基础设施完善工程EPC项目采购合同公告（肥西县紫蓬镇人民政府2025）
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目
合同编号：
2023AEEGZ00329-001
合同名称：
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目
项目编号：
2023AEEGZ00329
项目名称：
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥西县紫蓬镇人民政府
合同甲方编号：
11340123003009000K
中标人(乙方)：
安徽杰智建设工程有限公司
合同乙方编号：
9134010056637137XY
所属地域：
安徽省
合同金额：
669.467585万元
主要人员：
姓名： 葛藏娇 证书名称： 市政公用工程贰级建造师 证书编号： 皖234142152818
合同预定完成时间：
2024年06月03日
合同签订日期：
2023年12月06日
合同公告日期：
2023年12月06日
代理机构：
肥西县公共资源交易有限责任公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天5小时16分11秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-12-06
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-12-06
办理用时：
0天0小时24分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-12-06
办理用时：
0天0小时60分
附件:
盖章-紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）施工合同修改12.4(2)_20231206114215(1).pdf
银杏路履约保函.pdf
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目合同变更内容
项目名称：
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目
项目编号：
2023AEEGZ00329
标段编号：
2023AEEGZ00329
招标人(甲方)：
肥西县紫蓬镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽杰智建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
征地手续未批复延误
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年06月03日
2024年12月31日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时1分18秒
交易中心见证
提交节点：
2024-06-05
附件:
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目合同变更内容
项目名称：
紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目
项目编号：
2023AEEGZ00329
标段编号：
2023AEEGZ00329
招标人(甲方)：
肥西县紫蓬镇人民政府
中标人(乙方)：
安徽杰智建设工程有限公司
合同信息：
变更原因：
土地指标未落实
合同预定完成时间：
变更前内容
变更后内容
2024年12月31日
2025年06月30日
免责声明：
根据本页面提供的交易合同变更内容是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔 2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
注：招标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时7分55秒
交易中心见证
提交节点：
2025-01-02
附件:
第一部分合同协议书发包人（全称）：肥西县紫蓬镇人民政府承包人（全称）：安徽杰智建设工程有限公司（联合体牵头人施工方）中土大地国际建筑设计有限公司（联合体成员设计方）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目。2.工程地点：肥西县紫蓬镇。3.工程审批、核准或备案文号：发改投资字［2023］50号。4.资金来源：政府投资。5.工程内容及规模：银杏路全长461米，道路红线宽14米，主要建设内容：道路工程、雨污管网、绿化等。6.工程承包范围：本项目红线范围内的设计、施工、运营。二、合同工期计划开始工作日期：2023年12月8日。计划开始现场施工日期：2023年12月11日。计划竣工日期：2023年6月11日。工期总日历天数：180天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，具体开工日期以开工令为准。三、质量标准工程质量标准：合格。设计要求的质量标准：合格。施工要求的质量标准：合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）为：人民币（大写)陆佰陆拾玖万肆仟陆佰柒拾伍元捌角伍分(¥6694675.85元）。具体构成见价格清单。其中：（1）设计费（含税）：人民币（大写)贰拾肆万壹仟玖佰伍拾元整(¥241950.00元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)，(¥，元）；（2）设备购置费（含税）：人民币（大写)，(¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)，(¥元）；（3）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写)陆佰肆拾伍万贰仟柒佰贰拾伍元捌角贰分(¥6452725.82元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)，(¥元）；（4）暂估价（含税）：人民币（大写)，(¥，元）。（5）暂列金额（含税）：人民币（大写)，(¥，元）。（6）双方约定的其他费用（含税）：人民币（大写)，(¥元）；适用税率：%，税金为人民币（大写)，(¥，元）。2.合同价格形式：合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：葛藏娇。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）承包人建议书；（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2023年12月6日订立。九、订立地点本合同在肥西县紫蓬镇人民政府订立。十、合同生效本合同经双方盖章后生效。十一、合同份数本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执9份。发包人：（公章），承包人：安徽杰智建设工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字）袁军，（签字）统一社会信用代码：，统一社会信用代码：11340123003009000K，9134010056637137XY地址：肥西县紫蓬镇农兴街道313号地址：合肥市政务区潜山路邮政编码：，1999号中侨中心3幢1908-1913法定代表人：程子光，邮政编码：230001委托代理人：袁军，法定代表人：张艳丽电话：0551-68589928，委托代理人：传真：，电话：0551-63652166电子信箱：，传真：0551-63666096开户银行：，电子信箱：账号：，开户银行：中国光大银行股份有限公司合肥潜山支行路账号：52140188000003503承包人：中土大地国际建筑设计有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）统一社会信用代码：91130100104366584J地址：石家庄市裕华区青园街255号邮政编码：050011法定代表人：齐建伟委托代理人：电话：0311-85898891传真：0311-85898891电子信箱：开户银行：中国民生银行石家庄槐南路支行账号：638696969第二部分通用合同条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。第三部分专用合同条件专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。12.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：否。，第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。在我省24.2承包人是否提供履约担保：是。履约担保的方式、金额及期限:取得施工许可证3个月内办理工程款支付担保，工程款支付担保可以采用银行保函，担保公司担保24.2开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证24.2网络验证途径，对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项目，建设24.2单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为24.2工程款支付担保凭证。34.3工程总承包项目经理姓名：葛藏娇执业资格或职称类型：市政公用工程贰级建造师。执业资格证或职称证号码：皖234142152818。工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：。承包人对工程总承包项目经理的授权范围:。411.2缺陷责任期的期限：24个月。514.1关于合同价格形式的约定：总价合同。关于合同价格调整的约定：按照当月市场信息价调整。按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：详见投标人须知前附表。614.2.1预付款支付预付款的金额或比例为：合同价的10%。预付款支付期限：发出开工通知7个工作日内。预付款扣回的方式：每月进度款中扣回，分三个月扣回。714.2.2预付款担保提供预付款担保期限：1年。预付款担保形式：现金（银行转账、银行电汇）、银行保函、担保机构担保、保证保险、电子保函。签订及备案预付设计费的10%，完成审图合格证付至设计费的50%，竣工验收付至设计费的100%2.建安费用支付方式：按月进行支付，合同签订备案后30个日历天内支付合同价款的10%作为预付款，后期每月按已完成工程量的80%进行支付（工程量由监理及业814.3.2进度付款审核和支付进度付款的审核方式和支付的约定：1.设计费用支付方式：完成合同主单位共同审核确定），当累计付款达到合同价的80%时暂停支付，结算审定后付至审定价的97%，余款缺陷责任期满后付清。备注：如承包人采用“银行保函或保证保险等方式”提交等额工程质量保证金，则在工程审定结算后招标人应付至最终结算价款的100%。。914.6.1承包人提供质量保证金可采用以下任意一种方式:(1)由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为:_3%__;(2)3%的工程款；(3)其他方式：。第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：工程招标文件、投标文件、设计变更联系单或签证单、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。。1.1.3工程和设备1.1.3.5单位/区段工程的范围：/。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.10永久占地包括：/。1.1.3.11临时占地包括：/。1.2语言文字本合同除使用汉语外，还使用/，语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察、设计管理条例》、《建设工程监理条例》，及安徽省、合肥市现行的相关管理条例、规定。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：《建设工程工程量清单计价规范》，以及安徽省和合肥市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：如有涉及，双方另行协商。1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：(1)招标文件（含澄清答疑）；(2)补充协议（若有）；（3）本合同协议书；(4)中标通知书；(5)本合同专用条款及其附件；（6）投标函及其附录；(7)投标书及其附件（包括询标承诺）；(8)本合同通用条款；(9)技术标准和要求；(10)图纸；(11)工程报价单或预算书。。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：/。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：施工阶段开工前一周提供书面版的施工图设计文件、施工组织设计，提供实施性的施工组织设计、材料、设备、人员进场计划及工程进度计划。。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定：按通用条款，。1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：专人送达。发包人的送达地址：肥西县紫蓬镇人民政府。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：/，。承包人的送达地址：，/，。1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：，发包人，。1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人，。1.11保密双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。1.13责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为按通用条款。。1.14建筑信息模型技术的应用附件8安全生产合同为在紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目（招标项目名称）/（标段）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人肥西县紫蓬镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽杰智建设工程有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本—式份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：，（盖单位章）承包人：，（盖单位章）法定代表人，法定代表人或其委托代理人：袁军（签字）或其委托代理人：（签字）年月日，年月日承包人：，（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日附件9项目经理质量终身责任制承诺致：肥西县紫蓬镇人民政府(发包人名称)本人作为拟委任的项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计。二、施工图设计严格执行工程建设规范、标准。三、严格执行施工图设计文件审查制度。四、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交底，积极做好设计后续服务。五、严格按照相关规定进行设计变更。六、在取得施工许可证后进行施工。七、严格执行施工规范及标准。八、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。九、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。十、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。十一、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。十二、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。十三、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。十四、履行其他法律法规定的职责。项目经理：，（签字）日期：年月日附件10履约保证金履约保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(¥)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件11预付款担保预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(¥)。三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件12支付担保支付保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(¥)。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日安徽水石工程履约担保有限公司AnhuiShuishiEngineeringPerformanceGuaranteeCo.,Ltd保函编号：SSDB202311301166履约保函（受益人名称）：肥西县紫蓬镇人民政府鉴于肥西县紫蓬镇人民政府（以下简称“受益人”）与安徽杰智建设工程有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司于年_月_日就2023AEEGZ00329(标段编号）的紫蓬镇基础设施完善工程（银杏路）EPC项目（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币壹拾叁万叁仟捌佰玖拾叁元伍角壹分整（￥：133893.51元）三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。但最迟不超过2024年06月30日。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内：（2)载明要求支付的金额（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容（4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：安徽省合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸虫心A座1702室受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。担保人：安徽水石工程履约担保有限公司（单位盖章）法定代表人（或授权代表）：签字或盖章）地址：安徽省合肥市瑶海区长江东大街277号闽商国贸中心A座1702室邮政编码：230011电话：0551-64485673日期：2023年1月30日境内保函专用
投标 / 标书制作要点（原创）
本基础设施完善工程EPC项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
