修责任工程保修期为：执行通用条款15.4.1.98GF-2024-0008建设工程施工合同14.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款15.4.3。15.违约15.1发包人违约15.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。15.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：o（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/_。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/_。/（7）其他：O15.1.33因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项(发包人违约的情形）约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。99建设工程施工合同GF-2024-000815.2承包人违约15.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：核本合同通用条数执行15.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按照本合同总价款的20%承担违约金。因承包人违约解除合同15.2.3关于承包人违约解除合同的特别约定：若承包人存在任一违约行为，则发包人均有权解除本合同，由此造成的损失均由承包人丞担。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：16.不可抗力16.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:16.44因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后工天内完成款项的支付。17.保险17.1工程保险执行通用条款执行关于工程保险的特别约定：17.3其其他保险100建设工程施工合同GF-2024-0008关于其他保险的约定：执行通用条款18.3按通用条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：17.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用条款18.7。18.争议解决18.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：18.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：1选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的报酬承担方式：/其他事项的约定:18.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：18.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决:（1）向银川市仲裁委员会申请仲裁;（2）向工程所在地人民法院起诉。101
投标 / 标书制作要点（原创）
本三角地改造修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。宁夏回族自治区项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
