水产养殖示范样板基地建设采购合同公告（西畴县西洒镇人民政府2025）
西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目合同公示
合同公示信息
采购项目编号：
ZC532600202400794001
采购项目名称：
西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目
包件编号：
ZC532600202400794001001
包件名称：
西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目
采购人：
西畴县西洒镇人民政府
采购代理：
云南林润技术咨询有限公司
采购方式：
竞争性磋商
包件分类：
其他
中标人：
云南煜升建设工程有限公司
中标价(万元)：
297.608132
合同编号：
合同金额（万元）：
0
合同签订日期：
合同公示日期：
2025-01-07
合同公示内容：
附件信息
合同附件：
序号
文件名
创建时间
1
西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目施工合同.pdf
2025-01-07 10:24:47
西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目施工合同甲方：西畴县西洒镇人民政府乙方：云南煜升建设工程有限公司签订地点：西畴县西洒镇人民政府签订时间：2024年1月30日第一部份合同协议书发包人（全称）：西畴县西洒镇人民政府承包人（全称）：云南煜升建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目。2.工程地点：西洒镇坝尾村委会纽扣村小组。3.工程立项批准文号：（西巩固振兴组复（2024）5号、西巩固振兴组复（2024）87号）。4.资金来源：财政衔接资金5.工程内容：虾塘工程建设，包括土方开挖筑梗，养殖大棚建设；电气工程，包括电缆敷设，配电箱安装等；给氧系统，包括给氧管安装及给氧设备安装。6.工程承包范围：本项目施工图及工程量清单所示全部内容二、合同工期计划开工日期：2024年业月30日。计划竣工日期：2025年月29日。工期总日历天数：180日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准1四、签约合同价签约合同价为：人民币（大写）贰佰玖拾柒万陆仟零捌拾壹元叁角贰分（￥2976081.32元）；五、项目经理承包人项目经理：李晓园六、合同文件构成在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年月日签订。十、签订地点2本合同在西畴县西洒镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。发包人：西畴县西洒镇人民政府承包人：云南煜升建设工程有限公司：（盖章）（盖章）人法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字）地址：云南省昆明市高新区昆百大国际派A座16楼地址：电话：电话：0871-63606835开户银行：招商银行股份有限公司昆明高新支行开户银行：帐号：871904075310501帐号：3第二部分道通用合同条款按国家建设部、工商行政管理局发布的《建设工程施工合同》（示范文本）GF-2017-0201中第二部分《通用条款》执行。4第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.2永久占地包括：1.1.3.3临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：1发包人提供国外标准、规范的名称：-1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：5发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；承包人提供的文件的期限为：双方另行确定_；承包人提供的文件的数量为：双方另行确定承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定·1.6.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：双方另行确定1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.8交通运输1.8.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。1.8.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定·1.8.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.9知识产权61.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，监督工程质量，协调解决进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。2.施工现场、施工条件和基础资料的提供2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决。2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：/发包人提供支付担保的形式/73承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人需要提交的竣工资料套数：两套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：李晓园；建造师执业资格等级：二级；建造师注册证书号：云2532017202121980；安全生产考核合格证书号：云建安B（2023）00229653.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：提交相关部门由其按照相关法律法规进行，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：提交相关部门由其按照相关法律法规进行，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：提交相关部门由其按照相关法律法规进行，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。83.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：提交相关部门由其按照相关法律法规进行，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：提交相关部门由其按照相关法律法规进行，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包。主体结构、关键性工作的范围：3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定3.5.3分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。4工程质量4.1质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。4.1.1特殊质量标准和要求：关于工程奖项的约定：/4.2隐蔽工程检查4.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。9（2）其他方式：/15.4质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定15.5保修15.5.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书15.5.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定18（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定_。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定（7）其他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：双方另行确定16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任E16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：上17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款19项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行18.2其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/L选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：/19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.仲裁或诉讼20.1争议事项因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：（1）向当地仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。2021.增加补充条款（1）按甲方要求开具农民工工资支付保证保险凭证。发包人：西畴县西洒镇人民政府承包人：云南煜升建设工程有限公司（盖章）（盖章）T法定代表人或\法定代表人或-签字）其委托代理人签字）其委托代理人A日期：2024年1月30日21工程质量保修书发包人（全称）：西畴县西酒镇人民政府承包人（全称）：云南煜升建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西酒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括项目建设所有内容等，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.给排水管道、设备安装工程保修期2年；3其他项目保修期限约定如下：无。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为3个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并22由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：由甲乙双方协商确定。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：西畴县西洒镇人民政府承包人：云南煜升建设工程有限公司（盖章）（盖章）法定代表人或法定代表人或G签字）其委托代理人：签字）其委托代理人日期：2024年月30日:23工程廉政合同发包人：西畴县西洒镇人民政府（以下简称甲方）承包人：云南煜升建设工程有限公司（以下简称乙方）工程名称：西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目投资来源：财政衔接资金合同价：2976081.32元建设工期：180日历天建设地点：西洒镇坝尾村委会纽扣村小组根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》和省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》和有关法规。确保工程甲、乙双方秉公行事，工程优良，干部优秀，自愿签订建设工程廉政合同。第一条甲方不得接受乙方宴请的吃喝玩乐；不接受乙方赠送的礼品、礼金、和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用，不参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。第二条甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、组织提供劳务等活动；不得向施工单位推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料及设备。第三条如甲方人员有向乙方索贿，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索贿方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的贿赂行为的举报人，经查证属实可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。第四条乙方不得以任何形式邀请甲方吃、玩、乐或向甲方赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证。如有违反，对乙方给予扣减工程款3%一5%，直至中止合同。并视情节轻重对甲、乙方人员经予批评教育、罚款、党纪、政纪处分直至追究刑事责任。第五条乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、中介方人员，被纪检监察或检察机关立案查处的，甲方有权中止工程项目施工合同，由此使甲方所造成的损24失以及发生的一切费用均由乙方承担（可在工程款中扣除）。第六条甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪监察机关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追究刑事责任。第七条甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表人或分管领导从严追究责任。第八条此合同一式陆份：甲乙双方各叁份。发包人：西畴县西洒镇人民政府承包人：云南煜升建设工程有限公司（盖章）（盖章）法定代表人或、法定代表人或其委托代理人：幼7（签字）其委托代理人签字）日期：2024年月30日25西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目施工安全协议发包人（全称）：西畴县西酒镇人民政府承包人（全称）：云南煜升建设工程有限公司为确保西洒镇坝尾片区水产养殖示范样板基地建设项目施工安全，经甲乙双方协商同意，制定本合同。云南煜升建设工程有限公司郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：一、乙方承诺在施工期间，严格按甲方要求，依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从甲方相关部门的日常管理和检查。二、乙方承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，服从甲方监管。三、乙方承诺文明施工，保证施工现场不出现重大安全事故和重大工伤事故，设立现场安全负责人，经常向甲方相关部门汇报施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和甲方及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与甲方无关。四、乙方承诺施工人员自觉遵守甲方安全管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方职能部门的检查监督，对甲方相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。五、甲方监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。六、乙方承诺因施工不当等问题造成甲方及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接受甲方视情节作出罚款处理。七、乙方承诺施工期间不影响周边村镇的人员、卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，做好用电安全和消防安全等安全预防工作。26八、安全问题包括但不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规和本承诺书的条款执行。本协议书一式陆份。（甲乙双方各叁份）发包人：西畴县西洒镇人民政府承包人：云南煜升建设工程有限公司（盖章）（盖章）法定代表人或法定代表人或其委托代理人（签字）其委托代理人：（签字）日期：2024年月30日27
投标 / 标书制作要点（原创）
本水产养殖示范样板基地建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
