情馆EPC采购合同公告（定远县界牌集镇人民政府2025）
合同公开
交易项目编号
czdycg202412-008
交易项目名称
定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目
项目所属行业类别
政府采购
合同编号
czdycg202412-008
合同名称
定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目
标段（包）名称
定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目
标段（包）编号
czdycg202412-008-01
标的物标识码
29a9c516-23e7-4f75-973c-38c9735b4fdb
合同甲方名称
定远县界牌集镇人民政府
合同甲方角色
合同乙方名称
安徽辰洋建筑工程有限公司;南京思德展示科技股份有限公司
合同金额
3216500.000000
金额单位
元
合同期限（天）
合同签署日期
2025年01月03日
合同完成日期
2025年03月13日
质量要求
价款形式代码
采购项目子包编号
合同信息公开表.pdf
合同定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目(1)(2).pdf
定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目合同信息公开表序号分类交易文件合同两者内容是否一致1项目金额3216500.003216500.00一致2交易标的内容定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目一致3付款方式合同签订、开工令下达后5个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方须提供同等金额的预付款担保（保函期限需要与合同有效期限一致且为见索即付保函）；缴纳结算价款的2%质保金后，付至结算价款的100%，质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。合同签订、开工令下达后5个工作日内支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方须提供同等金额的预付款担保（保函期限需要与合同有效期限一致且为见索即付保函）；缴纳结算价款的2%质保金后，付至结算价款的100%，质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持一致。一致4工期要求70天70天一致5中标通知书发放时间2024年12月26日2024年12月26日2024年12月26日6合同签订时间2025年01月03日2025年01月03日2025年01月03日7合同备案时间本合同于2025年01月03日备案，规定时间内完成备案程序。本合同于2025年01月03日备案，规定时间内完成备案程序。本合同于2025年01月03日备案，规定时间内完成备案程序。合同内容与中标（成交）人交易文件中相关重要条款内容一致。招标采购单位盖章：合同内容与中标（成交）人交易文件中相关重要条款内容一致。招标采购单位盖章：合同内容与中标（成交）人交易文件中相关重要条款内容一致。招标采购单位盖章：合同内容已核实。代理机构盖章：合同内容已核实。代理机构盖章：2025年01月03日建设工程施工合同定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目编号：czdycg202412-008住房和城乡建设部国家工商行政管理总政府采购合同第一节合同协议书发包人（全称）：定远县界牌集镇人民政府承包人（全称）：安徽辰洋建筑工程有限公司(牵头人）南京思德展示科技股份有限公司（成员单位）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目。2.工程地点：定远县。3.工程审批、核准或备案文号：。4.资金来源：财政资金。5.工程内容及规模：室内布展装饰工程总面积650平米，一层面积约345平方米，二层面积约305平方米。项目实施内容含馆内所有区域的设计、装饰和布展工程，具体为装饰装修及布展方案设计；装饰布展施工；展品展项、设备、设施的采购、保管；多媒体安装、软件开发、调试等内容。6.工程承包范围：包括但不限于勘察、测绘、方案设计、初步设计、施工图设计及审查、工程施工、竣工验收、竣工图编制及移交等完成本项目所有功能的设计施工总承包。二、合同工期计划开始工作日期：2025年01月03日。计划开始现场施工日期：2025年01月03日。计划竣工日期：2025年03月13日。工期总日历天数：70天。三、质量标准1、勘察设计要求的质量标准：满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求，符合总体规划要求，设计成果通过政府相关部门及招标人委托的第三方机构的审查，达到施工深度要求。2、施工要求的质量标准：满足国家及地方的相关法律法规以及相关规范要求，通过主管部门验收。四、签约合同价与合同价格形式1.暂定合同价（含税）为：人民币（大写)叁佰贰拾壹万陆仟伍佰元整（¥3216500.00元）。投标下浮率：8.1%。2.合同价格形式：单价合同。3.合同当事人对合同价格形式的其他约定：。五、工程总承包项目经理工程总承包项目经理：赵家栓。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及投标函附录（如果有）；（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条件；（5）承包人建议书；（6）价格清单；（7）双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、订立时间本合同于2025年01月03日订立。九、订立地点本合同在定远县界牌集镇人民政府订立。十、合同生效本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字盖章生效。十一、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执5份。发包人：定远县界牌集镇人民政府（公章）承包人：南京思德展示科技股份有限公司（公章）承包人：安徽辰洋建筑工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：91320118679046223K，组织机构代码：91341125MA8Q483Q06地址：，地址：南京市高淳区固城镇工业园区地址：安徽省滁州市定远县定城镇金山路汇金广场122室商铺邮政编码：，邮政编码：，邮政编码：233200法定代表人：，法定代表人：李军，法定代表人：陈晓飞委托代理人：，委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：，电话：17375343836传真：，传真：，传真：/电子信箱：，电子信箱：，电子信箱：/开户银行：，开户银行：，开户银行：徽商银行股份有限公司定远分公司账号：，账号：，账号：225016809841000002日期：2025年01月03日，日期：2025年01月03日，日期：2025年01月03日组织机构代码：址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：话：真：电子信箱：第三部分专用合同条件第1条一般约定1.1词语定义和解释1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件：。1.1.3工程和设备1.1.3.5单位/区段工程的范围：实施过程中项目划分的各单位工程。1.1.3.9作为施工场所组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.10永久占地包括：按国家、建设部有关规定、设计文件和土地部门审批意见确定。1.1.3.11临时占地包括：按国家、建设部有关规定、设计文件和土地部门审批意见确定。1.2语言文字本合同除使用汉语外，还使用汉语语言。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：，。1.4标准和规范1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：。1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称：；发包人提供的国外标准、规范的份数：；发包人提供的国外标准、规范的时间：，。1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：。1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）招标文件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）发包人要求；（8）技术规范；（9）设计图纸；（10）承包人建议书；（11）承包人实施组织计划；（12）合同其他文件（包含招标文件和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、安全生产协议书、廉政协议书及发包人项目管理办法等）。1.6文件的提供和照管1.6.1发包人文件的提供1.6.1.1项目合同协议书签订后14天内，发包人将向承包人提供项目的前期技术文件、批复等，以上文件均一式3份。1.6.1.2列入合同的招标资料仅作为承包人投标报价依据，不能直接用于施工。1.6.1.3列入合同组成部分的投标文件中的技术方案仅作为发包人选择中标人的依据，亦不能直接用于施工，不作为考核承包人的依据。1.6.2承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：，。1.6.4文件的照管关于现场文件准备的约定：，。1.7联络1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。发包人的送达地址：，。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：，。承包人的送达地址：，。1.10知识产权1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：，。1.10.2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：，。1.10.4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式。1.11保密双方订立的商业保密协议（名称）：，，作为本合同附件。双方订立的技术保密协议（名称）：，，作为本合同附件。1.13责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为，。1.14建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：。第2条发包人2.2.1提供施工现场2.2.1.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线（包含项目中已列的临时道路和改造的临时道路范围），规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足国家对建筑行业生活办公区的相关要求。2.2.1.2由于发包人未能按照本款规定办理占地征用手续，影响承包人工程的施工，承包人须及时调整工程实施组织计划安排并报监理人批准，合理组织和安排工程施工。因此导致承包人延误工期或增加费用时，发包人可适当延长工期作为补偿。但如果由于承包人未能按照本款规定提交占地计划，因而影响发包人办理工程占地征用手续而导致延误工期或增加费用，则由承包人自行负责。2.2.1.3本合同工程的施工用地范围见项目用地红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。2.2.1.4承包人在合同签订后28天内根据设计要求与发包人共同确定施工用地范围，由于承包人原因超出提供用地范围的部分由承包人自行解决，并承担由此发生的一切费用。2.2.2提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人可委托承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申批手续，但按照相关政府文件规定需要发包人承担的费用由发包人承担。2.3提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：发包人在申请办理施工许可证过程中，应当承诺在取得施工许可证3个月内办理工程款支付担保。未按承诺期限提供工程款支付担保，视作项目建设资金未落实。发包人是否提供支付担保：提供支付担保。发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限应与施工合同约定的期限保持一致。施工工期延期的，发包人应在担保到期前30天办理延期手续。2.7其他义务发包人应履行的其他义务：工程验收后发包人应按安徽省建设厅规定向承包人提出竣工决算时间和内容要求。第3条发包人的管理3.1发包人代表发包人代表的姓名：，；发包人代表的身份证号：，；发包人代表的职务：，；发包人代表的联系电话：，；发包人代表的电子邮箱：，；发包人代表的通信地址：，；发包人对发包人代表的授权范围如下：，；发包人代表的职责：，。3.2发包人人员发包人人员姓名：，；发包人人员职务：，；发包人人员职责：，。3.3工程师3.3.1工程师名称：；工程师监督管理范围、内容：；工程师权限：，。3.6商定或确定3.6.2关于商定时间限制的具体约定：。3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：，。3.7会议3.7.1关于召开会议的具体约定：。3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定：。第4条承包人4.1承包人的一般义务4.1承包人的一般义务发包人代表的姓名：发包人代表的身份证号：发包人代表的职务：发包人代表的联系电话：发包人代表的电子邮箱：发包人代表的通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表的职责：3.2发包人人员发包人人员姓名：发包人人员职务：发包人人员职责：承包人应履行的其他义务：（1）文明施工：承包人应根据国家及行业部门有关规定进行文明工地创建和文明施工活动，并按照监理人批准的文明施工措施计划、文明施工保障措施，以及施工现场封闭管理措施进行施工，所需的一切费用由承包人承担。（2）保证工程质量。（3）施工供水、供电。（4）承包人应遵守国家法律法规及相关规定，按照诚实信用原则，提供行为信息。（5）承包人应保障农民工的权益，并履行保障农民工权益承诺书的相关承诺。（6）施工配合与协调承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复过程中的一切活动，应保障发包人免于承担因其借用、占用或进出其它合同标段和工区，或作业影响等引起的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其他有关费用，并有义务提供与其它合同标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：①工作面的安全；②施工进度的协调；③及时提供或移交工作面；④保持建筑物相邻界面附近的结构质量；⑤为其它标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；⑥保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。（7）现场作业、施工方法和封闭管理承包人应对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定和安全负全部责任。（8）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其它缺陷，应立即通知发包人和监理人。（9）承包人应按照国家行业和地方的相关规定，参加单元工程质量评定，分部工程评定，单位工程评定。及时参加分部工程验收和单位工程验收。并完成以下工作：①编制工程验收工作方案和计划；②参加分部工程验收、单位工程验收、合同项目完成验收，提交有关验收报告和备案资料、影像资料；③作为被验收单位参与专项验收、初步验收、技术预验收、竣工验收等，按时提交有关报告和备查资料；④落实历次验收的遗留问题，并及时提请验收；明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。第三条乙方的义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。（八）乙方须按专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。第四条违约责任（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。甲方投诉联系部门：，，联系电话：，。（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；2.追究乙方其他违约责任；3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；4.乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。第五条双方约定本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。第六条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。发包人：定远县界牌集镇人民政府（公章）承包人：南京思德展示科技股份有限公司（公章）承包人：安徽辰洋建筑工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：91320118679046223K，组织机构代码：91341125MA8Q483Q06地址：，地址：南京市高淳区固城镇工业园区地址：安徽省滁州市定远县定城镇金山路汇金广场122室商铺邮政编码：，邮政编码：，邮政编码：233200法定代表人：，法定代表人：李军，法定代表人：陈晓飞委托代理人：，委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：，电话：17375343836传真：，传真：，传真：/电子信箱：，电子信箱：，电子信箱：/开户银行：，开户银行：，开户银行：徽商银行股份有限公司定远分公司账号：，账号：，账号：225016809841000002期：2025年01月03日，日期：2025年01月03日，日期：2025年01月03日组织机构代码：址：法定代表人：委托代理人：期：2025年01月03日附件6：履约保证金履约保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件7：预付款担保预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件8：支付担保支付保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：，（公章）法定代表人（或授权代表）：，（签字）地址：邮政编码：电话：传真：开立时间：年月日附件9：安全生产合同安全生产合同为在定远县界牌集镇山黄村史村情馆EPC项目（项目名称）（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人定远县界牌集镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽辰洋建筑工程有限公司(牵头人）南京思德展示科技股份有限公司（成员单位）（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。3.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本—式份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：定远县界牌集镇人民政府（公章）承包人：南京思德展示科技股份有限公司（公章）承包人：安徽辰洋建筑工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字），（签字）组织机构代码：，组织机构代码：91320118679046223K，组织机构代码：91341125MA8Q483Q06地址：，地址：南京市高淳区固城镇工业园区地址：安徽省滁州市定远县定城镇金山路汇金广场122室商铺邮政编码：，邮政编码：，邮政编码：233200法定代表人：，法定代表人：李军，法定代表人：陈晓飞委托代理人：，委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：，电话：17375343836传真：，传真：，传真：/电子信箱：，电子信箱：，电子信箱：/开户银行：，开户银行：，开户银行：徽商银行股份有限公司定远分公司账号：，账号：，账号：225016809841000002日期：2025年01月03日，日期：2025年01月03日，日期：2025年01月03日组织机构代码：2025年01月03日附件10：项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：定远县界牌集镇人民政府(招标人名称)本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。项目经理：赵家栓（签字）日期：2024年01月03日
投标 / 标书制作要点（原创）
本情馆EPC涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
