新马路提升改造工程采购合同公告（大埔县大麻镇人民政府2025）
一、合同编号： GDYC-202325
二、合同名称： 大埔县大麻镇新马路提升改造工程项目
三、项目编号： GDYC-202325
四、项目名称： 大埔县大麻镇新马路提升改造工程项目
五、合同主体
采购人（甲方）： 大埔县大麻镇人民政府
地 址： 大埔县大麻镇文明路11号
联系方式：0753- 5453221
供应商（乙方）：广东万奥建设工程有限公司
地 址：广东省番禺区石碁镇清河东路石碁路段北侧石碁村第一工业区自编10号楼1102、1106
联系方式：020-62327368
六、合同主要信息
主要标的名称：大埔县大麻镇新马路提升改造工程项目
规格型号（或服务要求）：详见合同
主要标的数量：1.00项
主要标的单价：1503867.03元
合同金额： 150.386703万元
履约期限、地点等简要信息：大埔县大麻镇人民政府
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2023-08-24
八、合同公告日期： 2025-01-06
九、其他补充事宜：
附件：
1.采购合同公告附件.pdf
1.采购合同公告附件.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
工程编号：合同编号：.广东省建设工程施工合同工程名称：大埔县大麻镇新马路提升改造工程项目工程地点：大埔县大麻镇青里村关上村民小组发包人：大埔县大麻镇人民政府承包人：广东万奥建设工程有限公司广东省建设厅制目录第一部分协议书..1一、工程概况.......1二、工程承包范围......1三、合同工期........2四、质量标准.........2五、合同价款...2六、组成合同的文件...2七、词语含义....2八、承包人承诺......2九、发包人承诺....………....3十、合同生效..................3第二部分合同通用条款……………3......4第三部分专用条款……………...5于1、定义………………………...512、合同文件及解释.………………………………..543、通讯联络.....………...5·········..4、工程分包：不得分包........55、发包人.…………...56、承包人79、竣工资料归档要求：.810、项目管理....………......87、发包人代表.98、监理工程师.....…....109、承包人代表..………....1010、指定分包人..........1011、工程担保..……….....1012、不可抗力.............1013、保险.......1014、进度计划和报告.....1015、竣工结算与结算款....1116、质量保证金.......1117、合同争议..…………...1118、合同份数.........11】3第一部分协议书发包人：（甲方）大埔县大麻镇人民政府承包人：（乙方）广东万奥建设工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和本工程的《施工招标文件》（包括承诺书、投标函、中标通知书），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：大埔县大麻镇新马路提升改造工程项目工程地点：大埔县大麻镇青里村关上村民小组工程内容：K000~K0+793左侧路段、AKO+000~AKO+208右侧路段加设1.8米宽的人行道，左右侧共长1001m；人行道两侧设置花岗岩路缘石，新建道路排水沟长643m，道路两旁绿化，新设停车区，部分区域设置C级钢筋砼护栏等。工程概况：大埔县大麻镇新马路提升改造工程项目，本项目人行道分为主线和支线，其中新马路路左侧为主线，路右侧为支线。主线起点位于大麻公路服务区，起点桩号为K0+000，终点位于大麻镇.人民政府，终点桩号为K0+793，主线长793m；支线起点位于大麻公路服务区，桩号为AKO+000~AKO+208，支线长208m。本项目路线全长1001m。资金来源：广东省农村发展基金会捐赠资金二、工程承包范围1承包范围：K000~K0+793段，AKO+000~AK0+208段土建、绿化等设计图纸内包含的内容；三、合同工期工程合同工期总日历天数：90天。拟从2023年8月28日施工至2023年止月2日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：按国家及省、市现行相关施工及验收规范、标准、设计图纸、磋商文件、响应文件、合同要求等进行施工验收，工程达到合格以上。五、合同价款合同总价（大写）：壹佰伍拾万零叁仟捌佰陆拾柒元零叁分（小写）：1503867.03元。其中：安全文明施工费（大写）：伍万肆仟柒佰陆拾贰元零伍分；福（小写）：54762.05元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》中第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修2期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。i十、合同生效本合同订立时间：2023年8月24日本合同订立地点：大麻镇人民镇府发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：020-62327368开户银行：帐号：113第三部分专用条款1、定义1.1所采用的书面形式包括：文书。2、合同文件及解释2.1组成合同的其他文件：本工程的招标文件及设计施工图纸。3、通讯联络3.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：承包人：监理单位：4、工程分包：不得分包5、发包人5.1发包人完成下列工作的约定：（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：年月日、（2）完成施工所需水、电接驳的时间及地点：年月日（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已完成。（4）办理有关所需证件的约定：由发包人协助办理。（5）组织现场交验的时间：：年月日（6）组织图纸会审和设计交底的约定：年月日（7）发包人应做的其他工作及其约定：无5委托给承包人负责的部分工作有：无5.2支付期及支付方式的约定（1）工程价款支付期限：1.支付比例30%，合同签订后5个工作日内支付合同金额的30%作为工程预付款；2.支付比例30%，工程款按月度施工进度，按照当月完成工程量的总价支付；工程量完成100%后付至工程合同价内实际完成工程造价的60%后暂不再付款；3.支付比例37%，待工程竣工验收合格并工程结算审核定案后，按大埔县财政局投资审核中心审核定案后的金额支付至97%；4.支付比例3%，余下3%留作质保金，质保金在工程缺陷责任期满后经复核符合原定质量要求14天内一次性无息返还给承包人。注：①每笔项目资金将于广东省农村发展基金会捐赠资金到位后5个工作日内支付。②款项支付时，承包人同时向发包人提供相应金额的正式发票；③付款方式：银行转账支付；J4本合同的付款时间为承包人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。承包人同意本条款对付款时间的约定，合同或附件中与本条款约定不一致的，以本条款约定为准。（2）工程价款支付方式：发包人必须划（汇）入乙方的开户银行。65.3发包人向承包人提供设计、施工图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：签订本施工合同的当天。（2）提供的份数：6份。5.4提供施工场地的时间：签订本施工合同的当天。6、承包人6.1承包人有关工作的约定（一）项目实施条件及管理要求1、承包人应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，接受建设单位的监督和指导。2、承包人进场的主要设备需经发包人及监督单位认可方能使用，主要材料由发包人认可或抽样送往检测部门检测合格后方可批量进货。如果施工单位所提供的材料经发包人验证后发现有不达标的情况，发包人有权要求施工单位更换合格的施工材料并保留对其废标的权利。3、承包人在施工过程中要接受发包人派出的人员监督，并按发包人合同、清单要求完成所有规格质量，否则要返工处理，返工的费1用由承包人负责。如不返工，则当承包人违约处理。4、严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，不发生一般或以上级别安全事故，如发生一切工伤事故及机械损坏的由承包人自行负责。5、发包人不提供施工所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由承包人外自行解决，其费用由承包人自理。施工现场使用的水电7由承包人负责。承包人应确保施工现场的清洁卫生，垃圾需当日清理干净，不得留在现场过夜。6、承包人在施工过程中须服从发包人管理，如遇重大节日或发包人组织重大活动时，须配合发包人停止施工，停工期间本项目施工工期顺延，发包人不向承包人支付任何费用。7、消防责任：本项目消防严格按照消防法的规定进行操作，需用的水电由发包人协助提供，需用电源必须由有资质的电工按规范拉接，不允许承包人的施工人员乱拉乱接。凡在施工期间因成交供应商过失引起的火灾事故应由成交供应商负责，所造成的经济损失由承包人负责全额赔偿。8、承包人必须根据施工现场实际情况，制定出可行的施工方案，包括如何组织现场施工，管理技术人员如何配备，如何采取措施施工安全、施工方法、施工工期安排等体现施工单位施工管理水平的内容。严格按照国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，不发生一般或以上级别安全事故，如发生一切工伤事故及机械损坏的由承包人自行负责。J9、竣工资料归档要求：（1）承包人必须按要求及时收集、汇总、整理工程归档档案。（2）发包人验收之前承包人应向发包人提交按照有关规定汇总整理好符合归档要求的工程竣工档案资料。10、项目管理（1）承包人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并应接8受监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。（2）承包人在项目施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由承包人自行承担，且发包人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。（3）承包人对聘用员工必须严格管理，对他们的行为负全责，如在发生劳资纠纷、意外（生病、伤亡事故）或违反规定、触犯国家法律等，由承包人承担全部责任，与发包人无关。（二）其他要求：1、承包人在磋商文件中言及之项目负责人及主要施工机械等必须按采购文件所述到位，否则发包人有权终止合同。2、承包人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，发包人有权取消承包人的承包资格并追究其相关法律责任。3、发包人欢迎各响应供应商根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本项目工程的工期进行优化，J提出相应缩短工期的报价文件。4、因发包人及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续，相关手续必须在5天内办理。7、发包人代表7.1发包人代表及其权力的限制9（1）发包人任命的发包人代表是（），联系电话：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：全权代表，处理应由发包人处理的事宜。8、监理工程师8.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师（1）监理单位：梅州建鑫工程监理有限公司法定代表人：吴钦武（2）任命（）为监理工程师，联系电话：9、承包人代表9.1承包人任命（刘远杰）为承包人代表，联系电话：10、指定分包人10.1事先指定的分包人及有关规定：无。11、工程担保11.1承包人向发包人提供履约担保的约定：无。11.2发包人向承包人提供支付担保的约定：无。12、不可抗力12.1不可抗力的其他情形：因人力不可抗拒的自然灾害，甲方按国家标准补偿。13、保险13.1发包人委托承包人办理保险事项：无。13.2对保险事项的其他约定：无。14、进度计划和报告1014.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：按监理单位提出的要求编制和提交。15、竣工结算与结算款15.1结算的程序和时限：竣工验收后提交竣工结算。15.2发包人对工程竣工结算的特殊要求：无16、质量保证金16.1质量保证金的金额及扣留质量保证金的金额：余下3%留作质保金，质保金在工程缺陷责任期满后经复核符合原定质量要求14天内一次性无息返还给承包人。17、合同争议17.1双方同意此方式解决争议：向有管辖权的人民法院提起诉讼。18、合同份数18.1合同文本的提供：由发包人提供。18.2本合同一式陆份，其中发包人叁份，承包人冬份。11
投标 / 标书制作要点（原创）
本新马路提升改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
